Архив первого официального сайта администрации города Железноводска. Кавказские Минеральные Воды

  Реестр
  Борьба с наркоманией
  Контакты
  Основные сведения
  География
  История
  Администрация
  Торги и конкурсы
  Итоги работы
  Муниципальные торги
  Реестр муницип.торгов
  На главную (Home)

 Санатории Железноводска

Рейтинг@Mail.ru

  Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска извещает о проведении запроса котировок на выполнение работ по эксплуатационно-техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения и замена электроустановочных изделий по городу-курорту Железноводску.
Наименование и адрес заказчика: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска; 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
Адрес электронной почты: admzhv @ beshtau.ru
Официальный сайт: adm.zheleznovodsk.info.
Источник финансирования заказа: бюджет города-курорта Железноводска.
Наименование выполняемых работ: эксплуатационно-техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения и замена электроустановочных изделий по городу-курорту Железноводску.
Объем оказываемых работ:
1.
количество обслуживаемых источников освещения – 4 628 шт.;
- ртутные лампы – 3 279 шт.;
- лампы накаливание – 611 шт.;
- натриевые лампы – 720 шт.;
- прожектора – 8 шт.
Место выполняемых работ: город-курорт Железноводск и пос. Иноземцево.
Период оказания услуг: 1 квартал 2008 г.
Максимальная цена контракта: 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей.
Сведения о включенных в цену услуг расходах: уплата налогов и других обязательных платежей.
Место подачи котировочных заявок: Ставропольский край, город-курорт Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
Срок подачи котировочных заявок:
- начало: 09.01.2008 г.
- окончание:17 .01.2008 г. до 17-00 ч. (время московское)
Срок и место рассмотрение и оценки котировочных заявок:
18.01.2008 г. в 13-00ч.(время московское) г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4. Перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. (время московское).
Оплата производится «Заказчиком» по безналичному расчету в течение 10-ти дней после получения денежных средств из городского бюджета. «Заказчик» осуществляет авансовый платеж в размере до 50% цены контракта на основании представленного счета «Подрядчиком». Остаток денежных средств перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС -2,КС -3;
Особые условия: Сумма контракта остается неизменной в течение всего срока действия контракта.
Муниципальный контракт подписывается не ранее 5-ти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Документы предоставляемые участником:
- котировочная заявка; (правильно оформлена)
- локальный сметный расчет;
- лицензия на данный вид работ (если этот вид лицензирован);
Форма котировочной заявки прилагается.
Форма контракта прилагается.

Начальник УЖКХ и С

администрации
города-курорта Железноводска В.А.Новиков



КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата __________________.
Кому: УЖКХ и С администрации города-курорта Железноводска.
Уважаемые господа!
Изучив извещение о проведении запроса котировок на выполнения работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию сетей наружного (уличного) освещения и замена электроустановочных изделий по городу-курорту Железноводску.


_______________________________________ (указать наименование юридического лица; Ф.И.О.) в лице ___________________________ (указать должность, Ф.И.О.) предлагает оказать следующие услуги:

№ п/п
Наименование и объем оказываемых работ:
Стоимость услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходов, руб.
1

Заполняется в обязательном порядке.
2


Место оказываемых работ:________
Сроки выполнения работ:____________
Сроки и условия оплаты работ: ______________
Гарантийный срок качества выполненной работы: _______
Сумма контракта и стоимость исполнения услуг остается неизменной в течение всего срока действия контракта.
В случае выбора нашей котировочной заявки для заключения муниципального контракта, до подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании котировочной заявки выигравшей и с учетом условий, изложенных в запросе котировочной цены, будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
Мы признаем, что направление Вами запроса котировочной цены и представление нами котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Общие сведения о нашей организации:
1.
Наименование организации_______________
2.
Юридический адрес_______________
3.
Почтовый адрес________________
4.
Место регистрации_____________
5.
Дата регистрации______________
6.
Телефон__________
7.
Факс____________
8.
Банковские реквизиты________________
С уважением,
_________________ _______________ _______________
(должность) (Подпись) (Ф.И.О.)







МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ.
(ПРОЕКТ)

г. Железноводск «___»____________2007г.


Управление жилищно – коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице начальника Новикова Вадима Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны,
и _________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________, с другой стороны,
заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем.

1.
Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключается в соответствии с Протоколом заседания Котировочной комиссии от _________200__г. № ___.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.3 настоящего контракта, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ, и эти работы оплатить.
1.3.«Подрядчик» обязуется собственными силами выполнить работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию сетей наружного (уличного) освещения и замена электроустановочных изделий по городу-курорту Железноводску.
, согласно прилагаемому сметному расчету.
2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1.Работы оплачиваются «Заказчиком» в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.2.Цена настоящего контракта составляет ____________
(сумма цифрами и прописью)
________,
в том числе НДС ___% (_________рублей).
2.3. Оплата по настоящему контракту производится в течении 10-ти дней путем перечисления «Заказчиком» денежных средств на расчетный счет Подрядчика. «Заказчик» осуществляет авансовый платеж в размере до 50 % цены контракта. Остаток денежных средств перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС-2,КС-3.
2.4. Основанием к осуществлению «Заказчиком» платежей является: настоящий контракт, подписанные сторонами унифицированные формы КС-2, КС-3, счета – Фактуры.
3. Обязательства сторон.
3.1. «Заказчик» обязан:
3.1.1. Оплатить выполненные работы, в соответствии с п. 2.3. настоящего контракта.
3.1.2. Предоставить доступ «Подрядчику» для выполнения работ, указанных в
п. 1.3. настоящего контракта.
3.1.3. При завершении работ, принять выполненные «Подрядчиком» работы.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.3. «Подрядчик» обязан:
3.3.1. период выполняемых работ: с __________ 2008 г. по ____________ 2008 г.
3.3.2. сдать работы Заказчику в состоянии и в сроки, соответствующем условиям настоящего контракта;
3.3.3. за счет собственных средств в течение 10 дней устранить недостатки, выявленные Заказчиком в ходе принятия работ;
3.3.4. при производстве работ обеспечить требования российских норм по технике безопасности;
3.3.5. предоставлять «Заказчику» акт Ф-2 25-го числа каждого месяца.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка объекта осуществляется путем подписания сторонами настоящего контракта унифицированных форм КС-2 (акта выполненных работ) и КС-3 (справки о стоимости выполненных работ) до 25 числа текущего месяца.
В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.
4.2. Датой завершения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков.
5.
Ответственность сторон.

5.1.Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный им в ходе выполнения работ третьим лицам, а также Заказчику.
5.2. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.Действие обстоятельств непреодолимой силы.

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7.
Гарантийные обязательства.
7.1.Подрядчик гарантирует нормальное и безаварийное функционирование объекта, указанного в пункте 1.3 настоящего контракта, в течение ________ со дня подписания сторонами приемо-сдаточного акта оконченного строительством (ремонтом) объекта. В течение гарантийного срока Подрядчик за счет собственных средств в течение 10 дней устраняет выявленные недостатки выполненных по настоящему контракту работ. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения этих недостатков.

8.
Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ставропольского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

9.
Порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 6.3 настоящего контракта, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.
Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Настоящий контракт составлен в 3 -х экземплярах для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.Юридические адреса и подписи сторон.
Заказчик
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска
г. Железноводск ул. Оранжерейная, 4
-
ИНН 262702 0747
-
КПП 262701001
л/сч ________________________________ в ОКИБ по г.Железноводске
Министерство финансов СК в отделении по г.Железноводску
УФК по СК ГРКЦ ГУ Банка России по СК
р/с 40204810400000000061
- БИК 040702001
тел: 4-55-08

Начальник __________________В.А.Новиков



«Подрядчик»
 


На правах рекламы:
Цены на путевки в санатории Железноводска 2011

Пользовательского поиска


Наши Новости в Вашем почтовом ящике!
Ваше имя:

E-Mail адрес:

Подписаться  
Отказаться от
      подписки

О погоде
Яндекс.Погода в Железноводске

Новости Сайта

Новый санаторий.
::[Март 12, 2011]::
12 марта 2011 г. размещены фото санатория 'Геолог Казахстана'

Подробно >>

* * *

Карта Железноводска
::[Апрель 21, 2009]::
Подготовлена подробная фотокарта с указанием всех санаториев Железноводска
Будем рады услышать Ваши отзывы и пожелания по усовершенствованию.

Курортинфо
Подробно >>

* * *

Архив первого официального сайта Администрации Железноводска
г. Железноводск 2003-2011 г.