Архив первого официального сайта администрации города Железноводска. Кавказские Минеральные Воды

  Реестр
  Борьба с наркоманией
  Контакты
  Основные сведения
  География
  История
  Администрация
  Торги и конкурсы
  Итоги работы
  Муниципальные торги
  Реестр муницип.торгов
  На главную (Home)

 Санатории Железноводска

Рейтинг@Mail.ru

  Извещения
Извещение № 7/09-А
О проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту хирургического отделения (левое крыло) общестроительные работы МУЗ «Городская больница» города-курорта Железноводска.

1. Наименование торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска, 357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4; тел. (87932) 4-55-08
e-mail: admzhv.@beshtau.ru
Плательщик: МУЗ «Городская больница», г. Железноводск, ул. Чапаева, 5
3. Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт хирургического отделения (левое крыло) общестроительные работы МУЗ «Городская больница» города-курорта Железноводска.
4. Объем выполняемых работ: указан в техническом задании документации об аукционе.
5. Место выполнения работ: МУЗ «Городская больница», г. Железноводск, ул. Чапаева,5
6. Источник финансирования: местный бюджет.
7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов): 4 000 000 рублей.
8. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов: не устанавливаются.
9. Срок и место предоставления документации об аукционе: Документация подается в письменной форме, в течении двух рабочих дней со дня получения аукционной комиссией письменного заявления от участника размещения заказа до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Плата за предоставление документации об аукционе: не взимается.
Сроки предоставления: Аукционные заявки с 8-00 ч. до 17-00 ч. (Время московское), перерыв с 12-00 ч. – 13-00 ч. В рабочие дни по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
Официальное печатное издание: газета «Курортный край».
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе www.torgi.stavkray.ru/; adm.zheleznovodsk.info.
10. Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей, «21» мая 2009 г. в 10-00 часов (время московское).
Ответственный: Кучеренко Сергей Михайлович, телефон для справок (87932)4-55-08.


















УТВЕРЖДАЮ
Начальник УЖКХ и С
_________В.А.Новиков
«__» ________ 2009 г.










ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 7/09-А
регламентирующая порядок открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту хирургического отделения (левое крыло) общестроительные работы МУЗ «Городская больница» города-курорта Железноводска.

















г. Железноводск
2009 г.

Оглавление

I. Общая часть документации …………………………………………………стр.3
II. Инструкция по подготовке и проведению аукциона …………………….стр. 3-4

1. Особенности документации об аукционе …………………………стр. 3-4

2. Изучение участниками документации об аукционе ……………….стр. 4

3. Внесение изменений в документации об аукционе ………………стр. 4

4. Разъяснение документации об аукционе ………………………….стр. 4-5

5. Отказ от проведения аукциона ……………………………………стр. 5

6. Требование к участникам …………………………………………….стр. 5-6

7. Язык заявки ……………………………………………………………стр. 6

8. Аукционное предложение участника ………………………………стр. 6-7

9. Расходы на участие в аукционе и заключения контракта ………….стр. 7

10. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки

11. Оформление и подписание заявки …………………………………стр.7-9
12. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона………………………………….стр.9-11
13. Срок и место подачи заявок …………………………………………стр.11
14. Изменение в заявках и их отзыв ……………………………………стр.12
15. Проверка комиссией заявок на соответствие требований………стр.12-13
16. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе …………стр.13-17
17. Порядок проведения аукциона ……………………………………стр.17-20
18. Заключение контракта ……………………………………………стр.20-21
19. Права и обязанности участников и заказчика ……………………стр.21-22
20. Возврат заявок участникам ……………………………………………стр.22
21. Обеспечение исполнения контракта ………………………………….стр.22
III. Информационная карта документации об аукционе ………………………стр.23
1. Предмет аукциона ……………………………………………………….стр.23
2. Источник финансирования ……………………………………………стр.23
3. Содержание и состав документации об аукционе ……………………стр.23
4. Требование к участникам …………………………………………стр.23-24
5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки
6. Требование обеспечения исполнения контракта ……………………стр.24
7. Документы и формы, входящие в состав заявки ……………………стр.25
8. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов ………………………………стр.26
9. Место, дата начала и окончания подачи заявок ………………………стр.26
10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок …………………стр. 26
11. Сроки подписания муниципального контракта ……………………стр. 26
12. Порядок согласования………………………………………………стр. 26
IV. Образцы форм для заполнения …………………………………………стр. 27-31
V. Техническое задание ………………………………………………………стр. 32

1. Общие требования ………………………………………………………стр.32

2. Основные технические требования к работам ………………………стр.32
3. Требования к порядку заполнения участником форм «Аукционного предложения» …………………………………………………………….стр. 33
VI. Проект муниципального контракта ……………………………………стр. 36








I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ
Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон).
В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:
аукционист – лицо, управляющее процессом аукциона;
комиссия - комиссия по размещению заказов.
Заказчик – муниципальный заказчик города-курорта Железноводска или подведомственный муниципальный заказчик;
заявка - заявка на участие в аукционе;
контракт – муниципальный контракт;

официальное печатное издание – официальное печатное издание города-курорта Железноводска в сфере информационного обеспечения муниципального заказа - газета «Курортный край»;
официальный сайт – официальный сайт Ставропольского края в сети Интернет для размещения информации о размещении: www.torgi.stavkray.ru, adm.zheleznovodsk.info.;
продукция - поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для муниципальных нужд города-курорта Железноводска;
уполномоченное лицо участника - участник размещения муниципального заказа - физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа - юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа при проведении аукциона.
участники - участники размещения муниципального заказа.

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА
1. Особенности документации об аукционе
1.1. В Информационную карту включены сведения о начальной (максимально) цене контракта (цене лота), начальной (максимальной) цене единицы товара, услуги в случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для муниципальных нужд Информационной картой предусмотрено право муниципального заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа; начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также начальной (максимальной) цены запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг; предмете контракта; заказчике.
1.2.
Предложения о размере обеспечения заявки, размере обеспечения исполнения контракта могут устанавливаться самостоятельно в качестве защитных механизмов.
2. Изучение участниками документации об аукционе
2.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию об аукционе.
2.2. Представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
3. Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок организатор аукциона вправе внести изменения в документацию об аукционе.
3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.
3.3. Изменения направляются организатором аукциона заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе.
3.4. Участники, получающие и использующие документацию об аукционе только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте.
3.5. Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе.
4. Разъяснение положений документации об аукционе
4.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры организатора аукциона, специализированной организации или аукционной комиссии с участником не допускаются.
4.2. Любой участник вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее - запрос).
Участник должен направить запрос заказчику или уполномоченному органу в строгом соответствии с их компетенцией.
4.3. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения документации об аукционе на официальном сайте.
4.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.
4.5. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме.
4.6. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.
4.7. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного Информационной картой, не рассматриваются.
5. Отказ от проведения аукциона
5.1. Организатор аукциона, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.
5.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.
5.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона организатором аукциона вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.
6. Требования к участникам
6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
6.2. Участие в аукционе в соответствии с антимонопольным законодательством не могут принять соответствующий заказчик, юридическое лицо, привлеченное на основе договора для осуществления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения торгов, и их работники.
6.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:
требованию о не проведении ликвидации участника - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
требованию о не приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;
требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
6.4. Организатор аукциона вправе также установить в Информационной карте следующие требования к участникам:
обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.
7. Язык заявки
7.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.
7.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.
7.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
8. Аукционное предложение участника
8.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно аукционное предложение по форме, установленной Информационной картой (далее - форма «Аукционное предложение»).
Форма «Аукционное предложение», представляемое участником обязательно должно содержать:
- информацию о соответствии предлагаемого к поставке товара, выполняемых работ, оказываемых услуг пунктам Технического задания документации об аукционе, не включенным в Форму «Сведения о качественных характеристиках товара, работ, услуг»;
- информацию о порядке формирования цены муниципального контракта;
- информацию о гарантиях качества;
- информацию о сроках выполнения работ.
Отсутствие названных требований является основанием для отказа в допуске участника к участию в аукционе.
8.2. Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), является российский рубль.
8.3. Цена контракта, предлагаемая участником (далее - ценовое предложение), не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (лота), указанную в Информационной карте.
8.4. Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Техническим заданием.
9. Расходы на участие в аукционе и заключение контракта
9.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта.
9.2. Организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.
10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки).
10.1. Если Информационной картой установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, участник обязан внести денежные средства в размере пяти процентов от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в качестве обеспечения заявки, поданной на участие в аукционе, на счет: МФ СК ОКИБ города-курорта Железноводска (УЖКХ и С администрации города-курорта Железноводска) л/с № 614.06.001.0, р/сч 40302810260080000008 Северо-кавказский Банк Сбербанка РФ г. Ставрополь, БИК 040702660, ИНН 2627020747, КПП 262701001.
В назначении платежа участнику необходимо указать номер аукциона и номер лота, в обеспечение которого перечисляется платеж. Валютой обеспечения заявки является российский рубль.
10.2. Денежные средства в качестве обеспечения заявки должны быть внесены с банковского счета участника и поступить на вышеуказанный счет в срок не позднее дня и времени начала процедуры рассмотрения заявок.
10.3. Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копией такого поручения. Платежное поручение (его копия) представляется по каждому лоту отдельно.
10.4. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки возвращаются участнику путем их перечисления на реквизиты, указанные в платёжном поручении.
10.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в случаях, установленных Законом – не возвращаются.

11. Оформление и подписание заявки
11.1. Заявка оформляется в письменной форме.
Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
11.2. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник в соответствии с настоящей документацией должна:
- быть подготовлена по формам, представленным в Информационной карте;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте.
Заявки могут оформляться в следующем порядке: все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные документы для каждого лота, оформленные с учетом требований Общей части аукционной документации.
11.3.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона, не заполнение ячеек форм, несоответствие представленных форм, формам, представленным Информационной карте настоящей документации является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник будет отстранен заказчиком, аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.
11.4.
При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
11.5.
Все сведения в формы впечатываются на печатной машинке, набираются на компьютере или вписываются от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.
11.6.
В формах должны быть заполнены все требуемые сведения. Ячейки, не содержащие информацию должны содержать слово «нет». Наличие пустых ячеек не допускается.
11.7.
Все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в описи документов и формируются в пакет.
11.8.
Все формы и приложения (справки, документы), предусмотренные аукционной документацией должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) полистно, последний лист каждой формы и приложения скреплен печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).
Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами.
Все документы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).
11.9.
Документы заявки представляются в оригинале либо в установленных аукционной документацией случаях - в заверенных надлежащим образом копиях. Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати) с проставлением надписи «Копия верна». Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она заверена нотариально (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).
11.10.
Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.
11.11.
Документ экземпляра-оригинала заявки, представленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.
11.12.
Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.
11.13.
Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы участнику размещения заказа не возвращаются.
11.14.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование аукциона, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом аукционе №__ ________________________________________________. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
12. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона
12.1. Если уполномоченным представителем участника являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, полномочия лица на подписание документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе от имени участника подтверждаются в следующем порядке:
12.1.1. Документами, подтверждающими полномочия руководителя юридического лица, являются:
а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц;
в) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Это может быть:
- для государственных унитарных предприятий, государственных учреждений - копия приказа или распоряжения собственника имущества соответствующего предприятия или учреждения о назначении руководителя;
- для хозяйственных обществ и иных юридических лиц - заверенная копия протокола (выписка из протокола) об избрании директора или решения единственного учредителя о назначении директора.
Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму «Аукционное предложение», полностью совпадают в форме «Аукционное предложение», выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.
Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:
- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму «Аукционное предложение», полностью или частично не совпадают в форме «Аукционное предложение», выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица;
- не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.
12.1.2. Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, являются:
а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.
12.1.3. Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ, удостоверяющий личность физического лица.
12.2. Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:
Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:
а) оригинал доверенности, составленной по форме, являющейся приложением к Информационной карте;
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического лица);
в) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем);
г) копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником - физическим лицом);
д) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если доверенность подписана иностранным лицом).
Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами.
12.3. Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке.
Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства).
Форму «Аукционное предложение» может подписывать:
руководитель юридического лица;
директор филиала (представительства);
лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.
Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанная руководителем юридического лица, или оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица по форме, являющейся приложением к Информационной карте.
13. Срок и место подачи заявок
13.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в Информационной карте, не позднее времени и даты начала рассмотрения таких заявок, установленных Информационной картой.
13.2. Организатор аукциона может продлить срок подачи заявок в порядке, установленном Законом. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора аукциона и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.
13.3. Прием заявок заканчивается в день начала рассмотрения заявок, установленный Информационной картой, но не позднее непосредственно начала процедуры рассмотрения заявок (часть 6 статьи 35 Закона).
13.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный документацией об аукционе, регистрируется должностными лицами организатора аукциона, специализированной организацией.
Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера.
Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления конвертов с заявками.

14. Изменения в заявках и их отзыв
14.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры рассмотрения заявок.
Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.
14.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, маркировано и доставлено в соответствии с Общей частью документации об аукционе. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».
Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.
14.3. Участник, подавший заявку, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).
При этом в уведомлении в обязательном порядке должно быть указано наименование аукциона.
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).
14.4. Стоимость комплекта документации об аукционе не возвращается.

15. Проверка комиссией заявок на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе
15.1. Комиссия проверяет заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе в отсутствие уполномоченных лиц участников.
15.2. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе.
15.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, организатор аукциона, комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
15.4. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки и не допущенным к участию в аукционе, направляются (выдаются) уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.
15.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.
16. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе
При рассмотрении заявок участник не допускается комиссией к участию в аукционе только по следующим основаниям.
16.1. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе, связанные с несоответствием участника обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона, Общей частью документации об аукционе и Информационной картой. Иные положения документации об аукционе не могут содержать обязательные требования к участникам.
16.1.1. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в аукционе (пункты 2-4 части 1 статьи 11 Закона и Общей части документации об аукционе).
Факт несоответствия участника требованиям пунктов 2-4 части 1 статьи 11 Закона подтверждается только надлежащим образом оформленными документами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, в которых должна содержаться соответствующая информация об участнике.
16.1.2. В предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.
16.1.3. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (далее – требования), если требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 4 Информационной карты, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены копии документов (формы), предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
Требования в пункте 4 Информационной карты могут быть предусмотрены только действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, актами законодательства бывшего СССР, действующими на территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке).
16.1.4. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и Информационной картой, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены копии документов, предусмотренные пунктом 7 Информационной картой, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
16.1.5. Участник не обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности и такое требование установлено Информационной картой, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
16.1.6. Участник не соответствует требованию пункта 4 Информационной карты к выполнению им за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты (копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство), либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
Данное основание для отказа в допуске к участию в аукционе применяется только при проведении аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с начальной (максимальной) ценой контракта (цена лота) пятьдесят миллионов рублей и более при условии, что данное требование установлено пунктом 4 Информационной карты.
16.1.7. Участие в аукционе участника не допускается федеральным законом, либо федеральный закон предусматривает дополнительные основания для отказа в допуске к участию в аукционе.
16.1.8. Заявка не соответствует формальным требованиям документации об аукционе: заявка оформлена не в соответствии с требованиями документации об аукционе.
Не представлена форма «Аукционное предложение». В форме «Аукционное предложение» не указаны номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие (в случае если аукцион проводится по двум и более лотам).
В форме «Аукционное предложение» не указано наименование аукциона, для участия в котором подана заявка, либо указанное наименование аукциона содержит грубые ошибки, что не позволяет определить, для участия в каком аукционе подана заявка.
16.1.9. В составе заявке отсутствуют полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, либо указанные документы не соответствуют вышеперечисленным требованиям к их оформлению (документы получены ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона либо представлены с нарушением указанных требований к их оформлению).
16.1.10. В форме «Аукционное предложение» отсутствуют сведения о фирменном наименовании (наименовании) или сведения об организационно-правовой форме, или о почтовом адресе либо сведения о фирменном наименовании (наименование), либо сведения об организационно-правовой форме (для участника - юридического лица), указанные в форме «Аукционное предложение», не соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного реестра юридических лиц или представленных документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) и не позволяют определить от имени какого юридического лица подана заявка.
Почтовый адрес участника может не совпадать с местом нахождения участника, указанным в выписке из единого государственного реестра юридических лиц или документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
16.1.11. В форме «Аукционное предложение» отсутствуют сведения о фамилии, имени, отчестве или паспортных данных или сведения о месте жительства либо данные сведения, указанные в форме «Аукционное предложение», существенно не соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), представленной копии документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц), представленных документах о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) и не позволяют определить от имени какого физического лица подана заявка.
16.1.12. В составе заявки не представлены или представлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной картой, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника, либо представленные документы не подтверждают полномочия лица на осуществление действий от имени участника.
16.1.13. Выписка единого государственного реестра юридических лиц не содержит сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилию, имя, отчество, должность).
16.2.14. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, указанные в выписке из единого государственного реестра юридических лиц, не соответствуют соответствующим сведениям в представленных в составе заявки документах, представленных для подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника, в том числе, в случае если доверенность на осуществление действий от имени участника подписана лицом, не указанным в выписке в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.
16.1.15. Представленная доверенность не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (статьи 185-187 Гражданского кодекса Российской Федерации и т.д.).
16.1.16. В составе заявки отсутствуют (полностью или частично) копии документов, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.
При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.
17. Порядок проведения аукциона
17.1. Участники аукциона должны заблаговременно прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться у организатора аукциона. Регистрацией на аукционе участники аукциона соглашаются с правилами проведения аукциона, изложенными в Общей части документации об аукционе.
17.2. Уполномоченные лица участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации предъявляют следующие документы:
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность на право участие в настоящем аукционе, оформленную в соответствии с Информационной картой.
Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
17.3. На процедуре аукциона, кроме уполномоченного лица участника, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).
Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации предъявляют следующие документы:
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) иные представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность на право присутствия на настоящем аукционе, оформленную в соответствии с Информационной картой.
Доверенность остается у организатора аукциона.
Прочие представители участника после регистрации получают пропуск на аукцион установленный формы.
17.4. При регистрации уполномоченное лицо участника получает регистрационный номер (пронумерованную карточку) и расписывается в ознакомлении с инструкцией о порядке проведения аукциона.
Регистрационный номер получает только одно уполномоченное лицо участника. В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее регистрационный номер.
17.5. Во время начала аукциона в помещение для проведения аукциона по листу регистрации приглашаются уполномоченные лица участников, имеющие регистрационный номер, а также прочие представители участника, имеющие пропуск на аукцион.
После приглашения участникам аукциона пройти в помещение для проведения аукциона регистрация заканчивается, опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.
17.6. Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее регистрационный номер. Иные представители участников, не имеющие регистрационного номера, в аукционе не участвуют.
17.7. Участникам аукциона запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и аукционной комиссии, вступать в переговоры между собой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и аукционной комиссии.
Все спорные ситуации между участниками аукциона и аукционистом рассматриваются аукционной комиссией после окончания аукциона по всем лотам аукциона, перед принятием решения о победителях аукциона.
Участники аукциона и иные представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения аукциона.
17.8. Аукцион начинается с объявления аукционистом:
- начала проведения аукциона (лота);
- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам);
- предмета контракта;
- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в случаях, предусмотренных Информационной картой, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги связи, юридических услуг;
- «шага аукциона»;
- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;
- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если Информационной картой предусмотрены преимущества для таких участников аукциона;
- предложения участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.
17.9. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает регистрационный номер в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.
Поднятие участником аукциона таблички с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на расчетную цену контракта.
Участником, сделавшим предложение на расчетную цену контракта, является участник, первый поднявший табличку с регистрационным номером, что подтверждается оглашением аукционистом его регистрационного номера.
Участник аукциона обязан опустить регистрационный номер после объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта.
Участник аукциона вправе делать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по расчетной цене до объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта. Делать предложения о цене контракта до приглашения аукциониста не допускается.
17.10. В процессе аукциона аукционист последовательно, с «шагом аукциона», объявляет процентное снижение начальной (максимальной) цены контракта (лота) и приглашает делать предложение по текущей расчетной цене.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при этом следующий шаг аукциона устанавливается от последнего пониженного шага.
17.11. После троекратного приглашения и отсутствия предложений по расчетной цене аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, регистрационный номер и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
В случае если после троекратного приглашения аукциониста предложение подается только одним участником аукциона, данный участник признается победителем аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наименьшую цену по лоту в ходе аукциона.
Если несколькими участниками сделаны одинаковые предложения о цене контракта, победителем признается участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о последней цене контракта.
17.12. В случае если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.
17.13. В случае проведения аукциона в соответствии с частью 4.1 статьи 37 Закона победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 Закона, наиболее низкую цену единицы услуги.
До заключения контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования победителем аукциона определяется цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, при этом общая цена запасных частей к технике, к оборудованию не должна превышать общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предложенную победителем аукциона.
17.14. После проведения аукциона по всем лотам аукциона председательствующий на заседании аукционной комиссии предлагает утвердить результаты аукциона.
После указанного предложения председательствующего на заседании аукционной комиссии участники аукциона имеют право, подняв табличку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председательствующим на заседании аукционной комиссии
Все спорные ситуации разрешаются с использованием технических средств видео- и/или аудиозаписи аукциона. Решение по каждой претензии принимается аукционной комиссией.
После принятия решения по всем спорным ситуациям аукционная комиссия принимает решение об утверждении результатов аукциона. После голосования секретарь комиссии объявляет победителей аукциона по лотам и сообщает об участниках аукциона, подавших по этим лотам предпоследнее предложение.
После объявления результатов аукциона участники аукциона обязаны сдать ему таблички с регистрационными номерами и покинуть помещение аукциона.
18. Заключение контракта
18.1. Заказчик заключает контракт с победителем аукциона на условиях, содержащихся в документации об аукционе, с ценой контракта, установленной в ходе аукциона.
18.2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передается один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в ходе аукциона, в проект контракта.
18.3. Контракт может быть заключен заказчиком и участником аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
18.4. Участник аукциона, с которым заключается контракт, должен представить заказчику подписанный проект контракта (вместе с приложенной к нему сметой), переданный ему в соответствии с Общей частью документации об аукционе, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено Информационной картой, в срок, установленный Информационной картой.
18.5. В соответствии с частью 1 статьи 527 и статьей 765 Гражданского кодекса Российской Федерации подписание контракта с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, для заказчика является обязательным, если иное не установлено федеральным законом.
18.6. В соответствии с частью 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик не позднее двадцати календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукциона (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона) или со дня подписания протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона) обязан подписать контракт с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона.
18.7. Правоотношения между заказчиком и победителем аукциона по предмету аукциона возникают после подписания контракта и внесения его в Реестр государственных (муниципальных) контрактов Ставропольского края.
19. Права и обязанности участников и заказчика
19.1. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.
Оплата выполненных работ производится на основании документов подтверждающих факт выполнения работ и по стоимости, установленной контрактом.
19.2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
19.3. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
20. Возврат заявок участникам
После процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе все поступившие заявки становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.
21. Обеспечение исполнения контракта
21.1. В случае если документацией об аукционе установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере, на срок и в порядке указанными в Информационной карте. Способ обеспечения исполнения контракта, из перечисленных выше, определяется участником аукциона самостоятельно.
21.2. В случае если участник аукциона, с которым заключается контракт представит обеспечение исполнения контракта, не соответствующее требованиям документации об аукционе, такое обеспечение будет считаться не представленным.
21.3. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт, от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.






III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта,
источник финансирования муниципального заказа:
1.1. Предметом настоящего аукциона является: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту хирургического отделения (левое крыло) общестроительные работы МУЗ «Городская больница» города-курорта Железноводска.
1.2. Начальная (максимальная) цена контракта рублей (только цифрами):


лота


Наименование
и описание лота

Начальная
(максимальная)
цена контракта (лота), руб.

Шаг аукциона

1
капитальный ремонт хирургического отделения (левое крыло) общестроительные работы МУЗ «Городская больница» города-курорта Железноводска
4 000 000 рублей
5%

1.3. Источник финансирования: местный бюджет.
2. Сведения о муниципальном заказчике: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска, расположенное по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная,4.
Плательщик: МУЗ «Городская больница», расположенная по адресу: г. Железноводск, ул. Чапева, 5
3. Содержание и состав документации об аукционе
Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:
1) Общая часть документации об аукционе;
2) Инструкция по подготовке и проведению аукциона;
3) Информационная карта документации об аукционе;
4) Техническое задание;
5) Проект муниципального контракта.
4. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона
Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом аукциона (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона):
4.1. Наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности: на виды услуг, предусмотренных предметом аукциона, либо Свидетельство о допуске к строительным работам, выданное саморегулируемой организацией в области строительства.
Требование установлено подпунктом 101.2 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, № 153-154, 10.08.2001).
При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.
4.2. Отсутствие сведений об участнике в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков.
5. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки).
Установлено. Денежные средства в обеспечение заявки должны быть направлены на счет, в размере и в порядке, установленном разделом 10 Общей части настоящей документации.

6. Требование обеспечения исполнения контракта.
Составляет 30% начальной (максимальной) цены контракта - 1 200 000 рублей. Предоставляется заказчику до заключения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на срок исполнения контракта. При этом способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно.
При передаче в залог денежных средств в форме вклада (депозита) заказчику передаются документы, подтверждающие наличие вклада (депозита).
Безотзывная банковская гарантия, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта, договор залога денежных средств должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком, залогодателем своих обязательств:

а) если принципал (страхователь, залогодатель) не оказал предусмотренные контрактом услуги;
б) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки оказания услуг не по вине заказчика;
в) если принципал (страхователь, залогодатель) некачественно оказал предусмотренные контрактом услуги.

7. Документы и формы, входящие в состав заявки
Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать следующие документы и формы:
1) Форма «Опись документов и форм, представляемых для участия в аукционе».
2) Форма «Аукционное предложение».
3) Документ, подтверждающий правовой статус участника.
для юридических лиц:
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.
для индивидуальных предпринимателей:
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки.
для иных физических лиц:
копии документов, удостоверяющих личность.
для иностранных лиц:
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона.
4) Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона, подготовленные в соответствии с Общей частью документации об аукционе.
5) Копия лицензии на право осуществления видов услуг, предусмотренных предметом аукциона.
6) Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).
7) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
8) Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения).

8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов - не установлены.

9. Место, дата начала и окончания подачи заявок
9.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Железноводск, ул.Оранжерейная, 4
9.2. Заявки могут подаваться с 23.04.2009г.
9.3. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок (пункт 10.1 Информационной карты).

10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок и проведения аукциона
10.1. Рассмотрение заявок начнется по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в 09 ч.00 мин. 13.05.2009 года.
10.2. Аукцион будет проводиться по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в 10 ч.00 мин. 21.05.2009 года.
10.3. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.

11. Сроки подписания контракта, заключаемого по итогам аукциона
Победитель аукциона в течение 15 дней со дня подписания протокола аукциона обязан подписать переданный ему проект контракта и представить его заказчику.

12. Порядок согласования: Подрядчик, с которым заключается муниципальный контракт, по итогам размещения заказа предоставляет Заказчику Локальный сметный расчет (в соответствии с техническим заданием) на утверждение.

Приложение к Информационной карте


IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых
для участия в аукционе»

Настоящим (участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование) – для участника юридического лица), фамилию, имя, отчество – для участника – физического лица) подтверждает, что нижеперечисленные документы и формы содержание описи и состав заявки на участие в аукционе совпадают.
Наименование документа и формы
Номер листа
Количество листов
Указываются все формы, документы и приложения в соответствии с пунктом 7 Информационной карты
























Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.


2. Форма «Аукционное предложение»
для участия в аукционе ______ (указать наименование аукциона)

1. Участник (для юридического лица):
1.1 Наименование и сведения об организационно-правовой форме

1.2 Почтовый адрес

1.3 Контактный телефон

1.4. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие


1. Участник (для физического лица):
1.1 Фамилия, имя, отчество

1.2. Паспортные данные

1.3 Сведения о месте жительства

1.4. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие


подтверждает, что ознакомлен с документацией об аукционе к настоящему аукциону в полном объеме, согласен с ее условиями и требованиями и обязуется выполнить в полном объеме работы в соответствии с техническим заданием аукционной документации -____________________________________________ (наименование работ, являющихся предметом аукциона).

Место, условия и сроки выполнения работ: _________________________________________________________________.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: _________________________________________________________________.

Срок предоставления гарантий качества работ: ___________________.

Порядок формирования цены муниципального контракта: _________________________________________________________________ .

2. Обеспечение заявки, предусмотренное Информационной картой в размере ______________, перечислено на указанный в Общей части настоящей документации счет.
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)


3. Образец доверенности на подписание документов
от имени участника при проведении настоящего аукциона

ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) подписывать все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта ___________________________________ (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю.



Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица


4. Образец доверенности на право участия в аукционе

ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на ______________________________(указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись (Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.


Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица


















5. Образец доверенности на право присутствия на аукционе


ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) присутствовать на открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на _________________________ (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись (Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.


Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица



















V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Общие требования
1.1 Наименование предмета торгов: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту хирургического отделения (левое крыло) общестроительные работы МУЗ «Городская больница» города-курорта Железноводска.
1.2 Требования к качеству выполняемых работ, сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ, услуг:
Требования к качеству выполняемых работ должны соответствовать СНИП и действующим стандартам и нормам РФ по качеству. Все изменения, возникающие в процессе работ подрядчик должен согласовывать с заказчиком. В случае выявления дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Подрядчика. Гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет 24 месяца со дня подписания акта приемке выполненных работ после завершения работ.
1.3 Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдение сроков выполнения работ:
В ходе работ на объекте подрядчик должен вести журнал учета выполненных работ, делать акты на скрытые работы. Подрядчик представляет заказчику копии счетов-фактур на приобретаемые материалы с сертификатами качества. Подрядчик представляет промежуточные акты формы КС-2, КС-3 утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100. По окончании работ подрядчик представляет исполнительную документацию, включающую в себя: Исполнительные схемы; Акты испытаний; Акты выполнения пуско-наладочных работ; Акты приема объекта в эксплуатацию.
1.4 Место выполнения работ: МУЗ «Городская больница», г. Железноводск, ул. Чапаева, 5
1.5 Срок начала и окончания работ:
Начало выполнения работ - со дня заключения контракта;
Окончание выполнения работ – в течение 70 (семидесяти) календарных дней со дня заключения контракта;
1.6 Условия выполнения работ:
При производстве работ Подрядчик обязан согласовывать образцы применяемых материалов с Заказчиком.
Работы должны выполняться иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.
Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащего качества в соответствии с технической документацией и иметь соответствующие сертификаты, технические пас-порта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.
1.7 Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг:
Оплата производится в строгом соответствии с выполненными объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований, по безналичному расчету в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполненных работ на основании подписанного сторонами акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форм КС-2, КС-3) до 31.12.2009 г.
1.8 Сведения о наличии проектно-сметной документации (Приложение № 1 к Техническому заданию).
1.9 Требования к выполнению работ, оказанию услуг установленных законодательством Российской Федерации.
Наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности: по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, подтверждающей право участника размещения заказа на проведение работ по составу, соответствующих работам, входящим в состав работ по сметной документации, либо Свидетельство о допуске к строительным работам, выданное саморегулируемой организацией в области строительства.
Раздел 2. Основные технические требования к работам и услугам, являющимся предметом торгов
2.1 Работы выполняются в соответствии с «Дефектной ведомостью» являющейся неотъемлемой частью Технического задания (Приложение № 1 к Техническому заданию).
2.2 Требования к безопасности выполняемых работ (услуг):
Обеспечение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ, противопожарных мероприятий.
2.3 Порядок формирования цены контракта (цены лота), в том числе с учетом или без учета расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей:
Цена контракта должна включать расходы на выполнение работ, транспортные расходы, стоимость материалов и изделий, компенсацию издержек Подрядчика, уплату им налогов, сборов и других обязательных платежей.
Сметно-нормативная база – ТЕР-2001, метод расчета – базисно-индексный.
3. Требования к порядку заполнения участником формы «Аукционное предложение».
3.1 Участник составляет «Аукционное предложение» в полном соответствии с Техническим заданием;










Приложение № 1 к Техническому заданию

Дефектная ведомость.
капитальный ремонт хирургического отделения (левое крыло) общестроительные работы МУЗ «Городская больница» города-курорта Железноводска

1
2
3
4

Наименование работ и затрат
Ед.из.
Кол.
2
Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
100 м2
0.8122
3
Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
100 м2
1.0584
4
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
100 м2 проемов
0.4788
5
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
100 м2 проемов
0.2124
6
Монтаж: конструкций дверей
1 т конструкций
0.08
7
Установка и крепление наличников
100 м коробок блоков
1.38
8
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
100 м2 отремонтированной поверхности
1.3408
9
Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
1 т
0.12
10
Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
1 м3
0.94
11
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
100 м борозд
0.048
12
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм
100 отверстий
0.07
13
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен К=2
100 отверстий
0.07
14
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных ПВХ
100 м2 проемов
0.1512
15
Установка подоконных досок из ПВХ и столешницы в каменных стенах высотой проема:до 2 м
100 м2
0.1512
16
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
100 м2 покрытия
0.0192
17
Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными ПВХ с полотнами: спаренными площадью проема до 3 м2
100 м2 проемов
0.1018
18
Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией
100 м2 перегородок за вычетом проемов
0.221
19
Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
100 м2 перегородок за вычетом проемов
0.3168
20
Очистка поверхности стен и потолков щетками
1 м2
2560
21
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
100 м2 отремонтированной поверхности
2.0195
22
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
100 м2
22.5341
23
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен
100 м2 окрашиваемой поверхности
15.4405
24
Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен
100 м2 окрашиваемой поверхности
9.324
25
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен
100 м2 окрашиваемой поверхности
1.6154
26
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
100 м2 окрашиваемой поверхности
2.206
27
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
100 м2 окрашиваемой поверхности
6.4687
28
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
100 м2 отремонтированной поверхности
0.132
29
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
100 м2
5.602
30
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков
100 м2 окрашиваемой поверхности
6.3177
31
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
100 м2 окрашиваемой поверхности
5.3777
32
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
100 м2 окрашиваемой поверхности
0.251
33
Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков
100 м2 окрашиваемой поверхности
0.94
34
Устройство галтелей поливинилхлоридных: на клее
100 м
3.884
35
Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
100 м2 поверхности облицовки
3.0272
36
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
100 м2
3.0272
37
Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
1.6832
38
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам
100 м2 поверхности
1.344
38
Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
1.344
39
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
100 м2 поверхности облицовки
3.87
40
Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 1-й слой
100 м2 покрытий
5.2044
41
Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 2-ой слой
100 м2 покрытий
5.2044
42
Разборка покрытий полов: из керамических плиток
100 м2 покрытий
1.1149
43
Разборка покрытий полов: цементных (стяжек)
100 м2 покрытий
5.6118
44
Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
100 м плинтусов
0.6708
45
Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
100 м плинтусов
4.4518
46
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
5.6118
47
Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 на толщину до 40мм
100 м2 стяжки
5.6118
48
Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм
100 м2 поверхности
0.1805
49
Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат
100 м2 покрытия
2.8292
50
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
100 м2 покрытия
3.7192
51
Устройство плинтусов: из плиток керамических
100 м плинтусов
2.543
52
Устройство плинтусов поливинилхлоридных:
100 м плинтусов
3.531
53
Устройство металлических вставок (молдингов, порогов) в местах соединения
100 м плинтусов
0.181
54
Монтаж перфорированных уголков в углах откосов при шпаклевке стен
100 м плинтуса
1.324
55
Установка отбойной рейки на стены
100 шт. изделий
0.32
56
Демонтаж пожарных шкафов и др.
100 шт. изделий
0.02
57
Установка пожарных шкафов и др.
100 шт. изделий
0.02
58
Установка и крепление наличников
100 м
0.805
59
Разборка: стен кирпичных под установку пожарных шкафов
1 м3
0.35
60
Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит
100 м2
0.624
61
Разборка каркаса из брусьев
100 м2 стен
0.624
62
Устройство ниш в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
100 м2 перегородок за вычетом проемов
0.34
63
Установка дверных блоков: шкафных
10 шт. блоков
5.2
64
Приготовление растворов вручную: цементных
1 м3 раствора
46
65
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
1 т груза
56.132
66

Перевозка строительного мусора, расстояние перевозки 7 км: класс груза 1
1 т груза
56.132


VI. Проект муниципального контракта



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ____
на выполнение работ по капитальному ремонту хирургического отделения (левое крыло) общестроительные работы МУЗ «Городская больница» города-курорта Железноводска

г. Железноводск «__» __________ 2009 г.



Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Начальника Новикова Вадима Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и_________________ (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________, (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ___________ (устав, положение), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по итогам открытого аукциона № ___ (протокол аукционной комиссии Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска от ___________ №____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:



1.
Предмет контракта.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства произвести работы по капитальному ремонту хирургического отделения (левое крыло) общестроительные работы МУЗ «Городская больница» (далее – работы), расположенной по адресу: Ставропольский кр., г. Железноводск, ул. Чапаева, 5 (далее - Объект) согласно смете, утверждаемой Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Контракта.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. контракта, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, а так же условиями контракта, а Заказчик обеспечивает оплату Плательщиком, указываемым Заказчиком в извещении о прикреплении Плательщика к Подрядчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащим образом сертифицированы.



2. Цена контракта и порядок расчетов.
2.1. Работы оплачиваются Плательщиком: МУЗ «Городская больница» в строгом соответствии с выполненными объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.2.Цена настоящего контракта составляет________ (сумму прописью) рублей, в том числе НДС 18% ________рублей, и включает в себя все расходы подрядчика, связанные с выполнением работ, в т.ч. транспортные расходы, стоимость материалов и изделий, компенсацию издержек, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Оплата производится в строгом соответствии с выполненными объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований, по безналичному расчету в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполненных работ на основании подписанного сторонами акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форм КС-2, КС-3) до 31.12.2009 г.


3. Обязательства сторон.
3.1 Подрядчик обязан:
3.1.1 До начала производства работ заключить договор подряда с Плательщиком, указываемым Заказчиком в извещении о прикреплении Плательщика к Подрядчику.
3.1.2 Выполнить работы лично, в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, и сдать результат работ Заказчику.
3.1.3 Согласовывать образцы применяемых материалов с Заказчиком.
3.1.4 Обеспечить на Объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ, противопожарные мероприятия.
3.1.5 Осуществлять за свой счет в процессе работ систематическую, а после завершения работ окончательную уборку строительной площадки от строительного мусора.
3.1.6 Письменно информировать Заказчика за один день до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.
3.1.7 В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости работ в согласованный с Заказчиком срок, устранить недостатки.
3.1.8 Передать Заказчику за один день до начала сдачи-приемки результатов работ два экземпляра исполнительной документации.
3.1.9 Вывезти в недельный срок со дня подписания акта сдачи-приемки результата работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции.
3.1.10 Приступить к работам со дня заключения контракта и выполнить данные работы в течение 70 (семидесяти) календарных дней со дня заключения контракта.
3.1.11 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
3.2 Заказчик обязан:
3.2.1 В день заключения настоящего контракта направить Плательщику – МУЗ «Городская больница» (далее – плательщик) и Подрядчику извещение о прикреплении.
3.2.2 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
3.3 Заказчик имеет право:
3.3.1 Потребовать устранить недостатки в работе Подрядчика, ухудшившие результат работы или делающие его непригодным для предусмотренного в контракте использования (обычного использования).

4. Производство работ.
4.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет все документы, связанные с выполнением работ.
Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2. Между представителем Заказчика и Подрядчиком на объекте будут регулярно производиться совещания по согласованию возникающих вопросов.
4.3. Подрядчик осуществляет согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на Объекте и его соблюдение.
4.4. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.



5. Порядок сдачи и приемки работ.
5.1. Приемка объекта осуществляется путем подписания сторонами настоящего контракта унифицированных форм КС-2 (акта выполненных работ) и КС-3 (справки о стоимости выполненных работ).
5.2. Датой завершения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков.

6.
Ответственность сторон.
6.1. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный им в ходе выполнения работ третьим лицам, а также Заказчику.
6.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшающими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
6.3. За несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.
6.4. Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемого материала.
6.5. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
6.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.


7. Действие обстоятельств непреодолимой силы.
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт, может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8. Гарантийные обязательства.
8.1. Подрядчик гарантирует нормальное и безаварийное функционирование объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего контракта, в течение 24 месяцев со дня подписания сторонами приемо-сдаточного акта оконченного строительством (ремонтом) объекта. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов, связанных с некачественным выполнением Подрядчиком работ, а так же поставкой дефектных строительных материалов, Заказчик в двухдневный срок со дня обнаружения дефекта составит рекламационный акт с обязательным участием Подрядчика или лиц, уполномоченных им для этой цели, которые должны быть своевременно уведомлены, после чего Подрядчик за свой счет обязуется устранить обнаруженные дефекты в течение десяти дней. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения этих недостатков.

9. Порядок разрешения споров.
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ставропольского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.


10. Порядок изменения и расторжения контракта.
10.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 7.3 настоящего контракта, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия.
11.1. Настоящий контракт, вступает в действие с момента подписания и действует до 31.12.2009 г., а по взаимным расчетам до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
Отношения по Контракту прекращаются по завершению Гарантийного срока с учетом его продлений.
11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.
11.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.4. Все изменения, дополнения, и приложения к настоящему контракту совершаются сторонами в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.


12. Юридические адреса и подписи сторон.



«Заказчик»
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства
администрации города-курорта Железноводска
357405 г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4
ИНН/КПП 2627020747/262701001
БИК 040702001
Тел. 4-55-08; 4-71-16









Начальник __________________Новиков В.А.


«Подрядчик»



Извещение № 10/09-А
О проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выполнению функций заказчика-застройщика по объекту капитального строительства: «Детский сад на 220-250 мест в пос. Капельница по ул. Виноградной, 3 города-курорта Железноводска».

1. Наименование торгов: открытый аукцион.
2.Адрес уполномоченного органа: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства города-курорта Железноводска, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4; тел. (87932) 4-55-08
e-mail: admzhv.@beshtau.ru
3. Предмет муниципального контракта: на оказание услуг по выполнению функций заказчика-застройщика по объекту капитального строительства «Детский сад на 220-250 мест в поселке Капельница по ул. Виноградная, 3 города-курорта Железноводска».
4. Объем выполняемых работ: указан в техническом задании документации об аукционе.
5. Место выполнения работ: ул. Виноградная 3, пос. Капельница г. Железноводск.
6. Источник финансирования: Долевое финансирование (местный бюджет и средства краевого Фонда).
7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов): 8 289 445 рублей.
8. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов: не устанавливаются.
9. Срок и место предоставления документации об аукционе: Документация подается в письменной форме, в течении двух рабочих дней со дня получения аукционной комиссией письменного заявления от участника размещения заказа до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Плата за предоставление документации об аукционе: не взимается.
Сроки предоставления: Аукционные заявки с 8-00 ч. до 17-00 ч. (Время московское), перерыв с 12-00 ч. – 13-00 ч. В рабочие дни по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
Официальное печатное издание: газета «Курортный край».
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе www.torgi.stavkray.ru/; adm.zheleznovodsk.info.
10. Аукционные предложения на участие в аукционе принимаются до 10 час. 00 мин. 13 мая 2009г. по адресу : г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4
11. Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится по адресу : г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей, «25» мая 2009г. в 14-00 часов (время московское).
Ответственный: Кучеренко Сергей Михайлович, телефон для справок (87932)4-55-08.














УТВЕРЖДАЮ
Начальник УЖКХ и С
администрации города-курорта Железноводска
_________В.А.Новиков
«__» ________ 2009 г.










ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10/09-А
регламентирующая порядок открытого аукциона по размещению заказа на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выполнению функций заказчика-застройщика по объекту капитального строительства: «Детский сад на 220-250 мест в пос. Капельница по ул. Виноградной, 3 города-курорта Железноводска.















г. Железноводск
2009 г.

Оглавление

I. Общая часть документации …………………………………………………стр.3
II. Инструкция по подготовке и проведению аукциона …………………….стр. 3-4
1. Особенности документации об аукционе …………………………стр. 3-4
2. Изучение участниками документации об аукционе ……………….стр. 4
3. Внесение изменений в документации об аукционе ………………стр. 4
4. Разъяснение документации об аукционе ………………………….стр. 4-5
5. Отказ от проведения аукциона ……………………………………стр. 5
6. Требование к участникам …………………………………………….стр. 5-6
7. Язык заявки ……………………………………………………………стр. 6
8. Аукционное предложение участника ………………………………стр. 6-7
9. Расходы на участие в аукционе и заключения контракта ………….стр. 7
10. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки
11. Оформление и подписание заявки …………………………………стр.7-9
12. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона………………………………….стр.9-11
13. Срок и место подачи заявок …………………………………………стр.11
14. Изменение в заявках и их отзыв ……………………………………стр.12
15. Проверка комиссией заявок на соответствие требований………стр.12-13
16. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе …………стр.13-17
17. Порядок проведения аукциона ……………………………………стр.17-20
18. Заключение контракта ……………………………………………стр.20-21
19. Права и обязанности участников и заказчика ……………………стр.21-22
20. Возврат заявок участникам ……………………………………………стр.22
III. Информационная карта документации об аукционе ………………………стр.23
1. Предмет аукциона ……………………………………………………….стр.23
2. Источник финансирования ……………………………………………стр.23
3. Содержание и состав документации об аукционе ……………………стр.23
4. Требование к участникам …………………………………………стр.23-24
5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки
6. Требование обеспечения исполнения контракта ……………………стр.24
7. Документы и формы, входящие в состав заявки ……………………стр.24
8. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов ………………………………стр.25
9. Место, дата начала и окончания подачи заявок ………………………стр.25
10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок …………………стр. 25
11. Сроки подписания муниципального контракта ……………………стр. 25
IV. Образцы форм для заполнения …………………………………………стр. 26-30
V. Техническое задание ………………………………………………………стр. 31
1. Общие требования ………………………………………………………стр.31
2. Основные технические требования к работам ………………………стр.31
3. Требования к порядку заполнения участником форм «Аукционного предложения» …………………………………………………………….стр. 32
VI. Проект муниципального контракта ……………………………………стр. 33-36







I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ
Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон).
В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:
аукционист – лицо, управляющее процессом аукциона;
комиссия - комиссия по размещению заказов.
Заказчик –
Уполномоченный орган - Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства города-курорта Железноводска;
заявка - заявка на участие в аукционе;
контракт – муниципальный контракт;
официальное печатное издание – официальное печатное издание города-курорта Железноводска в сфере информационного обеспечения муниципального заказа - газета «Курортный край»;
официальный сайт – официальный сайт Ставропольского края в сети Интернет для размещения информации о размещении: www.torgi.stavkray.ru, adm.zheleznovods.info.;
продукция - поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для муниципальных нужд города-курорта Железноводска;
уполномоченное лицо участника - участник размещения муниципального заказа - физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа - юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа Ставропольского края при проведении аукциона.
участники - участники размещения муниципального заказа.

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА
1. Особенности документации об аукционе
1.1. В Информационную карту включены сведения о начальной (максимально) цене контракта (цене лота), начальной (максимальной) цене единицы товара, услуги в случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для муниципальных нужд Информационной картой предусмотрено право муниципального заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа; начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также начальной (максимальной) цены запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг; предмете контракта; заказчике.
1.2. Предложения о размере обеспечения заявки, размере обеспечения исполнения контракта могут устанавливаться самостоятельно в качестве защитных механизмов.
2. Изучение участниками документации об аукционе
2.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию об аукционе.
2.2. Представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
3. Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок организатор аукциона вправе внести изменения в документацию об аукционе.
3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.
3.3. Изменения направляются организатором аукциона заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе.
3.4. Участники, получающие и использующие документацию об аукционе только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте.
3.5. Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе.
4. Разъяснение положений документации об аукционе
4.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры организатора аукциона, специализированной организации или аукционной комиссии с участником не допускаются.
4.2. Любой участник вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее - запрос).
Участник должен направить запрос заказчику в строгом соответствии с их компетенцией.
4.3. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения документации об аукционе на официальном сайте.
4.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.
4.5. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме.
4.6. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.
4.7. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного Информационной картой, не рассматриваются.
5. Отказ от проведения аукциона
5.1. Организатор аукциона, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.
5.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.
5.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона организатором аукциона вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.
6. Требования к участникам
6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
6.2. Участие в аукционе в соответствии с антимонопольным законодательством не могут принять соответствующий заказчик, юридическое лицо, привлеченное на основе договора для осуществления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения торгов, и их работники.
6.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:
требованию о не проведении ликвидации участника - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
требованию о не приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;
требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.
6.4. Организатор аукциона вправе также установить в Информационной карте следующие требования к участникам:
обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если такие требования установлены постановлением Правительства Российской Федерации.
7. Язык заявки
7.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.
7.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.
7.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
8. Аукционное предложение участника
8.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно аукционное предложение по форме, установленной Информационной картой (далее - форма «Аукционное предложение»).
Форма «Аукционное предложение», представляемое участником обязательно должно содержать:
- информацию о соответствии предлагаемого к поставке товара, выполняемых работ, оказываемых услуг пунктам Технического задания документации об аукционе, не включенным в Форму «Сведения о качественных характеристиках товара, работ, услуг»;
- информацию о порядке формирования цены муниципального контракта;
- информацию о гарантиях качества;
- информацию о таре, упаковке и т.д.
Отсутствие названных требований является основанием для отказа в допуске участника к участию в аукционе.
8.2. Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), является российский рубль.
8.3. Цена контракта, предлагаемая участником (далее - ценовое предложение), не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (лота), указанную в Информационной карте.
4. Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Техническим заданием.
9. Расходы на участие в аукционе и заключение контракта
9.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта.
9.2. Организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.
10. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) - не установлено.
11. Оформление и подписание заявки
11.1. Заявка оформляется в письменной форме.
Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
11.2. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник в соответствии с настоящей документацией должна:
- быть подготовлена по формам, представленным в Информационной карте;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте.
Заявки могут оформляться в следующем порядке: все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные документы для каждого лота, оформленные с учетом требований Общей части аукционной документации.
11.3. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона, не заполнение ячеек форм, несоответствие представленных форм, формам, представленным Информационной карте настоящей документации является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник будет отстранен заказчиком, аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.
11.4. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
11.5. Все сведения в формы впечатываются на печатной машинке, набираются на компьютере или вписываются от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.
11.6. В формах должны быть заполнены все требуемые сведения. Ячейки, не содержащие информацию должны содержать слово «нет». Наличие пустых ячеек не допускается.
11.7. Все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в описи документов и формируются в пакет.
11.8. Все формы и приложения (справки, документы), предусмотренные аукционной документацией должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) полистно, последний лист каждой формы и приложения скреплен печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).
Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами.
Все документы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).
11.9. Документы заявки представляются в оригинале либо в установленных аукционной документацией случаях - в заверенных надлежащим образом копиях. Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати) с проставлением надписи «Копия верна». Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она заверена нотариально (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).
11.10. Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.
11.11. Документ экземпляра-оригинала заявки, представленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.
11.12. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию. Документы заявки, представляются в виде одного тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника размещения заказа (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 100 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.
11.13. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы участнику размещения заказа не возвращаются.
11.14. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование аукциона, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом аукционе №__ ________________________________________________. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
12. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона
12.1. Если уполномоченным представителем участника являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:
12.1.1. Документами, подтверждающими полномочия руководителя юридического лица, являются:
а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц;
в) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Это может быть заверенная копия протокола (выписка из протокола) или решения (в хозяйственных обществах), копия приказа или распоряжения (в государственных унитарных предприятиях, государственных учреждениях).
Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму «Аукционное предложение», полностью совпадают в форме «Аукционное предложение», выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.
Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:
- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму «Аукционное предложение», полностью или частично не совпадают в форме «Аукционное предложение», выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица;
- не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.
12.1.2. Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, являются:
а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.
12.1.3. Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ, удостоверяющий личность физического лица.
12.2. Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:
Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:
а) оригинал доверенности, составленной по форме, являющейся приложением к Информационной карте;
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического лица);
в) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем);
г) копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником-физическим лицом);
д) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если доверенность подписана иностранным лицом).
Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами.
12.3. Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке.
Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства).
Форму «Аукционное предложение» может подписывать:
руководитель юридического лица;
директор филиала (представительства);
лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.
Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанная руководителем юридического лица, или оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица по форме, являющейся приложением к Информационной карте.
13. Срок и место подачи заявок
13.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в Информационной карте, не позднее времени и даты начала рассмотрения таких заявок, установленных Информационной картой.
13.2. Организатор аукциона может продлить срок подачи заявок в порядке, установленном Законом. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора аукциона и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.
13.3. Прием заявок заканчивается в день начала рассмотрения заявок, установленный Информационной картой, но не позднее непосредственно начала процедуры рассмотрения заявок (часть 6 статьи 35 Закона).
13.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный документацией об аукционе, регистрируется должностными лицами организатора аукциона, специализированной организацией.
Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера.
Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления конвертов с заявками.


14. Изменения в заявках и их отзыв
14.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры рассмотрения заявок.
Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.
14.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, маркировано и доставлено в соответствии с Общей частью документации об аукционе. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».
Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.
14.3. Участник, подавший заявку, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).
При этом в уведомлении в обязательном порядке должно быть указано наименование аукциона.
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).
14.4. Стоимость комплекта документации об аукционе не возвращается.

15. Проверка комиссией заявок на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе
15.1. Комиссия проверяет заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе в отсутствие уполномоченных лиц участников.
15.2. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе.
15.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, организатор аукциона, комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
15.4. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки и не допущенным к участию в аукционе, направляются (выдаются) уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.
15.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.
16. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе
При рассмотрении заявок участник не допускается комиссией к участию в аукционе только по следующим основаниям.
16.1. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе, связанные с несоответствием участника обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона, Общей частью документации об аукционе и Информационной картой. Иные положения документации об аукционе не могут содержать обязательные требования к участникам.
16.1.1. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в аукционе (пункты 2-4 части 1 статьи 11 Закона и Общей части документации об аукционе).
Факт несоответствия участника требованиям пунктов 2-4 части 1 статьи 11 Закона подтверждается только надлежащим образом оформленными документами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, в которых должна содержаться соответствующая информация об участнике.
16.1.2. В предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.
16.1.3. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (далее – требования), если требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 4 Информационной карты, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены копии документов (формы), предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
Требования в пункте 4 Информационной карты могут быть предусмотрены только действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, актами законодательства бывшего СССР, действующими на территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке).
16.1.4. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и Информационной картой, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены копии документов, предусмотренные пунктом 7 Информационной картой, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
16.1.5. Участник не обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности и такое требование установлено Информационной картой, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
16.2.6. Участник не соответствует требованию пункта 4 Информационной карты к выполнению им за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты (копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство), либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
Данное основание для отказа в допуске к участию в аукционе применяется только при проведении аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с начальной (максимальной) ценой контракта (цена лота) пятьдесят миллионов рублей и более при условии, что данное требование установлено пунктом 4 Информационной карты.
16.1.7. Участие в аукционе участника не допускается федеральным законом, либо федеральный закон предусматривает дополнительные основания для отказа в допуске к участию в аукционе.
16.1.8. Заявка не соответствует формальным требованиям документации об аукционе: заявка оформлена не в соответствии с требованиями документации об аукционе.
Не представлена форма «Аукционное предложение». В форме «Аукционное предложение» не указаны номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие (в случае если аукцион проводится по двум и более лотам).
В форме «Аукционное предложение» не указано наименование аукциона, для участия в котором подана заявка, либо указанное наименование аукциона содержит грубые ошибки, что не позволяет определить, для участия в каком аукционе подана заявка.
16.1.9. В составе заявке отсутствуют полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, либо указанные документы не соответствуют вышеперечисленным требованиям к их оформлению (документы получены ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона либо представлены с нарушением указанных требований к их оформлению).
16.1.10. В форме «Аукционное предложение» отсутствуют сведения о фирменном наименовании (наименовании) или сведения об организационно-правовой форме, или о почтовом адресе либо сведения о фирменном наименовании (наименование), либо сведения об организационно-правовой форме (для участника-юридического лица), указанные в форме «Аукционное предложение», не соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного реестра юридических лиц или представленных документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) и не позволяют определить от имени какого юридического лица подана заявка.
Почтовый адрес участника может не совпадать с местом нахождения участника, указанным в выписке из единого государственного реестра юридических лиц или документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
16.1.11. В форме «Аукционное предложение» отсутствуют сведения о фамилии, имени, отчестве или паспортных данных или сведения о месте жительства либо данные сведения, указанные в форме «Аукционное предложение», существенно не соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), представленной копии документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц), представленных документах о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) и не позволяют определить от имени какого физического лица подана заявка.
16.1.12. В составе заявки не представлены или представлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной картой, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника, либо представленные документы не подтверждают полномочия лица на осуществление действий от имени участника.
16.1.13. Выписка единого государственного реестра юридических лиц не содержит сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилию, имя, отчество, должность).
16.2.14. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, указанные в выписке из единого государственного реестра юридических лиц, не соответствуют соответствующим сведениям в представленных в составе заявки документах, представленных для подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника, в том числе, в случае если доверенность на осуществление действий от имени участника подписана лицом, не указанным в выписке в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.
16.1.15. Представленная доверенность не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (статьи 185-187 Гражданского кодекса Российской Федерации и т.д.).
16.1.16. В составе заявки отсутствуют (полностью или частично) копии документов, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.
При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.
17. Порядок проведения аукциона
17.1. Участники аукциона должны заблаговременно прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться у организатора аукциона. Регистрацией на аукционе участники аукциона соглашаются с правилами проведения аукциона, изложенными в Общей части документации об аукционе.
17.2. Уполномоченные лица участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации предъявляют следующие документы:
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность на право участие в настоящем аукционе, оформленную в соответствии с Информационной картой.
Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
17.3. На процедуре аукциона, кроме уполномоченного лица участника, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).
Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации предъявляют следующие документы:
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) иные представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность на право присутствия на настоящем аукционе, оформленную в соответствии с Информационной картой.
Доверенность остается у организатора аукциона.
Прочие представители участника после регистрации получают пропуск на аукцион установленный формы.
17.4. При регистрации уполномоченное лицо участника получает регистрационный номер (пронумерованную карточку) и расписывается в ознакомлении с инструкцией о порядке проведения аукциона.
Регистрационный номер получает только одно уполномоченное лицо участника. В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее регистрационный номер.
17.5. Во время начала аукциона в помещение для проведения аукциона по листу регистрации приглашаются уполномоченные лица участников, имеющие регистрационный номер, а также прочие представители участника, имеющие пропуск на аукцион.
После приглашения участникам аукциона пройти в помещение для проведения аукциона регистрация заканчивается, опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.
17.6. Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее регистрационный номер. Иные представители участников, не имеющие регистрационного номера, в аукционе не участвуют.
17.7. Участникам аукциона запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и аукционной комиссии, вступать в переговоры между собой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и аукционной комиссии.
Все спорные ситуации между участниками аукциона и аукционистом рассматриваются аукционной комиссией после окончания аукциона по всем лотам аукциона, перед принятием решения о победителях аукциона.
Участники аукциона и иные представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения аукциона.
17.8. Аукцион начинается с объявления аукционистом:
- начала проведения аукциона (лота);
- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам);
- предмета контракта;
- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в случаях, предусмотренных Информационной картой, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги связи, юридических услуг;
- «шага аукциона»;
- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;
- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если Информационной картой предусмотрены преимущества для таких участников аукциона;
- предложения участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.
17.9. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает регистрационный номер в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.
Поднятие участником аукциона таблички с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на расчетную цену контракта.
Участником, сделавшим предложение на расчетную цену контракта, является участник, первый поднявший табличку с регистрационным номером, что подтверждается оглашением аукционистом его регистрационного номера.
Участник аукциона обязан опустить регистрационный номер после объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта.
Участник аукциона вправе делать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по расчетной цене до объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта. Делать предложения о цене контракта до приглашения аукциониста не допускается.
17.10. В процессе аукциона аукционист последовательно, с «шагом аукциона», объявляет процентное снижение начальной (максимальной) цены контракта (лота) и приглашает делать предложение по текущей расчетной цене.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при этом следующий шаг аукциона устанавливается от последнего пониженного шага.
17.11. После троекратного приглашения и отсутствия предложений по расчетной цене аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, регистрационный номер и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
В случае если после троекратного приглашения аукциониста предложение подается только одним участником аукциона, данный участник признается победителем аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наименьшую цену по лоту в ходе аукциона.
Если несколькими участниками сделаны одинаковые предложения о цене контракта, победителем признается участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о последней цене контракта.
17.12. В случае если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.
17.13. В случае проведения аукциона в соответствии с частью 4.1 статьи 37 Закона победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 Закона, наиболее низкую цену единицы услуги.
До заключения контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования победителем аукциона определяется цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, при этом общая цена запасных частей к технике, к оборудованию не должна превышать общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предложенную победителем аукциона.
17.14. После проведения аукциона по всем лотам аукциона председательствующий на заседании аукционной комиссии предлагает утвердить результаты аукциона.
После указанного предложения председательствующего на заседании аукционной комиссии участники аукциона имеют право, подняв табличку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председательствующим на заседании аукционной комиссии
Все спорные ситуации разрешаются с использованием технических средств видео- и/или аудиозаписи аукциона. Решение по каждой претензии принимается аукционной комиссией.
После принятия решения по всем спорным ситуациям аукционная комиссия принимает решение об утверждении результатов аукциона. После голосования секретарь комиссии объявляет победителей аукциона по лотам и сообщает об участниках аукциона, подавших по этим лотам предпоследнее предложение.
После объявления результатов аукциона участники аукциона обязаны сдать ему таблички с регистрационными номерами и покинуть помещение аукциона.
18. Заключение контракта
18.1. Заказчик заключает контракт с победителем аукциона на условиях, содержащихся в документации об аукционе, с ценой контракта, установленной в ходе аукциона.
18.2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передается один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в ходе аукциона, в проект контракта.
18.3. Контракт может быть заключен заказчиком и участником аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
18.4. Участник аукциона, с которым заключается контракт, должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с Общей частью документации об аукционе, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено Информационной картой, в срок, установленный Информационной картой.
18.5. В соответствии с частью 1 статьи 527 и статьей 765 Гражданского кодекса Российской Федерации подписание контракта с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, для заказчика является обязательным, если иное не установлено федеральным законом.
18.6. В соответствии с частью 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик не позднее двадцати календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукциона (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона) или со дня подписания протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона) обязан подписать контракт с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона.
18.7. Правоотношения между заказчиком и победителем аукциона по предмету аукциона возникают после подписания контракта и внесения его в Реестр государственных контрактов Ставропольского края.
19. Права и обязанности участников и заказчика
19.1. Заказчик при исполнении контракта по согласованию с поставщиком вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.
При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
19.2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
19.3. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
20. Возврат заявок участникам
После процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе все поступившие заявки становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.































III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
На право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выполнению функций заказчика-застройщика по объекту капитального строительства: «Детский сад на 220-250 мест в пос. Капельница по ул. Виноградной, 3 города-курорта Железноводска»

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на оказание услуг изменяют и/или дополняют положения Общей части документации об открытом аукционе. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Общей части и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

п/п Ссылка на пункт Раздела I.2. Общие условия проведения аукционов Наименование
пункта Текст пояснений
1 Пункт 1.1. Форма торгов Открытый аукцион
Пункт 1.1. Муниципальный
Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска
357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4. тел./факс 8(87932) 4-55-08, 3-18-40
2 Пункт 2.1. Уполномоченный
орган: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска
357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4. тел./факс 8(87932) 4-55-08, 3-18-40
3 Пункт 3.1. Предмет муниципального контракта Оказание услуг по выполнению функций заказчика-застройщика по объекту капитального строительства «Детский сад на 220-250 мест в пос. Капельница по ул. Виноградной, 3 города-курорта Железноводска»
Пункт 3.2. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ Место оказание услуг: г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Виноградная, 3.
Срок выполнения работ: начало – в течении 5 календарных дней после получения копии муниципального контракта на выполнение подрядных работ заключенным между Муниципальным заказчиком с Генподрядчиком согласовывает Подрядчику календарный план и график производства работ по объекту капитального строительства;
окончание - ввод объекта в эксплуатацию.
Пункт 3.3. Краткая характеристика, объем выполняемых работ - участие в разработке задания на проектирование и его согласование;
- Осуществление контроля за ходом проектно-изыскательских работ;
- участие в согласовании готовой проектно-сметной документации;
- проверка качества разработанной проектно-сметной документации;
- осуществление приемки выполненных проектных работ;
- организация получения разрешения на строительство объекта;
- осуществление контроля за строительством объекта;
- осуществление контроля за всеми необходимыми работами по подготовке площади для строительства объекта;
- осуществление приемки выполненных работ;
- организация получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4 Пункт 4.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 8 298 445 (восемь миллионов двести девяносто восемь тысяч четыреста сорок пять) рублей,
лимит финансирования 2009 года – 2 478 рублей, в т.ч.
-средства местного бюджета – 2 478 рублей;
-средства субсидий, выделяемых из краевого фонда софинансирования расходов местным бюджетам в размере предусмотренным соглашением с краевыми министерствами.
Источники и суммы дальнейшего финансирования будут уточняться дополнительно.
Пункт 4.2. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») Пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В процессе аукциона аукционист последовательно, с шагом аукциона, объявляет процентное снижение начальной (максимальной) цены контракта (лота) и приглашает делать предложение по текущей расчетной цене.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
Пункт 4.3. Источник финансирования Средства бюджета города Железноводска; средства субсидий, выделяемых из краевого фонда софинансирования расходов местным бюджетам на поддержку инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения, предусмотренные на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Ставропольского края.
Пункт 4.4. Форма, сроки и порядок оплаты работ, сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками Безналичный расчет, в пределах лимита финансирования 2009 года, в течение 15 дней за фактически выполненные работы с даты получения счета-фактуры на основании оформленных в установленном порядке справок по форме КС-3, актов по форме КС-2, окончательный расчет производится после подписания акта сдачи – приемки выполненных работ, передачи объекта в гарантийную эксплуатацию на основании счета-фактуры, по мере поступления бюджетных средств, в пределах лимита бюджетных обязательств.

Для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем используется валюта Российской Федерации - рубли
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации Устанавливается Центральным банком РФ и используется при оплате заключенного муниципального контракта
Пункт 4.5. Размер обеспечения заявки Не установлено.
Пункт 4.6. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта Не установлено.
Пункт 4.7. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) Цена контракта формируется в размере 2,8% от объема затрат, определенного главами 1-9+гл.12-п.3 сводного сметного расчета, а так же расходы по уплате налогов и обязательных сборов.
5 Пункт 5.1. Участники размещения заказа В аукционе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
Пункт 5.2. Обязательные требования к участникам размещения заказа 1) Соответствие участника аукциона требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товара, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом аукциона:
а) нотариально заверенная копия действующих лицензий на выполнение соответствующих работ (поставку товаров) (в случае, если это предусмотрено Законодательством РФ);
б) отсутствие ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной контрактом в учредительных документах;
в) соответствие предмету аукциона основных видов деятельности участника (для юридических лиц - определенных на основании его учредительных документов);
г) не допускается участие в аукционе участника размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, а также их сотрудников и аффилированных лиц.
2) Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения аукционного предложения на участие в аукционе;
4) Отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
6 Пункт 6.1.
Требования,
установленные муниципальным заказчиком Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках аукциона;

7 Пункт 7.1. Преимущества, предоставляемые при участии в аукционе Преимуществ при участии в аукционе учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставлено
8 Пункт 8.1. Форма заявки на участие в аукционе Участник подает аукционное предложение на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в одном экземпляре.
Пункт 8.2. Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе Аукционное предложение на участие в аукционе должно содержать следующее:
1. Сведения об участнике, подавшем такое аукционное предложение:
1.1 Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, подготовленного по форме, представленной в настоящей аукционной документации;
2. Документы:
2.1. Для юридических лиц:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию, оформленную в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц», полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, должным образом оформленный и свидетельствующий о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника аукциона.
в) копии учредительных документов подтверждающих право подписи лица, которое имеет право без доверенности действовать от имени юридического лица.
2.2. Для индивидуальных предпринимателей:
а) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию, оформленную в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей», полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона;
б) копии документов: удостоверяющих личность, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; для иностранных лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов удостоверяющих личность, документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени индивидуального предпринимателя - участника размещения заказа, должным образом оформленный и свидетельствующий о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника аукциона;
2.3. Для иных физических лиц:
а) копии документов удостоверяющих личность; для иностранных лиц - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, удостоверяющих личность;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица- участника размещения заказа, должным образом оформленный и свидетельствующий о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника аукциона;
3. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника аукциона установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:
- нотариально заверенные копия действующей лицензии и приложение к ней на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом на виды работ по предмету аукциона в том числе:
- выполнение функций заказчика-застройщика;
- документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности)
- копии учредительных документов участника;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения.
Пункт 8.3. Требования к содержанию, составу, форме заявок на участие в аукционе Участник аукциона должен подготовить один оригинальный экземпляр аукционного предложения на участие в аукционе. В случае, если участник принимает участие в нескольких лотах, то формируются и подаются заявки на каждый лот отдельно. При этом такая заявка должна содержать все формы, документы (копии документов), предусмотренные Законом и Информационной картой.
Все документы (включая заявки по всем лотам) подшиваются в один том, пронумеровываются, прошиваются, скрепляются печатью и заверяются подписью уполномоченного лица участника аукциона – юридического лица и собственноручно заверены участником аукциона – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица. Все документы, представляемые участниками аукциона в составе аукционного предложения, должны быть заполнены по всем пунктам. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, бать скреплены печатью участника размещения заказа и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.
Участник аукциона должен поместить документы, представляемые в составе аукционного предложения в конверт. На конверте четко указывается наименование аукциона, на участие в котором подается данное аукционное предложение, реестровый номер, название лотов. Реестровый номер указывается на основании реестрового номера, который содержится в извещении о проведении соответствующего аукциона.
Участник аукциона вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

9 Пункт 9.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе Аукционное предложение на участие в аукционе принимаются до 10 час. 00 мин. 13.05.2009 г.
Место приема аукционных предложений: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4
Уполномоченный орган на осуществление функций по проведению аукционов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона в соответствии с п. 3.1 и п. 4 ст. 33 ФЗ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.
Пункт 9.2. Место, дата и время начала рассмотрения заявок Рассмотрение аукционных предложений начнется в 10 часов 00 мин. 13 мая 2009 г. по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4
Пункт 9.3. Место, дата и время проведения аукциона Аукцион будет проводиться в 10 часов 00 мин. 25 мая 2009 г. по адресу: г. Железноводск., ул. Оранжерейная, 4
10 Пункт 10.1. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе Участник размещения заказа, подавший аукционное предложение на участие в аукционе, вправе отозвать его в любое время до дня и времени начала рассмотрения аукционных предложений на участие в аукционе.
11 Пункт 11.1. Форма, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе
12 Пункт 12.1. Порядок рассмотрения заявок: Порядок рассмотрения осуществляется в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ. Рассматриваются заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией, требованиям федерального закона № 94 -ФЗ
Пункт 12.2. Определение победителя аукциона Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта
13 Пункт 13.1. Срок заключения контракта Муниципальный контракт заключается с победителем аукциона в соответствии с формой, включенной в состав аукционной документации и с учетом предложений организации-победителя. Победитель с муниципальным заказчиком должны обеспечить подписание муниципального контракта обеими сторонами в течение 20 дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола заседания аукционной комиссии



Приложение
к Информационной карте


IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых
для участия в аукционе»

Настоящим (участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование) – для участника юридического лица), фамилию, имя, отчество – для участника – физического лица) подтверждает, что нижеперечисленные документы и формы содержание описи и состав заявки на участие в аукционе совпадают.
Наименование документа и формы Номер листа Количество листов
Указываются все формы, документы и приложения в соответствии с Информационной картой








Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.


2. Форма «Аукционное предложение»
для участия в открытом аукционе № 10/09-К на право заключения муниципального контракта на оказание услуг заказчика-застройщика по объекту капитального строительства: «Детский сад на 220-250 мест в пос. капельница по ул. Виноградной, 3 города-курорта Железноводска»
Участник (для юридического лица):
1.1. Наименование и сведения об организационно-правовой форме (полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (сведения должны соответствовать представленной выписке из Единого государственного реестра юридических лиц)
1.2. Почтовый адрес
1.3. Место нахождения
1.4. Фамилия, имя, отчество руководителя
1.5. Контактный телефон
1.6. Контактное лицо
2. Участник (для физического лица):
2.1. Фамилия, имя, отчество (сведения должны соответствовать представленной выписке из Единого государственного реестра индивидуального предпринимателя)
2.2. Паспортные данные
2.3. Сведения о месте жительства
2.4. Контактный телефон
2.5. Контактное лицо
1. Участник сообщает о своем согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных документацией об аукционе.
2. Участник подтверждает, что ознакомлен с документацией об аукционе к настоящему аукциону в полном объеме, согласен с ее условиями и требованиями и обязуется выполнить работы в полном объеме по цене контракта, определенной по результатам проведения аукциона.
3. Участник согласен с тем, что в случае если им подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и документации об аукционе, участник не будет допущен аукционной комиссией к участию в аукционе.
4. В случае признания нас победителем аукциона обязуемся подписать муниципальный контракт на выполнение работ, составленный путем включения условий исполнения контракта, предложенных в нашей заявке на участие в аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.
5. Настоящим подтверждаем соответствие _________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование участника размещения заказа)
установленным документацией об аукционе обязательным требованиям к участникам размещения заказа.
6. Подтверждаем, что_____________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование участника размещения заказа)
не является неплатежеспособным, не находится в процессе ликвидации, банкротства, не признано несостоятельным (банкротом), деятельность не приостановлена. Подтверждаем отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой не превышает _________________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Подтверждаем отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о нашей фирме.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________ ____________
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________________ _____________________
(подпись) Ф.И.О.
Мп.










3. Образец доверенности на подписание документов
от имени участника при проведении настоящего аукциона

ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) подписывать все необходимые документы, в том числе подписывать форму «Аукционное предложение», на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта ___________________________________ (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю.



Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица


4. Образец доверенности на право участия в аукционе

ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи

Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на ______________________________(указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись (Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.


1.1.1 Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица


5. Образец доверенности на право присутствия на аукционе


ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи

Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) присутствовать на открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на _________________________ (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись (Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.


1.1.2 Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица



























VI. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Общие требования
1.1 Наименование предмета торгов: право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выполнению функций заказчика-застройщика по объекту капитального строительства: «Детский сад на 220-250 мест в пос. Капельница по ул. Виноградной города-курорта Железноводска».
1.2 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ, услуг.
Гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет не менее трех лет с момента подписания разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в объеме 100% выполненных работ.
1.3 Место выполнения работ: г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Виноградная, 3.
1.4 Срок начала и окончания работ:
Начало выполнения работ - с момента подписания муниципального контракта,
Окончание выполнения работ – ввод объекта в эксплуатацию;
1.5 Условия выполнения работ:
Работы должны выполняться иждивением исполнителя.
1.6 Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг:
Безналичный расчет, в пределах лимита финансирования 2009 года, в течении 15 дней с даты подписания контракта, за фактически выполненные работы с даты получения счета-фактуры, по мере поступления бюджетных средств, в приделах лимита бюджетных обязательств.
1.7. Требования к выполнению работ, оказанию услуг установленных законодательством Российской Федерации.
Услуги должны быть оказаны в соответствии с перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении строительных работ.
Раздел 2. Основные технические требования к работам и услугам, являющимся предметом торгов
2.1 Работы выполняются в соответствии с сводным сметным расчетам (приложение № 1.)
2.2 Требования к безопасности услуг.
Обеспечение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности во время проведения работ, противопожарных мероприятий.
2.3 Порядок формирования цены контракта (цены лота), в том числе с учетом или без учета расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей:
Цена контракта должна включать расходы на выполнение работ, транспортные расходы, стоимость материалов и изделий, компенсацию издержек Подрядчика, уплату им налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Требования к порядку заполнения участником формы «Аукционное предложение» (при проведении аукционов на строительство)
3.1 Участник составляет Аукционное предложение в полном соответствии с Техническим заданием;









УТВЕРЖДАЮ:
Муниципальный заказчик:
Начальник управления жилищно-коммунального
Хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска
___________________В.А.Новиков
'______ ' _______________2009 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Составлен в ценах на 3 квартал 2008 года с пересчетом в действующие цены, с учетом срока строительства ТЫС.РУБ.
N п.п. Номера сметных расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат Сметная стоимость Общая сметная стоимость
строительных работ монтажных работ оборудования, мебели и инвентаря прочих затрат
1 2 3 4 5 6 7 8

ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства
1 Прейскурант на отвод участка Отвод участка 0,79 га 0,13х(10,854:1,2)х1,09 - - - 1,28 1,28
2 Прейскурант на изыск. работы Разбивка основных осей зданий и сооружений, инженерных сетей, закрепление их пунктами и знаками
346х0,5х(10,854:1,2)х1,09=1706 руб. - - - 1,71 1,71
3 Минстрой России от 14.11.96г. № БЕ-19-30/12 Выдача техусловий и согласование проекта 0,1% - - - 30,61 30,61
4 Рег. тарифная комиссия Ставропольского кр. от 28.03.2008г. № 10
прил.2 Затраты на присоединение к электрическим сетям
3497,4рубх122,9:4,35 - - - 98,81 98,81
Итого по Главе 1 - - - 132,41 132,41
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства
5 ОСР 2-01 Детский сад-ясли на 220-250 мест
18356,51 999,25 2715,2 - 22070,96
Итого по главе 2: 18356,51 999,25 2715,2 - 22070,96

ГЛАВА 4. Объекты энергетического хозяйства
6 ЛСР 4-01 Сети электроснабжения 0,4 кВ 22,78 119,79 - - 142,57
7 ЛСР 4-02 Сети электроснабжения 10 кВ 39,59 91,55 1040,47 - 1171,61
Итого по главе 4: 62,37 211,34 1040,47 - 1314,18

ГЛАВА 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
8 ЛСР 5-01 Сети телефонизации и радиофикации 10,16 5,29 - - 15,45
9 ЛСР 5-02 Дороги и подъезды 459,41 - - - 459,41
Итого по главе 5: 469,57 5,29 - - 474,86

ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
10 ЛСР 6-01 Сети водоснабжения 275,55 - - - 275,55
11 ЛСР 6-02 Сети бытовой канализации 77,69 - - - 77,69
12 ОСР 6-03 Сети дорожной канализации 188,38 188,38
13 ОСР 6-04 Здание резервуаров Минводы 1075,68 78,98 592,52 - 1747,18
14 ЛСР 6-05 Тепловые сети 155,89 4,03 59,26 219,18
Итого по главе 6: 1773,19 83,01 651,78 2507,98

ГЛАВА 7. Благоустройство и озеленение территории
15 ЛСР 7-01 Вертикальная планировка 289,31 289,31
16 ЛСР 7-02 Благоустройство 750,03 750,03
17 ЛСР 7-03 Ограждение территории 127,03 127,03
18 ЛСР 7-04 Озеленение 121,88 121,88
19 ЛСР 7-05 Малые архитектурные формы 959,66 959,66
Итого по главе 7: 2247,91 2247,91
Итого по главам 1-7: 22909,55 1298,89 4407,45 132,41 28748,3

ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения
20 ГСН-81-05-01-2001 с п.4.2 Временные здания и сооружения 1,8% 412,37 23,38 435,75
Итого по главе 8: 412,37 23,38 435,75
Итого по главам 1-8: 23321,92 1322,27 4407,45 132,41 29184,05

ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты
21 ГСН 81-05-02-2001
П. 11,4 к=1,2 Производство работ в зимнее время 0,5%х1,2=0,6% 139,93 7,93 147,86
22 ОСР №9-01 расчет по аналогу Затраты на пусконаладочные работы 18,84 18,84
23 МДС 81-11-2000 Затраты связанные с организацией и проведением подрядных торгов (тендер) 61,7 61,7
24 МДС 81-35-2004 Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков – 1% 246,44 246,44
Итого по главе 9: 139,93 7,93 326,98 474,84
Итого по главам 1-9: 23461,85 1330,2 4407,45 459,39 29658,89

ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия
25 Распоряжение Правительства СК от 28.01.2004г. № 31-рп Затраты на содержание службы заказчика-застройщика (технический надзор)-2,8% от гл 1-9+гл12-п.3 46189,19 4619,19
Итого по главе 10: 4619,19 4619,19

ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
26 Смета на ПИР 4 квартал 2007г. Инженерные изыскания 201,695:2,46 201,7 201,7
27 Смета на ПИР 4 квартал 2007г. Проект 424,576:2,39 424,58 424,58
28 Пост. Прав.РФ от 5.03.07 №145 Экспертиза проекта 27,3% от суммы 258,64 тыс.руб 163,11 163,11
29 Смета на ПИР Рабочая документация (1 415 253:2,39) 1415,25 1415,25
30 МДС 81-35.2004 прил.8, п12.3 Авторский надзор 0,2% 325,15 325,15
Итого по главе 12: 2529,79 2529,79
Итого по главам 1-12: 141240,36 8007,83 10798,25 9676,95 169723,39
Непредвиденные затраты
31 МДС 81-35.2004 Непредвиденные затраты 2% 2824,81 160,16 215,97 193,54 3394,48
Итого Непредвиденные затраты 2824,81 160,16 215,97 193,54 3394,48
Итого в текущих ценах на 3 квартал 2008г. 144065,17 8167,99 11014,22 9870,49 172117,87
Налоги и обязательные платежи
32 НДС 18 (гл.7 без п.24) 25931,73 1470,24 1982,56 1509,64 30894,17
Всего по сводному расчету в текущих ценах на 3 квартал 2008г. 169996,9 9638,23 12996,78 11380,13 204012,04
Итого в ценах III квартала 2008г 204012,04
В том числе
2008 год технадзор на III квартала 5559,66
2009 год с учетом уровня инфляции 5892,202413
Индекс-дефлятор: IV кв.2008г.,I кв.2009г=3,7+2,2=5,9% 1,059
2011г.с учетом уровня инфляции
Индекс-дефлятор :к 01.01.2009г.=24,5% 7335,79
2009 в ценах III кв.2008г. 198452,88
2009г.с учетом уровня инфляции 210322,6137
Индекс-дефлятор : IV кв.2008г.,I кв.2009г=3,7+2,2=5,9%. 1,059
2011г.с учетом уровня инфляции
Индекс-дефлятор :к 01.01.2009г.=24,5% 261851,65
Всего начальная максимальная цена контракта в текущих ценах с учетом уровня инфляции в рублях. 269187,45
В том числе НДС 18%. 41062,49


Исполнитель:

Согласовано:
Заказчик-застройщик


ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

г. Железноводск «____»_________2009г.


Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице начальника Новикова Вадима Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и____________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик-застройщик”, в лице ____________________, действующего на основании ____________и лицензии № _______________________от_________________, с другой стороны, на основании решения аукционной комиссии Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска (протокол № ____ от _________________) в соответствии с Федеральным Законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

2. Предмет муниципального контракта.
2.1. «Муниципальный Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется выполнить своими силами в установленный срок, все определенные настоящим муниципальным контрактом работы по объекту капитального строительства «Детский сад на 220-250 мест в пос. Капельница по ул. Виноградной, 3 города-курорта Железноводска» (далее объект), в соответствии с утвержденной проектной документацией, обеспечит поставку всех необходимых материалов и оборудования (поставки подрядчика) и сдает объект в гарантийную эксплуатацию «Муниципальному Заказчику».
2.2. «Муниципальный заказчик» принимает выполненные работы «Исполнителем» и оплачивает их в порядке и на условиях, определенных настоящим муниципальным контрактом.

3. Цена контракта (стоимость работ).
3.1. Цена контракта (стоимость работ) всего по настоящему муниципальному контракту определена в сумме _________________ (прописью) рублей, в том числе НДС 18 % - _____________ (прописью) рублей (приложение № 1).
Цена контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством.
Цена контракта включает в том числе расходы по уплате налогов и обязательных сборов).
Стоимость работ определена на основании сметной стоимости в ценах 2001 года с применением индекса перехода в текущие цены и процента снижения в соответствии с приложением № 1 к настоящему Муниципальному контракту.
3.2. Финансирование строительства осуществляется за счет:
– средств бюджета города Железноводска;
– средств субсидий, выделяемых из краевого фонда софинансирования расходов местным бюджетам на поддержку инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения, предусмотренные на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Ставропольского края.
Финансирование строительства в 2009 году осуществляется всего в сумме 2478 рублей (две тысячи четыреста семьдесят восемь рублей) рублей, в том числе:
- за счет средств бюджета города Железноводска – 2478 рублей;
- за счет средств субсидии, выделяемых из краевого фонда софинансирования расходов местным бюджетам в 2009 году на поддержку инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения, предусмотренные на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Ставропольского края в размере предусмотренном соглашением с краевыми министерствами.
Суммы, источники и порядок дальнейшего финансирования работ по настоящему контракту будут уточняться дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

4. Сроки выполнения работ, срок действия контракта.
4.1. Срок начала работ: __________________(дата подписания контракта)
Срок окончания работ (ввод объекта): ______________

5. Обязательства «Заказчика-застройщика».
Для выполнения настоящего муниципального контракта в счет стоимости, предусмотренной п. 3, «Заказчик-застройщик»:
5.1. Выполняет функции, переданные ему Муниципальным заказчиком.
5.2. Участвует в разработке задания на проектирование и его согласование.
5.3. Хранит у себя положительное сводное заключение государственной экспертизы на предпроектную и проектную документацию по Объекту, а также документы об утверждении предпроектной и проектной документации.
5.4. Несет ответственность перед «Муниципальным Заказчиком» за ненадлежащее исполнение работ по настоящему муниципальному контракту.
5.5. Осуществляет контроль за ходом проектно-изыскательских работ.
5.6. Участвует, в необходимых случаях, в согласовании готовой проектно-сметной документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.
5.7. Проверяет качество и осуществляет приемку разработанной проектно-сметной документации в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и своевременно принимает меры по выявлению дефектов в проектно-сметной документации, ее пересмотру (в случае необходимости).
5.8. Организует получение (получает) разрешение на реконструкцию Объекта.
5.9. Осуществляет контроль за всеми необходимыми работами по подготовке площадки для реконструкции Объекта.
5.10.Выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящего муниципальным контрактом.
5.11. Осуществляет контроль за ходом реконструкцией Объекта, контроль соответствия применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, техническим регламентам, требованиям действующих строительных норм и правил, стандартам, техническим условиям.
5.12. Оказывает подрядным организациям содействие в выполнении работ (услуг) в объемах и в порядке, предусмотренных муниципальным контрактом на выполнение подрядных работ (проектных работ) для муниципальных нужд.
5.13. Передает генеральному подрядчику комплект утверждённой проектно-сметной документации, разрешение на реконструкцию и на производство работ.
5.14. Осуществляет приемку выполненных работ и представляет Муниципальному заказчику до 25-го числа отчетного месяца акты выполненных работ по формам № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счета и счета – фактуры.
5.15. Проверяет обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядными организациями, поставщиками и другими организациями к оплате за выполненные ими работы (услуги), поставленную продукцию и другие произведенные затраты.
5.16. Своевременно предъявляет подрядным и проектным организациям, поставщикам и другим организациям претензии за невыполнение и ненадлежащее выполнение договорных обязательств.
5.17. При необходимости организовывает авторский надзор за работами, осуществляет контроль за выполнением предписаний авторского надзора и органов Госархстройнадзора, относящихся к вопросам выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, своевременно устраняет дефекты и недоделки, выявленные при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов и Объекта в целом.
5.18. Организует получение (получает) разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и организовывает работы по получению всех необходимых документов по вводу Объекта в эксплуатацию.
5.19. По окончании реконструкции Объекта и получении разрешения на ввод Объекта передает Муниципальному заказчику или по ее поручению другой Стороне техническую документацию и другие документы.
5.20. Осуществляет хранение документации, связанной с реализацией Контракта.

6. Обязательства «Муниципального Заказчика».
Для выполнения настоящего муниципального контракта, «Муниципальный Заказчик»:
6.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Контракта.
6.2. Обеспечивает выполнение Заказчиком-застройщиком функций в соответствии с условиями Контракта.
6.3. Доводит до Заказчика сведения об объемах бюджетных ассигнований по Объекту на текущий финансовый год.
6.4. Уточняет объемы капитальных вложений, размеры и источники финансирования в соответствии с Перечнем на соответствующий финансовый год.
6.5. Обеспечивает финансирование Объекта, на основании Контракта, в пределах лимитов бюджетных обязательств по капитальным вложениям и с учетом объема выполненных работ (услуг).
6.6. Совместно с Заказчиком-застройщиком заключает, в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальный контракт (договор) с генеральным подрядчиком (проектировщиком) на выполнение подрядных (проектных) работ для муниципальных нужд по Объекту.
6.7. Перечисляет средства на содержание службы Заказчика-застройщика, определенные условиями Контракта, от стоимости фактически выполненных работ в пределах лимитов бюджетных обязательств по мере поступления бюджетного финансирования, согласно предоставленного Заказчиком пакета документов (акт, счет, счет-фактура) на оплату функций заказчика-застройщика.
6.8. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета по Объекту в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6.9. В пределах лимита и по мере поступления средств производит оплату всех затрат, относящихся к реконструкции Объекта по предложениям Заказчика-застройщика и в пределах утвержденной сметной документации.
6.10. Утверждает проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу и имеющую положительное заключение.
6.11. Требует информацию у Заказчика-застройщика о ходе реконструкции и проводит проверку правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат по реконструкции Объекта. Количество проверок и сроки их проведения с Заказчиком-застройщиком не согласовываются.
6.12. Своевременно предъявляет подрядным и проектным организациям, поставщикам и другим организациям претензии за невыполнение и ненадлежащее выполнение договорных обязательств.
6.13. Принимает участие в работе по вводу Объекта в эксплуатацию.
6.14. Передает затраты по завершенному реконструкцией Объекту на баланс эксплуатирующей организации.

7. Платежи и расчеты.
7.1. Оплату выполненных работ «Муниципальный Заказчик» производит согласно представленных «Заказчиком-застройщиком» счетов-фактур путем перечисления денежных средств на счет «Заказчика-застройщика» по безналичному расчету на расчетный счет «Заказчика-застройщика».
7.2. «Заказчик-застройщик» и «Генподрядчик», в установленном порядке оформляет акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 с необходимыми расчетами и документами до 25 числа отчетного месяца.
7.3. «Муниципальный Заказчик» оплачивает «Заказчик-застройщик» в приделах лимита финансирования на 2009 год, в сумме 2478 (две тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей, в том числе НДС 18 %, в течение 15 дней с даты подписания контракта на расчетный счет «Заказчик-застройщик», по счету выставленному «Заказчиком-застройщиком», по факту выполненных работ.
7.4. Окончательный расчет «Муниципальный Заказчик» производит после подписания разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, по мере поступления бюджетных средств, в пределах лимита бюджетных обязательств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы.
Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более трех месяцев, то «Муниципальный Заказчик» и «Заказчик-застройщик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.
Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

9. Расторжение муниципального контракта.
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
9.2. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон, или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10. Имущественная ответственность сторон.
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, действующим законодательством РФ, ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.
10.2. В случае просрочки исполнения «Муниципальным заказчиком» своих обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, «Заказчик-застройщик» вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Муниципальный заказчик» освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.3. За нарушение обязательств, установленных в Муниципальном контракте, «Исполнитель» уплачивает «Муниципальному заказчику» пеню в размере пяти трёхсотых, действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
10.4. В случае нарушения сроков выполнения работ (этапа работ) и (или) нарушения сроков представления отчетной документации, «Муниципальный Заказчик» вправе взыскать с «Заказчик-застройщик» неустойку (пени) в размере 0,5 % от стоимости работ (этапа работ), просроченного обязательства, за каждый день просрочки их исполнения.
10.5. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11. Прочие условия.
11.1. После подписания настоящего муниципального контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему муниципальному контракту.
11.2. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров, в случае невозможности решения споров мирным путем - арбитражным судом Ставропольского края, в установленном порядке.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.
11.4. Любая договоренность между «Муниципальным Заказчиком» и «Заказчиком-застройщиком», влекущая за собой новые обязательства по настоящему муниципальному контракту, должна быть письменно подтверждена всеми тремя сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему муниципальному контракту.
11.5. Настоящий Муниципальный контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2009г., а в части исполнения принятых обязательств – до полного их исполнения Сторонами.
11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
11.7. Все указанные в муниципальном контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.


12. Расчетные счета и адреса сторон:

«Муниципальный заказчик»
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска
357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4
ИНН/КПП 2627020747/262701001
БИК 040702001
р/с 40204810900000000639
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю
г. Ставрополь
л/с _____________________________________
Тел. 4-55-08; 3-18-40



Начальник __________________Новиков В.А.


«Заказчик-застройщик»









УТВЕРЖДАЮ:
Муниципальный заказчик:
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
и строительства администрации города-курорта Железноводска
___________________В.А.Новиков
'______ ' _______________2009 г.

Приложение № 1
к муниципальному контракту № ___ от __

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
на выполнение подрядных работ по объекту капитального строительства:
«Детский сад на 220-250 мест в пос. Капельница по ул. Виноградной,3 города-курорта Железноводска»

Составлен в ценах на 3 квартал 2008 года с пересчетом в действующие цены, с учетом срока строительства ТЫС.РУБ.
N п.п. Номера сметных расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат Сметная стоимость Общая сметная стоимость
строительных работ монтажных работ оборудования, мебели и инвентаря прочих затрат
1 2 3 4 5 6 7 8









Приложение № 2
К муниципальному контракту от _________ № ____


График производства работ
на выполнение работ по объекту капитального строительства: «Детский сад на 220-250 мест в пос. Капельница по ул. Виноградной, 3 города-курорта Железноводска»


Наименование работ Стоимость работ по мун. контракту в дейст. ценах Распределение объемов работ по месяцам , руб.

Всего подрядных работ:
(в том числе по видам работ):

Итого:
В т.ч. НДС 18%
Процент снижения (коэффициент снижения)
Итого с учетом процента снижения
В т.ч. НДС 18%


Муниципальный заказчик: ___________ Генподрядчик:_______________


Согласовано: «Заказчик-застройщик»




Извещение № 9/09-А
О проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ (функции Генподрядчика) по объекту капитального строительства: «Детский сад на 220-250 мест в пос. Капельница по ул. Виноградной, 3 города-курорта Железноводска».

1. Наименование торгов: открытый аукцион.
2.Адрес уполномоченного органа: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства города-курорта Железноводска, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4; тел. (87932) 4-55-08
e-mail: admzhv.@beshtau.ru
3. Предмет муниципального контракта: на выполнение подрядных работ (функции Генподрядчика) по объекту капитального строительства «Детский сад на 220-250 мест в поселке Капельница по ул. Виноградная, 3 города-курорта Железноводска».
4. Объем выполняемых работ: указан в техническом задании документации об аукционе.
5. Место выполнения работ: ул. Виноградная 3, пос. Капельница г. Железноводск.
6. Источник финансирования: Долевое финансирование (местный бюджет и средства краевого Фонда).
7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов): 295 892 400 рублей.
8. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов: не устанавливаются.
9. Срок и место предоставления документации об аукционе: Документация подается в письменной форме, в течении двух рабочих дней со дня получения аукционной комиссией письменного заявления от участника размещения заказа до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Плата за предоставление документации об аукционе: не взимается.
Сроки предоставления: Аукционные заявки с 8-00 ч. до 17-00 ч. (Время московское), перерыв с 12-00 ч. – 13-00 ч. В рабочие дни по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
Официальное печатное издание: газета «Курортный край».
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе www.torgi.stavkray.ru/; adm.zheleznovodsk.info.
10. Аукционные предложения на участие в аукционе принимаются до 10 час. 00 мин. 13 мая 2009г. по адресу : г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
11. Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится по адресу : г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей, «25» мая 2009г. в 10-00 часов (время московское).
Ответственный: Кучеренко Сергей Михайлович, телефон для справок (87932)4-55-08.














УТВЕРЖДАЮ
Начальник УЖКХ и С
администрации города-курорта Железноводска
_________В.А.Новиков
«__» ________ 2009 г.










ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 9/09-А
регламентирующая порядок открытого аукциона по размещению заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ (функции Генподрядчика) по объекту капитального строительства: «Детский сад на 220-250 мест в пос. Капельница по ул. Виноградной, 3 города-курорта Железноводска.















г. Железноводск
2009 г.

Оглавление

I. Общая часть документации …………………………………………………стр.3
II. Инструкция по подготовке и проведению аукциона …………………….стр. 3-4
1. Особенности документации об аукционе …………………………стр. 3-4
2. Изучение участниками документации об аукционе ……………….стр. 4
3. Внесение изменений в документации об аукционе ………………стр. 4
4. Разъяснение документации об аукционе ………………………….стр. 4-5
5. Отказ от проведения аукциона ……………………………………стр. 5
6. Требование к участникам …………………………………………….стр. 5-6
7. Язык заявки ……………………………………………………………стр. 6
8. Аукционное предложение участника ………………………………стр. 6-7
9. Расходы на участие в аукционе и заключения контракта ………….стр. 7
10. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки
11. Оформление и подписание заявки …………………………………стр.7-9
12. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона………………………………….стр.9-11
13. Срок и место подачи заявок …………………………………………стр.11
14. Изменение в заявках и их отзыв ……………………………………стр.12
15. Проверка комиссией заявок на соответствие требований………стр.12-13
16. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе …………стр.13-17
17. Порядок проведения аукциона ……………………………………стр.17-20
18. Заключение контракта ……………………………………………стр.20-21
19. Права и обязанности участников и заказчика ……………………стр.21-22
20. Возврат заявок участникам ……………………………………………стр.22
III. Информационная карта документации об аукционе ………………………стр.23
1. Предмет аукциона ……………………………………………………….стр.23
2. Источник финансирования ……………………………………………стр.23
3. Содержание и состав документации об аукционе ……………………стр.23
4. Требование к участникам …………………………………………стр.23-24
5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки
6. Требование обеспечения исполнения контракта ……………………стр.24
7. Документы и формы, входящие в состав заявки ……………………стр.24
8. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов ………………………………стр.25
9. Место, дата начала и окончания подачи заявок ………………………стр.25
10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок …………………стр. 25
11. Сроки подписания муниципального контракта ……………………стр. 25
IV. Образцы форм для заполнения …………………………………………стр. 26-30
V. Техническое задание ………………………………………………………стр. 31
1. Общие требования ………………………………………………………стр.31
2. Основные технические требования к работам ………………………стр.31
3. Требования к порядку заполнения участником форм «Аукционного предложения» …………………………………………………………….стр. 32
VI. Проект муниципального контракта ……………………………………стр. 33-36







I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ
Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон).
В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:
аукционист – лицо, управляющее процессом аукциона;
комиссия - комиссия по размещению заказов.
Заказчик –
Уполномоченный орган - Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства города-курорта Железноводска;
заявка - заявка на участие в аукционе;
контракт – муниципальный контракт;
официальное печатное издание – официальное печатное издание города-курорта Железноводска в сфере информационного обеспечения муниципального заказа - газета «Курортный край»;
официальный сайт – официальный сайт Ставропольского края в сети Интернет для размещения информации о размещении: www.torgi.stavkray.ru, adm.zheleznovods.info.;
продукция - поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для муниципальных нужд города-курорта Железноводска;
уполномоченное лицо участника - участник размещения муниципального заказа - физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа - юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа Ставропольского края при проведении аукциона.
участники - участники размещения муниципального заказа.

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА
1. Особенности документации об аукционе
1.1. В Информационную карту включены сведения о начальной (максимально) цене контракта (цене лота), начальной (максимальной) цене единицы товара, услуги в случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для муниципальных нужд Информационной картой предусмотрено право муниципального заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа; начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также начальной (максимальной) цены запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг; предмете контракта; заказчике.
1.2. Предложения о размере обеспечения заявки, размере обеспечения исполнения контракта могут устанавливаться самостоятельно в качестве защитных механизмов.
2. Изучение участниками документации об аукционе
2.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию об аукционе.
2.2. Представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
3. Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок организатор аукциона вправе внести изменения в документацию об аукционе.
3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.
3.3. Изменения направляются организатором аукциона заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе.
3.4. Участники, получающие и использующие документацию об аукционе только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте.
3.5. Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе.
4. Разъяснение положений документации об аукционе
4.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры организатора аукциона, специализированной организации или аукционной комиссии с участником не допускаются.
4.2. Любой участник вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее - запрос).
Участник должен направить запрос заказчику в строгом соответствии с их компетенцией.
4.3. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения документации об аукционе на официальном сайте.
4.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.
4.5. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме.
4.6. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.
4.7. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного Информационной картой, не рассматриваются.
5. Отказ от проведения аукциона
5.1. Организатор аукциона, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.
5.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.
5.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона организатором аукциона вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.
6. Требования к участникам
6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
6.2. Участие в аукционе в соответствии с антимонопольным законодательством не могут принять соответствующий заказчик, юридическое лицо, привлеченное на основе договора для осуществления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения торгов, и их работники.
6.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:
требованию о не проведении ликвидации участника - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
требованию о не приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;
требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.
6.4. Организатор аукциона вправе также установить в Информационной карте следующие требования к участникам:
обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если такие требования установлены постановлением Правительства Российской Федерации.
7. Язык заявки
7.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.
7.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.
7.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
8. Аукционное предложение участника
8.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно аукционное предложение по форме, установленной Информационной картой (далее - форма «Аукционное предложение»).
Форма «Аукционное предложение», представляемое участником обязательно должно содержать:
- информацию о соответствии предлагаемого к поставке товара, выполняемых работ, оказываемых услуг пунктам Технического задания документации об аукционе, не включенным в Форму «Сведения о качественных характеристиках товара, работ, услуг»;
- информацию о порядке формирования цены муниципального контракта;
- информацию о гарантиях качества;
- информацию о таре, упаковке и т.д.
Отсутствие названных требований является основанием для отказа в допуске участника к участию в аукционе.
8.2. Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), является российский рубль.
8.3. Цена контракта, предлагаемая участником (далее - ценовое предложение), не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (лота), указанную в Информационной карте.
4. Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Техническим заданием.
9. Расходы на участие в аукционе и заключение контракта
9.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта.
9.2. Организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.
10. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) - не установлено.
11. Оформление и подписание заявки
11.1. Заявка оформляется в письменной форме.
Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
11.2. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник в соответствии с настоящей документацией должна:
- быть подготовлена по формам, представленным в Информационной карте;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте.
Заявки могут оформляться в следующем порядке: все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные документы для каждого лота, оформленные с учетом требований Общей части аукционной документации.
11.3. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона, не заполнение ячеек форм, несоответствие представленных форм, формам, представленным Информационной карте настоящей документации является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник будет отстранен заказчиком, аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.
11.4. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
11.5. Все сведения в формы впечатываются на печатной машинке, набираются на компьютере или вписываются от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.
11.6. В формах должны быть заполнены все требуемые сведения. Ячейки, не содержащие информацию должны содержать слово «нет». Наличие пустых ячеек не допускается.
11.7. Все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в описи документов и формируются в пакет.
11.8. Все формы и приложения (справки, документы), предусмотренные аукционной документацией должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) полистно, последний лист каждой формы и приложения скреплен печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).
Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами.
Все документы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).
11.9. Документы заявки представляются в оригинале либо в установленных аукционной документацией случаях - в заверенных надлежащим образом копиях. Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати) с проставлением надписи «Копия верна». Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она заверена нотариально (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).
11.10. Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.
11.11. Документ экземпляра-оригинала заявки, представленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.
11.12. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию. Документы заявки, представляются в виде одного тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника размещения заказа (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 100 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.
11.13. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы участнику размещения заказа не возвращаются.
11.14. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование аукциона, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом аукционе №__ ________________________________________________. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
12. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона
12.1. Если уполномоченным представителем участника являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:
12.1.1. Документами, подтверждающими полномочия руководителя юридического лица, являются:
а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц;
в) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Это может быть заверенная копия протокола (выписка из протокола) или решения (в хозяйственных обществах), копия приказа или распоряжения (в государственных унитарных предприятиях, государственных учреждениях).
Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму «Аукционное предложение», полностью совпадают в форме «Аукционное предложение», выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.
Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:
- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму «Аукционное предложение», полностью или частично не совпадают в форме «Аукционное предложение», выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица;
- не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.
12.1.2. Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, являются:
а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.
12.1.3. Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ, удостоверяющий личность физического лица.
12.2. Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:
Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:
а) оригинал доверенности, составленной по форме, являющейся приложением к Информационной карте;
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического лица);
в) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем);
г) копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником-физическим лицом);
д) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если доверенность подписана иностранным лицом).
Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами.
12.3. Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке.
Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства).
Форму «Аукционное предложение» может подписывать:
руководитель юридического лица;
директор филиала (представительства);
лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.
Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанная руководителем юридического лица, или оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица по форме, являющейся приложением к Информационной карте.
13. Срок и место подачи заявок
13.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в Информационной карте, не позднее времени и даты начала рассмотрения таких заявок, установленных Информационной картой.
13.2. Организатор аукциона может продлить срок подачи заявок в порядке, установленном Законом. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора аукциона и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.
13.3. Прием заявок заканчивается в день начала рассмотрения заявок, установленный Информационной картой, но не позднее непосредственно начала процедуры рассмотрения заявок (часть 6 статьи 35 Закона).
13.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный документацией об аукционе, регистрируется должностными лицами организатора аукциона, специализированной организацией.
Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера.
Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления конвертов с заявками.


14. Изменения в заявках и их отзыв
14.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры рассмотрения заявок.
Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.
14.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, маркировано и доставлено в соответствии с Общей частью документации об аукционе. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».
Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.
14.3. Участник, подавший заявку, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).
При этом в уведомлении в обязательном порядке должно быть указано наименование аукциона.
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).
14.4. Стоимость комплекта документации об аукционе не возвращается.

15. Проверка комиссией заявок на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе
15.1. Комиссия проверяет заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе в отсутствие уполномоченных лиц участников.
15.2. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе.
15.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, организатор аукциона, комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
15.4. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки и не допущенным к участию в аукционе, направляются (выдаются) уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.
15.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.
16. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе
При рассмотрении заявок участник не допускается комиссией к участию в аукционе только по следующим основаниям.
16.1. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе, связанные с несоответствием участника обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона, Общей частью документации об аукционе и Информационной картой. Иные положения документации об аукционе не могут содержать обязательные требования к участникам.
16.1.1. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в аукционе (пункты 2-4 части 1 статьи 11 Закона и Общей части документации об аукционе).
Факт несоответствия участника требованиям пунктов 2-4 части 1 статьи 11 Закона подтверждается только надлежащим образом оформленными документами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, в которых должна содержаться соответствующая информация об участнике.
16.1.2. В предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.
16.1.3. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (далее – требования), если требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 4 Информационной карты, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены копии документов (формы), предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
Требования в пункте 4 Информационной карты могут быть предусмотрены только действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, актами законодательства бывшего СССР, действующими на территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке).
16.1.4. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и Информационной картой, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены копии документов, предусмотренные пунктом 7 Информационной картой, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
16.1.5. Участник не обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности и такое требование установлено Информационной картой, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
16.2.6. Участник не соответствует требованию пункта 4 Информационной карты к выполнению им за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты (копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство), либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
Данное основание для отказа в допуске к участию в аукционе применяется только при проведении аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с начальной (максимальной) ценой контракта (цена лота) пятьдесят миллионов рублей и более при условии, что данное требование установлено пунктом 4 Информационной карты.
16.1.7. Участие в аукционе участника не допускается федеральным законом, либо федеральный закон предусматривает дополнительные основания для отказа в допуске к участию в аукционе.
16.1.8. Заявка не соответствует формальным требованиям документации об аукционе: заявка оформлена не в соответствии с требованиями документации об аукционе.
Не представлена форма «Аукционное предложение». В форме «Аукционное предложение» не указаны номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие (в случае если аукцион проводится по двум и более лотам).
В форме «Аукционное предложение» не указано наименование аукциона, для участия в котором подана заявка, либо указанное наименование аукциона содержит грубые ошибки, что не позволяет определить, для участия в каком аукционе подана заявка.
16.1.9. В составе заявке отсутствуют полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, либо указанные документы не соответствуют вышеперечисленным требованиям к их оформлению (документы получены ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона либо представлены с нарушением указанных требований к их оформлению).
16.1.10. В форме «Аукционное предложение» отсутствуют сведения о фирменном наименовании (наименовании) или сведения об организационно-правовой форме, или о почтовом адресе либо сведения о фирменном наименовании (наименование), либо сведения об организационно-правовой форме (для участника-юридического лица), указанные в форме «Аукционное предложение», не соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного реестра юридических лиц или представленных документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) и не позволяют определить от имени какого юридического лица подана заявка.
Почтовый адрес участника может не совпадать с местом нахождения участника, указанным в выписке из единого государственного реестра юридических лиц или документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
16.1.11. В форме «Аукционное предложение» отсутствуют сведения о фамилии, имени, отчестве или паспортных данных или сведения о месте жительства либо данные сведения, указанные в форме «Аукционное предложение», существенно не соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), представленной копии документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц), представленных документах о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) и не позволяют определить от имени какого физического лица подана заявка.
16.1.12. В составе заявки не представлены или представлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной картой, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника, либо представленные документы не подтверждают полномочия лица на осуществление действий от имени участника.
16.1.13. Выписка единого государственного реестра юридических лиц не содержит сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилию, имя, отчество, должность).
16.2.14. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, указанные в выписке из единого государственного реестра юридических лиц, не соответствуют соответствующим сведениям в представленных в составе заявки документах, представленных для подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника, в том числе, в случае если доверенность на осуществление действий от имени участника подписана лицом, не указанным в выписке в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.
16.1.15. Представленная доверенность не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (статьи 185-187 Гражданского кодекса Российской Федерации и т.д.).
16.1.16. В составе заявки отсутствуют (полностью или частично) копии документов, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.
При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.
17. Порядок проведения аукциона
17.1. Участники аукциона должны заблаговременно прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться у организатора аукциона. Регистрацией на аукционе участники аукциона соглашаются с правилами проведения аукциона, изложенными в Общей части документации об аукционе.
17.2. Уполномоченные лица участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации предъявляют следующие документы:
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность на право участие в настоящем аукционе, оформленную в соответствии с Информационной картой.
Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
17.3. На процедуре аукциона, кроме уполномоченного лица участника, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).
Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации предъявляют следующие документы:
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) иные представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность на право присутствия на настоящем аукционе, оформленную в соответствии с Информационной картой.
Доверенность остается у организатора аукциона.
Прочие представители участника после регистрации получают пропуск на аукцион установленный формы.
17.4. При регистрации уполномоченное лицо участника получает регистрационный номер (пронумерованную карточку) и расписывается в ознакомлении с инструкцией о порядке проведения аукциона.
Регистрационный номер получает только одно уполномоченное лицо участника. В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее регистрационный номер.
17.5. Во время начала аукциона в помещение для проведения аукциона по листу регистрации приглашаются уполномоченные лица участников, имеющие регистрационный номер, а также прочие представители участника, имеющие пропуск на аукцион.
После приглашения участникам аукциона пройти в помещение для проведения аукциона регистрация заканчивается, опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.
17.6. Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее регистрационный номер. Иные представители участников, не имеющие регистрационного номера, в аукционе не участвуют.
17.7. Участникам аукциона запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и аукционной комиссии, вступать в переговоры между собой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и аукционной комиссии.
Все спорные ситуации между участниками аукциона и аукционистом рассматриваются аукционной комиссией после окончания аукциона по всем лотам аукциона, перед принятием решения о победителях аукциона.
Участники аукциона и иные представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения аукциона.
17.8. Аукцион начинается с объявления аукционистом:
- начала проведения аукциона (лота);
- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам);
- предмета контракта;
- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в случаях, предусмотренных Информационной картой, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги связи, юридических услуг;
- «шага аукциона»;
- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;
- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если Информационной картой предусмотрены преимущества для таких участников аукциона;
- предложения участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.
17.9. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает регистрационный номер в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.
Поднятие участником аукциона таблички с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на расчетную цену контракта.
Участником, сделавшим предложение на расчетную цену контракта, является участник, первый поднявший табличку с регистрационным номером, что подтверждается оглашением аукционистом его регистрационного номера.
Участник аукциона обязан опустить регистрационный номер после объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта.
Участник аукциона вправе делать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по расчетной цене до объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта. Делать предложения о цене контракта до приглашения аукциониста не допускается.
17.10. В процессе аукциона аукционист последовательно, с «шагом аукциона», объявляет процентное снижение начальной (максимальной) цены контракта (лота) и приглашает делать предложение по текущей расчетной цене.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при этом следующий шаг аукциона устанавливается от последнего пониженного шага.
17.11. После троекратного приглашения и отсутствия предложений по расчетной цене аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, регистрационный номер и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
В случае если после троекратного приглашения аукциониста предложение подается только одним участником аукциона, данный участник признается победителем аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наименьшую цену по лоту в ходе аукциона.
Если несколькими участниками сделаны одинаковые предложения о цене контракта, победителем признается участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о последней цене контракта.
17.12. В случае если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.
17.13. В случае проведения аукциона в соответствии с частью 4.1 статьи 37 Закона победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 Закона, наиболее низкую цену единицы услуги.
До заключения контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования победителем аукциона определяется цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, при этом общая цена запасных частей к технике, к оборудованию не должна превышать общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предложенную победителем аукциона.
17.14. После проведения аукциона по всем лотам аукциона председательствующий на заседании аукционной комиссии предлагает утвердить результаты аукциона.
После указанного предложения председательствующего на заседании аукционной комиссии участники аукциона имеют право, подняв табличку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председательствующим на заседании аукционной комиссии
Все спорные ситуации разрешаются с использованием технических средств видео- и/или аудиозаписи аукциона. Решение по каждой претензии принимается аукционной комиссией.
После принятия решения по всем спорным ситуациям аукционная комиссия принимает решение об утверждении результатов аукциона. После голосования секретарь комиссии объявляет победителей аукциона по лотам и сообщает об участниках аукциона, подавших по этим лотам предпоследнее предложение.
После объявления результатов аукциона участники аукциона обязаны сдать ему таблички с регистрационными номерами и покинуть помещение аукциона.
18. Заключение контракта
18.1. Заказчик заключает контракт с победителем аукциона на условиях, содержащихся в документации об аукционе, с ценой контракта, установленной в ходе аукциона.
18.2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передается один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в ходе аукциона, в проект контракта.
18.3. Контракт может быть заключен заказчиком и участником аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
18.4. Участник аукциона, с которым заключается контракт, должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с Общей частью документации об аукционе, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено Информационной картой, в срок, установленный Информационной картой.
18.5. В соответствии с частью 1 статьи 527 и статьей 765 Гражданского кодекса Российской Федерации подписание контракта с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, для заказчика является обязательным, если иное не установлено федеральным законом.
18.6. В соответствии с частью 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик не позднее двадцати календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукциона (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона) или со дня подписания протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона) обязан подписать контракт с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона.
18.7. Правоотношения между заказчиком и победителем аукциона по предмету аукциона возникают после подписания контракта и внесения его в Реестр государственных контрактов Ставропольского края.
19. Права и обязанности участников и заказчика
19.1. Заказчик при исполнении контракта по согласованию с поставщиком вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.
При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
19.2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
19.3. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
20. Возврат заявок участникам
После процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе все поступившие заявки становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.































III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
На право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ (функции Генподрядчика) по объекту капитального строительства: «Детский сад на 220-250 мест в пос. Капельница по ул. Виноградной, 3 города-курорта Железноводска»

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на оказание услуг изменяют и/или дополняют положения Общей части документации об открытом аукционе. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Общей части и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

п/п Ссылка на пункт Раздела I.2. Общие условия проведения аукционов Наименование
пункта Текст пояснений
1 Пункт 1.1. Форма торгов Открытый аукцион
Пункт 1.1. Муниципальный
Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска
357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4. тел./факс 8(87932) 4-55-08, 3-18-40
2 Пункт 2.1. Уполномоченный
орган: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска
357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4. тел./факс 8(87932) 4-55-08, 3-18-40
3 Пункт 3.1. Предмет муниципального контракта выполнение подрядных работ (функции Генподрядчика) по объекту капитального строительства «Детский сад на 220-250 мест в пос. Капельница по ул. Виноградной, 3 города-курорта Железноводска»
Пункт 3.2. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ Место выполнения работ: г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Виноградная, 3.
Срок выполнения работ: начало – после подписания муниципального контракта;
окончание (ввод объекта в эксплуатацию) – 14 месяцев, при достаточном фнансировании.
После подписания муниципального контракта с победителем аукциона составляется график производства работ (Приложение № 2 к муниципальному контракту)
Обязательное условие:
- гарантийное письмо о том, что в случае победы в аукционе будет представлено обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту
- документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе
Генподрядчик вправе привлекать для выполнения работ субподрядные организации на объем работ не более 50% от цены контракта.
Пункт 3.3. Краткая характеристика, объем выполняемых работ Капитальное строительство объекта «Детский сад на 220-250 мест в пос. Иноземцево по ул. Виноградная, 3 города-курорта Железноводска.
4 Пункт 4.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 295892400(двести девяносто пять миллионов восемьсот девяносто две тысячи четыреста рублей) рублей,
лимит финансирования 2009 года – 72522 рубля, в т.ч.
-средства местного бюджета – 72522 рублей;
-средства субсидий, выделяемых из краевого фонда софинансирования расходов местным бюджетам в размере предусмотренным соглашением с краевыми министерствами.
Источники и суммы дальнейшего финансирования будут уточняться дополнительно.
Пункт 4.2. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») Пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В процессе аукциона аукционист последовательно, с шагом аукциона, объявляет процентное снижение начальной (максимальной) цены контракта (лота) и приглашает делать предложение по текущей расчетной цене.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
Пункт 4.3. Источник финансирования Средства бюджета города Железноводска; средства субсидий, выделяемых из краевого фонда софинансирования расходов местным бюджетам на поддержку инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения, предусмотренные на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Ставропольского края.
Пункт 4.4. Форма, сроки и порядок оплаты работ, сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками Безналичный расчет, с авансированием в размере 30% от цены контракта в пределах лимита финансирования 2009 года, в течение 15 дней с даты подписания контракта, дальнейшая оплата за фактически выполненные работы, в течение 20 дней с даты получения счета-фактуры на основании оформленных в установленном порядке справок по форме КС-3, актов по форме КС-2, окончательный расчет производится после подписания акта сдачи – приемки выполненных работ, передачи объекта в гарантийную эксплуатацию на основании счета-фактуры, по мере поступления бюджетных средств, в пределах лимита бюджетных обязательств.

Для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем используется валюта Российской Федерации - рубли
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации Устанавливается Центральным банком РФ и используется при оплате заключенного муниципального контракта
Пункт 4.5. Размер обеспечения заявки Обеспечение заявки на участие в аукционе установлено в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
Участник перечисляет указанную сумму на счет МФ СК ОКИБ «УЖКХ и С администрации города-курорта Железноводска») л/с 614.06.001.0, р/с 40302810260080000008 в Северо-Кавказский банк Сбербанка РФ (ОАО) г. Ставрополь, БИК 040702660, ИНН 2627020747, КПП 262701001. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника и поступить на счет, указанный в настоящем пункте Информационной карты, в срок не позднее даты и времени начала процедуры рассмотрения заявок.
В назначении платежа участнику необходимо указать номер, наименование аукциона, и номер лота.
Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных средств на банковский счет участника, указанный в форме «Аукционное предложение».
В случае отсутствия в форме «Аукционное предложение» банковского счета участника, обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения заявки.
Пункт 4.6. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта Участник аукциона предоставляет гарантийное письмо о том, что в случае победы в аукционе им будет представлено обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту. Победитель аукциона в течение пяти рабочих дней после оформления протокола заседания комиссии обязан предоставить банковскую гарантию или договор страхования ответственности по муниципальному контракту или передать заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита). Размер обеспечения обязательств по муниципальному контракту составляет 10% от начальной цены контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта участник аукциона выбирает самостоятельно.
Пункт 4.7. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) Цена контракта включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, стоимость материалов и конструкций, стоимость инженерного оборудования, рабочую проектную документацию, прочие затраты, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа, а так же расходы по уплате налогов и обязательных сборов.
5 Пункт 5.1. Участники размещения заказа В аукционе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
Пункт 5.2. Обязательные требования к участникам размещения заказа 1) Соответствие участника аукциона требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товара, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом аукциона:
а) нотариально заверенная копия действующих лицензий на выполнение соответствующих работ (поставку товаров) (в случае, если это предусмотрено Законодательством РФ);
б) отсутствие ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной контрактом в учредительных документах;
в) соответствие предмету аукциона основных видов деятельности участника (для юридических лиц - определенных на основании его учредительных документов);
г) не допускается участие в аукционе участника размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, а также их сотрудников и аффилированных лиц.
2) Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения аукционного предложения на участие в аукционе;
4) Отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
6 Пункт 6.1.
Требования,
установленные муниципальным заказчиком Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках аукциона;

7 Пункт 7.1. Преимущества, предоставляемые при участии в аукционе Преимуществ при участии в аукционе учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставлено
8 Пункт 8.1. Форма заявки на участие в аукционе Участник подает аукционное предложение на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в одном экземпляре.
Пункт 8.2. Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе Аукционное предложение на участие в аукционе должно содержать следующее:
1. Сведения об участнике, подавшем такое аукционное предложение:
1.1 Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, подготовленного по форме, представленной в настоящей аукционной документации;
2. Документы:
2.1. Для юридических лиц:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию, оформленную в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц», полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, должным образом оформленный и свидетельствующий о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника аукциона.
в) копии учредительных документов подтверждающих право подписи лица, которое имеет право без доверенности действовать от имени юридического лица.
2.2. Для индивидуальных предпринимателей:
а) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию, оформленную в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей», полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона;
б) копии документов: удостоверяющих личность, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; для иностранных лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов удостоверяющих личность, документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени индивидуального предпринимателя - участника размещения заказа, должным образом оформленный и свидетельствующий о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника аукциона;
2.3. Для иных физических лиц:
а) копии документов удостоверяющих личность; для иностранных лиц - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, удостоверяющих личность;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица- участника размещения заказа, должным образом оформленный и свидетельствующий о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника аукциона;
3. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника аукциона установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:
- нотариально заверенные копия действующей лицензии и приложение к ней на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом на виды работ по предмету аукциона в том числе:
подготовительные работы:
- расчистка территорий и подготовка их к застройки
- строительство временных дорог, инженерных сетей и сооружений
Общестроительные работы:
Каменные работы:
-Устройство бетонных и железобетонных конструкций (Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций)
-Монтаж бетонных и железобетонных конструкций (Монтаж фундаментов и стен подземной части зданий)
-Монтаж деревянных конструкций (Укрупнительная сборка конструкций)
-Монтаж легких ограждающих конструкций (Металлические конструкции; Оконные и дверные блоки, пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, стеклопластика, иных полимерных и комбинированных материалов)
-Изоляционные работы (Устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких волокнистых изделий и устройство покровных оболочек изоляции из жестких материалов)
-Кровельные работы (Устройство кровли из штучных материалов; Устройство деталей кровли из металлических листов)
-Отделочные работы (Производство фасадных работ; Производство штукатурных и лепных работ; Производство облицовочных работ)
-Санитарно-технические работы:
-Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций (Устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков; Установка запорной арматуры; Прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя до 115 град.С (в том числе из полимерных материалов); Прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя до 115 град.С (за исключением сетей из полимерных материалов); Прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя свыше 115 град.С; Прокладка водопроводных сетей (в том числе из полимерных материалов); Прокладка водопроводных сетей (за исключением сетей из полимерных материалов); Прокладка канализационных сетей (в том числе из полимерных материалов); Прокладка канализационных сетей (за исключением сетей из полимерных материалов)
-Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (Устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; Устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115 град. С, (в том числе из полимерных материалов); Устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115 град. С (за исключением сетей из полимерных материалов); Устройство тепловых систем с температурой теплоносителя свыше 115 град.С; Устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов); Устройство водопроводных систем и оборудования (за исключением систем из полимерных материалов); Устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов); Устройство канализационных систем и оборудования (за исключением систем из полимерных материалов); Установка санитарно-технических приборов; Установка приборов учета и контроля)
- гарантийное письмо о том, что в случае победы в аукционе им будет представлено обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту
- документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе
- объем выполненных участниками размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, стоимость которых составляет 25% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа работ по строительству одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа) (приложить копии подтверждающих документов: справки по форме КС-3, копии контрактов) (по форме приложения №3 к аукционной документации);
- документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности)
- копии учредительных документов участника;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения.
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.
4. Сведения о качественных характеристиках выполняемых работ.
Пункт 8.3. Требования к содержанию, составу, форме заявок на участие в аукционе Участник аукциона должен подготовить один оригинальный экземпляр аукционного предложения на участие в аукционе. В случае, если участник принимает участие в нескольких лотах, то формируются и подаются заявки на каждый лот отдельно. При этом такая заявка должна содержать все формы, документы (копии документов), предусмотренные Законом и Информационной картой.
Все документы (включая заявки по всем лотам) подшиваются в один том, пронумеровываются, прошиваются, скрепляются печатью и заверяются подписью уполномоченного лица участника аукциона – юридического лица и собственноручно заверены участником аукциона – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица. Все документы, представляемые участниками аукциона в составе аукционного предложения, должны быть заполнены по всем пунктам. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, бать скреплены печатью участника размещения заказа и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.
Участник аукциона должен поместить документы, представляемые в составе аукционного предложения в конверт. На конверте четко указывается наименование аукциона, на участие в котором подается данное аукционное предложение, реестровый номер, название лотов. Реестровый номер указывается на основании реестрового номера, который содержится в извещении о проведении соответствующего аукциона.
Участник аукциона вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
9 Пункт 9.1. Срок и (или) объем предоставления гарантий качества выполненных работ Гарантийный срок работ:
Не менее трех лет с момента подписания разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в объеме 100% выполненных работ
10 Пункт 10.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе Аукционное предложение на участие в аукционе принимаются до 10 час. 00 мин. 13.05.2009 г.
Место приема аукционных предложений: г. Железноводск, ул. Оранжерейная,4.
Уполномоченный орган на осуществление функций по проведению аукционов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона в соответствии с п. 3.1 и п. 4 ст. 33 ФЗ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.
Пункт 10.2. Место, дата и время начала рассмотрения заявок Рассмотрение аукционных предложений начнется в 10 часов 00 мин. 13 мая 2009 г. по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4
Пункт 10.3. Место, дата и время проведения аукциона Аукцион будет проводиться в 10 часов 00 мин. 25 мая 2009 г. по адресу: г. Железноводск., ул. Оранжерейная, 4
11 Пункт 11.1. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе Участник размещения заказа, подавший аукционное предложение на участие в аукционе, вправе отозвать его в любое время до дня и времени начала рассмотрения аукционных предложений на участие в аукционе.
12 Пункт 12.1. Форма, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе
13 Пункт 13.1. Порядок рассмотрения заявок: Порядок рассмотрения осуществляется в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ. Рассматриваются заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией, требованиям федерального закона № 94 -ФЗ
Пункт 13.2. Определение победителя аукциона Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта
14 Пункт 14.1. Срок заключения контракта Муниципальный контракт заключается с победителем аукциона в соответствии с формой, включенной в состав аукционной документации и с учетом предложений организации-победителя. Победитель с муниципальным заказчиком должны обеспечить подписание муниципального контракта обеими сторонами в течение 20 дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола заседания аукционной комиссии



Приложение
к Информационной карте


IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых
для участия в аукционе»

Настоящим (участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование) – для участника юридического лица), фамилию, имя, отчество – для участника – физического лица) подтверждает, что нижеперечисленные документы и формы содержание описи и состав заявки на участие в аукционе совпадают.
Наименование документа и формы Номер листа Количество листов
Указываются все формы, документы и приложения в соответствии с Информационной картой








Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.


2. Форма «Аукционное предложение»
для участия в открытом аукционе № 9/09-К на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ (функции Генподрядчика) по объекту капитального строительства: «Детский сад на 220-250 мест в пос. капельница по ул. Виноградной, 3 города-курорта Железноводска»
Участник (для юридического лица):
1.1. Наименование и сведения об организационно-правовой форме (полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (сведения должны соответствовать представленной выписке из Единого государственного реестра юридических лиц)
1.2. Почтовый адрес
1.3. Место нахождения
1.4. Фамилия, имя, отчество руководителя
1.5. Контактный телефон
1.6. Контактное лицо
2. Участник (для физического лица):
2.1. Фамилия, имя, отчество (сведения должны соответствовать представленной выписке из Единого государственного реестра индивидуального предпринимателя)
2.2. Паспортные данные
2.3. Сведения о месте жительства
2.4. Контактный телефон
2.5. Контактное лицо
Реквизиты банка участника аукциона (для возврата обеспечения заявки)
Банк получателя: БИК
К/сч. №
ИНН: КПП: Р/сч. №*
Получатель:
Назначение платежа**
*указать только один р/сч. на который будут перечислены денежные средства для возврата обеспечения
**указать название аукциона, реестровый номер торгов и номер лота
1. Участник сообщает о своем согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных документацией об аукционе.
2. Участник подтверждает, что ознакомлен с документацией об аукционе к настоящему аукциону в полном объеме, согласен с ее условиями и требованиями и обязуется выполнить работы в полном объеме по цене контракта, определенной по результатам проведения аукциона.
3. Участник согласен с тем, что в случае если им подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и документации об аукционе, участник не будет допущен аукционной комиссией к участию в аукционе.
4. В случае признания нас победителем аукциона обязуемся подписать муниципальный контракт на выполнение работ, составленный путем включения условий исполнения контракта, предложенных в нашей заявке на участие в аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.
5. Настоящим подтверждаем соответствие _________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование участника размещения заказа)
установленным документацией об аукционе обязательным требованиям к участникам размещения заказа.
6. Подтверждаем, что_____________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование участника размещения заказа)
не является неплатежеспособным, не находится в процессе ликвидации, банкротства, не признано несостоятельным (банкротом), деятельность не приостановлена. Подтверждаем отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой не превышает _________________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Подтверждаем отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о нашей фирме.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________ ____________
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________________ _____________________
(подпись) Ф.И.О.
Мп.
3. Образец доверенности на подписание документов
от имени участника при проведении настоящего аукциона

ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) подписывать все необходимые документы, в том числе подписывать форму «Аукционное предложение», на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта ___________________________________ (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю.



Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица


4. Образец доверенности на право участия в аукционе

ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи

Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на ______________________________(указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись (Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.


1.1.1 Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица

5. Образец доверенности на право присутствия на аукционе


ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи

Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) присутствовать на открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на _________________________ (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись (Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.


1.1.2 Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица

VI. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Общие требования
1.1 Наименование предмета торгов: право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ (функции Генподрядчика) о объекту капитального строительства: «Детский сад на 220-250 мест в пос. Капельница по ул. Виноградной города-курорта Железноводска».
1.2 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ, услуг.
Гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет не менее трех лет с момента подписания разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в объеме 100% выполненных работ.
1.3 Место выполнения работ: г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Виноградная, 3.
1.4 Срок начала и окончания работ:
Начало выполнения работ - в течении 5 (пяти) с момента подписания муниципального контракта,
Окончание выполнения работ – 14 месяцев, при условии нормального финансирования;
1.5 Условия выполнения работ:
Работы должны выполняться иждивением подрядчика.
1.6 Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг:
Безналичный расчет, в пределах лимита финансирования 2009 года за фактически выполненные работы, в течении 20 дней с даты получения счета-фактуры на основании оформленных в установленном порядке справок по форме КС-3, актов по форме КС-2, окончательный расчет производится после подписания акта сдачи – приёмки выполненных работ, передачи объекта в гарантийную эксплуатацию на основании счета-фактуры, по мере поступления бюджетных средств, в приделах лимита бюджетных обязательств.
1.7. Требования к выполнению работ, оказанию услуг установленных законодательством Российской Федерации.
Услуги должны быть оказаны в соответствии с перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении строительных работ.
Раздел 2. Основные технические требования к работам и услугам, являющимся предметом торгов
2.1 Работы выполняются в соответствии с сводным сметным расчетам являющимися неотъемлемой частью Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).
2.2 Требования к безопасности услуг.
Обеспечение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности во время проведения работ, противопожарных мероприятий.
2.3 Порядок формирования цены контракта (цены лота), в том числе с учетом или без учета расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей:
Цена контракта должна включать расходы на выполнение работ, транспортные расходы, стоимость материалов и изделий, компенсацию издержек Подрядчика, уплату им налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Требования к порядку заполнения участником формы «Аукционное предложение» (при проведении аукционов на строительство)
3.1 Участник составляет Аукционное предложение в полном соответствии с Техническим заданием;









Приложение №1 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ УТВЕРЖДАЮ:
Муниципальный заказчик:
Начальник управления жилищно-коммунального
Хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска
___________________В.А.Новиков
'______ ' _______________2009 г.

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Вид цены: твердая
Составлен в ценах на 3 квартал 2008 года с пересчетом в действующие цены, с учетом срока строительства ТЫС.РУБ.
N п.п. Номера сметных расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат Сметная стоимость Общая сметная стоимость
строительных работ монтажных работ оборудования, мебели и инвентаря прочих затрат
1 2 3 4 5 6 7 8

ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства
1 Прейскурант на отвод участка Отвод участка 0,79 га 0,13х(10,854:1,2)х1,09 - - - 1,28 1,28
2 Прейскурант на изыск. работы Разбивка основных осей зданий и сооружений, инженерных сетей, закрепление их пунктами и знаками
346х0,5х(10,854:1,2)х1,09=1706 руб. - - - 1,71 1,71
3 Минстрой России от 14.11.96г. № БЕ-19-30/12 Выдача техусловий и согласование проекта 0,1% - - - 30,61 30,61
4 Рег. тарифная комиссия Ставропольского кр. от 28.03.2008г. № 10
прил.2 Затраты на присоединение к электрическим сетям
3497,4рубх122,9:4,35 - - - 98,81 98,81
Итого по Главе 1 - - - 132,41 132,41
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства
5 ОСР 2-01 Детский сад-ясли на 220-250 мест
18356,51 999,25 2715,2 - 22070,96
Итого по главе 2: 18356,51 999,25 2715,2 - 22070,96

ГЛАВА 4. Объекты энергетического хозяйства
6 ЛСР 4-01 Сети электроснабжения 0,4 кВ 22,78 119,79 - - 142,57
7 ЛСР 4-02 Сети электроснабжения 10 кВ 39,59 91,55 1040,47 - 1171,61
Итого по главе 4: 62,37 211,34 1040,47 - 1314,18

ГЛАВА 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
8 ЛСР 5-01 Сети телефонизации и радиофикации 10,16 5,29 - - 15,45
9 ЛСР 5-02 Дороги и подъезды 459,41 - - - 459,41
Итого по главе 5: 469,57 5,29 - - 474,86

ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
10 ЛСР 6-01 Сети водоснабжения 275,55 - - - 275,55
11 ЛСР 6-02 Сети бытовой канализации 77,69 - - - 77,69
12 ОСР 6-03 Сети дорожной канализации 188,38 188,38
13 ОСР 6-04 Здание резервуаров Минводы 1075,68 78,98 592,52 - 1747,18
14 ЛСР 6-05 Тепловые сети 155,89 4,03 59,26 219,18
Итого по главе 6: 1773,19 83,01 651,78 2507,98

ГЛАВА 7. Благоустройство и озеленение территории
15 ЛСР 7-01 Вертикальная планировка 289,31 289,31
16 ЛСР 7-02 Благоустройство 750,03 750,03
17 ЛСР 7-03 Ограждение территории 127,03 127,03
18 ЛСР 7-04 Озеленение 121,88 121,88
19 ЛСР 7-05 Малые архитектурные формы 959,66 959,66
Итого по главе 7: 2247,91 2247,91
Итого по главам 1-7: 22909,55 1298,89 4407,45 132,41 28748,3

ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения
20 ГСН-81-05-01-2001 с п.4.2 Временные здания и сооружения 1,8% 412,37 23,38 435,75
Итого по главе 8: 412,37 23,38 435,75
Итого по главам 1-8: 23321,92 1322,27 4407,45 132,41 29184,05

ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты
21 ГСН 81-05-02-2001
П. 11,4 к=1,2 Производство работ в зимнее время 0,5%х1,2=0,6% 139,93 7,93 147,86
22 ОСР №9-01 расчет по аналогу Затраты на пусконаладочные работы 18,84 18,84
23 МДС 81-11-2000 Затраты связанные с организацией и проведением подрядных торгов (тендер) 61,7 61,7
24 МДС 81-35-2004 Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков – 1% 246,44 246,44
Итого по главе 9: 139,93 7,93 326,98 474,84
Итого по главам 1-9: 23461,85 1330,2 4407,45 459,39 29658,89

ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия
25 Распоряжение Правительства СК от 28.01.2004г. № 31-рп Затраты на содержание службы заказчика-застройщика (технический надзор)-2,8% от гл 1-9+гл12-п.3 46189,19 4619,19
Итого по главе 10: 4619,19 4619,19

ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
26 Смета на ПИР 4 квартал 2007г. Инженерные изыскания 201,695:2,46 201,7 201,7
27 Смета на ПИР 4 квартал 2007г. Проект 424,576:2,39 424,58 424,58
28 Пост. Прав.РФ от 5.03.07 №145 Экспертиза проекта 27,3% от суммы 258,64 тыс.руб 163,11 163,11
29 Смета на ПИР Рабочая документация (1 415 253:2,39) 1415,25 1415,25
30 МДС 81-35.2004 прил.8, п12.3 Авторский надзор 0,2% 325,15 325,15
Итого по главе 12: 2529,79 2529,79
Итого по главам 1-12: 141240,36 8007,83 10798,25 9676,95 169723,39
Непредвиденные затраты
31 МДС 81-35.2004 Непредвиденные затраты 2% 2824,81 160,16 215,97 193,54 3394,48
Итого Непредвиденные затраты 2824,81 160,16 215,97 193,54 3394,48
Итого в текущих ценах на 3 квартал 2008г. 144065,17 8167,99 11014,22 9870,49 172117,87
Налоги и обязательные платежи
32 НДС 18 (гл.7 без п.24) 25931,73 1470,24 1982,56 1509,64 30894,17
Всего по сводному расчету в текущих ценах на 3 квартал 2008г. 169996,9 9638,23 12996,78 11380,13 204012,04
Итого в ценах III квартала 2008г 204012,04
В том числе
2008 год технадзор на III квартала 5559,66
2009 год с учетом уровня инфляции 5892,202413
Индекс-дефлятор: IV кв.2008г.,I кв.2009г=3,7+2,2=5,9% 1,059
2011г.с учетом уровня инфляции
Индекс-дефлятор :к 01.01.2009г.=24,5% 7335,79
2009 в ценах III кв.2008г. 198452,88
2009г.с учетом уровня инфляции 210322,6137
Индекс-дефлятор : IV кв.2008г.,I кв.2009г=3,7+2,2=5,9%. 1,059
2011г.с учетом уровня инфляции
Индекс-дефлятор :к 01.01.2009г.=24,5% 261851,65
Всего начальная максимальная цена контракта в текущих ценах с учетом уровня инфляции в рублях. 269187,45
В том числе НДС 18%. 41062,49



Исполнитель:

Согласовано:
Заказчик-застройщик


ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

г. Железноводск «____»_________2009г.


Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице начальника Новикова Вадима Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и____________________, именуемое в дальнейшем “Генподрядчик”, в лице ____________________, действующего на основании ____________и лицензии № _______________________от_________________, с другой стороны, на основании решения аукционной комиссии Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска (протокол № ____ от _________________) в соответствии с Федеральным Законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

2. Предмет муниципального контракта.
2.1. «Муниципальный Заказчик» поручает, а «Генподрядчик» обязуется выполнить своими силами и силами привлеченных организаций в установленный срок, в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2), все определенные настоящим муниципальным контрактом работы по объекту капитального строительства: «Детский сад на 220-250 мест в пос. Капельница по ул. Виноградной, 3 города-курорта Железноводска» (далее объект), в соответствии с утвержденной проектной документацией, обеспечит поставку всех необходимых материалов и оборудования (поставки подрядчика) и сдает объект в гарантийную эксплуатацию «Муниципальному Заказчику».
2.2. «Муниципальный заказчик» принимает выполненные работы «Генподрядчиком» и оплачивает их в порядке и на условиях, определенных настоящим муниципальным контрактом.
2.3.Генподрядчик вправе для выполнения работ привлекать субподрядные организации, на объем работ не более 50% от суммы контракта.
Привлечение к выполнению работ субподрядных организаций возможно исключительно по согласованию с «Муниципальным Заказчиком».
Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов услуг по настоящему Контракту.
2.4. В случае привлечения «Генподрядчиком» к выполнению работ субподрядных организаций «Генподрядчик» несет перед «Муниципальным Заказчиком» ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Муниципальным Заказчиком» обязательств по настоящему Контракту.

3. Цена контракта (стоимость работ).
3.1. Цена контракта (стоимость работ) всего по настоящему муниципальному контракту определена _________________ (прописью) рублей, в том числе НДС 18 % - _____________ (прописью) рублей (приложение № 1).
Цена контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством.
Цена контракта включает стоимость строительно-монтажных работ, стоимость материалов и конструкций, стоимость инженерного оборудования затрат на все издержки (в том числе расходы по уплате налогов и обязательных сборов).
Стоимость работ определена на основании сметной стоимости в ценах 2001 года с применением индекса перехода в текущие цены и процента снижения в соответствии с приложением № 1 к настоящему Муниципальному контракту.
3.2. Финансирование строительства осуществляется за счет:
– средств бюджета города Железноводска;
– средств субсидий, выделяемых из краевого фонда софинансирования расходов местным бюджетам на поддержку инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения, предусмотренные на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Ставропольского края.
Финансирование строительства в 2009 году осуществляется всего в сумме 72 522 рубля (семьдесят две тысячи пятьсот двадцать два) рубля, в том числе:
- за счет средств бюджета города Железноводска – 72522 рублей;
- за счет средств субсидии, выделяемых из краевого фонда софинансирования расходов местным бюджетам в 2009 году на поддержку инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения, предусмотренные на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Ставропольского края в размере предусмотренном соглашением с краевыми министерствами.
Суммы, источники и порядок дальнейшего финансирования работ по настоящему контракту будут уточняться дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

4. Сроки выполнения работ, срок действия контракта.
4.1. Срок начала работ: __________________(дата подписания контракта)
Срок окончания работ (ввод объекта): ______________
«Генподрядчик» имеет право на продление срока выполнения работ в следующих случаях:
-при задержке «Муниципальным заказчиком» финансирования строительства, таким образом, что выполнение работ «Генподрядчика» тоже задерживается;
- при изменении проекта строительства по причинам, не зависящим от «Генподрядчика» в объеме, существенно влияющем на срок выполнения генподряда;
- в случае непреодолимой силы.

5. Обязательства «Генподрядчика».
Для выполнения настоящего муниципального контракта в счет стоимости, предусмотренной п. 3, «Генподрядчик»:
5.1. Выполнит своими силами и силами привлеченных организаций все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем муниципальном контракте и приложениях к нему, и сдаст работы “Муниципальному Заказчику” в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.
5.2. Поставит на строительную площадку для производства работ на объекте необходимые материалы, оборудование, изделия и конструкции, комплектующие изделия, строительную технику по ценам, согласованным с «Муниципальным Заказчиком», осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
5.3. Заключает договоры субподряда и предоставляет «Муниципальному Заказчику» информацию о заключенных договорах, лицензиях субподрядных организаций.
5.4. Несет ответственность перед «Муниципальным Заказчиком» за ненадлежащее исполнение работ по настоящему муниципальному контракту его субподрядчиками.
5.5. Обеспечивает подключение объекта к действующим инженерным сетям по заявке «Муниципального Заказчика».
5.6. Обеспечит на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.
5.7. Вывезет в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтирует и вывезет возведенные временные здания и сооружения.
5.8. Осуществит организацию надлежащей охраны материалов, оборудования, строительной техники и всего объекта от начала работ до их завершения.
5.9. По окончании строительства производит передачу завершенных строительством работ «Муниципальному Заказчику», в соответствии с требованиями СНиП и действующим законодательством РФ.
5.10.Выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящего муниципальным контрактом.

6. Обязательства «Муниципального Заказчика».
Для выполнения настоящего муниципального контракта, «Муниципальный Заказчик»:
6.1. Производит платежи и расчеты в соответствии со п. 7 настоящего муниципального контракта.
6.2. Осуществляет контроль над освоением капитальных вложений в пределах выделенных средств.
6.3. Выполняет в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в настоящем контракте.

7. Платежи и расчеты.
7.1. Оплату выполненных работ «Муниципальный Заказчик» производит согласно представленных «Генподрядчиком» форм КС-3, КС-2, счетов-фактур путем перечисления денежных средств на счет «Генподрядчика» по безналичному расчету на расчетный счет «Генподрядчика».
7.2. «Генподрядчик», в установленном порядке оформляет акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 с необходимыми расчетами и документами до 25 числа отчетного месяца.
7.3. «Муниципальный Заказчик» оплачивает аванс «Генподрядчику» в размере 30% от лимита финансирования на 2009 год, в сумме 72 522 (семьдесят две тысячи пятьсот двадцать два) рубля, в том числе НДС 18 % -11 062,67 (одиннадцать тысяч шестьдесят два рубля 67 копеек) рублей 67 копеек, в течение 20 дней с даты подписания контракта на расчетный счет «Генподрядчика», по счету выставленному Генподрядчиком.
7.4. Дальнейшую оплату выполненных работ «Муниципальный Заказчик» производит путем перечисления денежных средств на счет «Генподрядчика» в течение 20 дней с даты получения счета-фактуры на основании оформленных в установленном порядке справок по форме КС-3, актов по форме КС-2.
7.5. Окончательный расчет «Муниципальный Заказчик» производит после подписания разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, по мере поступления бюджетных средств, в пределах лимита бюджетных обязательств.

8. Производство работ.
8.1. «Генподрядчик» самостоятельно организует производство работ на строительной площадке.
8.2. «Муниципальный Заказчик» назначает на строительную площадку своего представителя, который совместно с «Генподрядчиком» оформляет акты на выполненные работы, осуществляет строительный контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых «Генподрядчиком» материалов и оборудования условиям муниципального контракта и проектной документации. Представитель «Муниципального Заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
8.3. «Генподрядчик» производит согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте.
Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью «Генподрядчика».
8.4. «Генподрядчик» гарантирует, что качество поставляемых им строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций, систем будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.
8.5. «Генподрядчик» письменно информирует «Муниципального Заказчика» за два рабочих дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.
Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанными «Муниципальным Заказчиком» и «Генподрядчиком» актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.
«Генподрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после письменного решения «Муниципального Заказчика», внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Муниципального Заказчика», или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию «Генподрядчик» обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию «Муниципального Заказчика», а затем восстановить ее.
8.6. В случае если «Муниципальным Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Генподрядчик» своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
Если «Генподрядчик» в кратчайший (технически возможный) срок, определенный требованиями СНиП и ТУ, не исправит некачественно выполненные работы, «Муниципальный Заказчик» вправе привлечь для этого других. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, относятся на счет «Генподрядчика».
8.7. С момента начала работ и до их завершения «Генподрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Муниципального Заказчика» и «Генподрядчика» (дата начала и окончания работ; дата предоставления материалов, оборудования, услуг; сообщения о принятии работ; о проведенных испытаниях; задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов; выходе из строя строительной техники; а также обо всем, что может повлиять на окончательный срок завершения строительства).



9. Обеспечение исполнения обязательств по контракту.
9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту «Генподрядчик» обязуется оформить и представить «Муниципальному Заказчику» (банковскую гарантию), или (заключает договор страхования своей ответственности по настоящему контракту), или (передает заказчику денежные средства в обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту в размере, указанном в пункте 9.2 настоящего контракта) (далее - обеспечение исполнения настоящего контракта).
9.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту представляется на сумму 30 000 000,00 рублей (10% от цены муниципального контракта).
9.3. Вариант 1. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным нормативно-правовым актам РФ.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 9.2 настоящего контракта.
Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий контракт путем указания на стороны настоящего контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта.
Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполненных работ и оканчиваться не ранее его завершения.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
Вариант 2. Договор страхования ответственности генерального подрядчика должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным нормативно-правовым актам РФ.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность генерального подрядчика, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 9.2 настоящего контракта.
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на настоящий контракт путем указания на стороны настоящего контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта.
Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока и оканчиваться не ранее его завершения.
Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.
Вариант 3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 9.2 настоящего контракта, на следующий счет _____________
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются генеральному подрядчику при условии надлежащего исполнения поставщиком всех своих обязательств по настоящему контракту в течение __ банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования генерального подрядчика. денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный генеральным подрядчиком в этом письменном требовании.)
9.4. В случае продления срока строительства или увеличения стоимости работ по настоящему контракту «Генподрядчик» обязуется переоформить соответствующую банковскую гарантию или (договор страхования ответственности по настоящему контракту) или (передать заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего контракта).
9.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Генподрядчиком» своих обязательств по настоящему Контракту, «Генподрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Муниципальному Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данной статье настоящего Контракта.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы.
Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более трех месяцев, то «Муниципальный Заказчик» и «Генподрядчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.
Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

11. Приемка завершенного строительством объекта.
11.1. Приемка завершенных строительством работ осуществляется, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату приемки выполненных работ.

12. Гарантии.
12.1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные «Генподрядчиком» и привлеченных им по субподряду исполнителей по настоящему контракту, на условиях настоящего контракта.
12.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в течение _____ (прописью) месяцев, со дня подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (акта приемки в эксплуатацию).
12.3 «Генподрядчик» гарантирует выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий поставляемых им для строительства, проектной документации, строительным нормам и правилам, а также образцам одобренным «Муниципальным Заказчиком».
12.4. «Генподрядчик» представляет «Муниципальному Заказчику» сертификаты или протоколы испытаний качества, или сертификаты соответствия установленного образца на строительные материалы.
12.5. Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены материалы поставки «Генподрядчика», не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются «Генподрядчиком» за свой счет.
12.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств «Генподрядчика», если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации объекта.
12.7. При отказе «Генподрядчика» признать свою вину в выявленных дефектах и устранить недостатки своими силами по требованию «Муниципального Заказчика», «Муниципальный Заказчик» вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию с возложением расходов на «Генподрядчика», виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией независимых экспертов организуемой сторонами или арбитражным судом. Оплата работы комиссии до выявления виновной стороны оплачивается «Генподрядчиком», с последующим возложением расходов на виновную сторону. Оплата ремонтных работ осуществляется по действующим расценкам, за счет виновной стороны.

13. Расторжение муниципального контракта.
13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
13.2. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон, или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
13.3. «Муниципальный Заказчик» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт и потребовать возмещения ему убытков в случаях:
- нарушения «Генподрядчиком» сроков выполнения работ (этапов работ), более чем на 30 дней,
- нарушения «Генподрядчиком» сроков начала и окончания работ (этапов работ) более чем на 15 дней.

14. Имущественная ответственность сторон.
14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, действующим законодательством РФ, ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.
14.2. В случае просрочки исполнения «Муниципальным заказчиком» своих обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, «Генподрядчик» вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Муниципальный заказчик» освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
14.3. За нарушение обязательств, установленных в Муниципальном контракте, «Генподрядчик» уплачивает «Муниципальному заказчику» пеню в размере пяти трёхсотых, действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
14.4. В случае нарушения сроков выполнения работ (этапа работ) и (или) нарушения сроков представления отчетной документации, «Муниципальный Заказчик» вправе взыскать с «Генподрядчика» неустойку (пени) в размере 0,5 % от стоимости работ (этапа работ), просроченного обязательства, за каждый день просрочки их исполнения.
14.5. «Генподрядчик» по требованию «Муниципального Заказчика» своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с «Муниципальным Заказчиком» устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае неустранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок «Подрядчик» в течение 5 дней с момента окончания указанного срока уплачивает «Муниципальному Заказчику» неустойку (пени) в размере 0,5 % от стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.
14.6. «Генподрядчик» несет ответственность перед «Муниципальным Заказчиком» за допущенные отступения от требований, предусмотренных в техническом задании, технической (проектно-сметной) документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства.
14.7. «Генподрядчик» несет ответственность за качество выполненных работ в течение гарантийного срока в соответствии настоящим контрактом и обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока дефекты своими силами и за свой счет в течение установленного срока.
14.8. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, в надлежащий срок «Муниципальный Заказчик» вправе назначить «Подрядчику» разумный срок для устранения нарушений и при неисполнении «Подрядчиком» в назначенный срок этого требования отказаться от контракта, либо поручить исправление (завершение) работ другому лицу за счет «Подрядчика», а также потребовать возмещения убытков.
14.9. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

15. Распределение рисков между сторонами.
15.1. Риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования несет «Генподрядчик» до приемки результата работ «Муниципальным Заказчиком».
15.2. Риск случайной гибели или повреждения результата работ несет «Генподрядчик» до приемки результата работ «Муниципальным Заказчиком».

16. Прочие условия.
16.1. После подписания настоящего муниципального контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему муниципальному контракту.
16.2. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров, в случае невозможности решения споров мирным путем - арбитражным судом Ставропольского края, в установленном порядке.
16.3. Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.
16.4. Любая договоренность между «Муниципальным Заказчиком» и «Генподрядчиком», влекущая за собой новые обязательства по настоящему муниципальному контракту, должна быть письменно подтверждена всеми тремя сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему муниципальному контракту.
16.5. «Муниципальный заказчик» имеет право передать функции заказчика-застройщика и строительного контроля третьей стороне.
16.6. Настоящий Муниципальный контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2009г., а в части исполнения принятых обязательств – до полного их исполнения Сторонами.
16.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
16.8. Все указанные в муниципальном контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
Настоящий муниципальный контракт составлен в четырех экземплярах по одному для каждой из сторон и один экземпляр для отдела казначейского исполнения бюджета города Ставрополя Министерства финансов Ставропольского края.

Приложение: 1. Расчет цены контракта - ___________ листах.
2. График производства работ - _________ листе.

17. Расчетные счета и адреса сторон:

«Муниципальный заказчик»
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска
357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4
ИНН/КПП 2627020747/262701001
БИК 040702001
р/с 40204810900000000639
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю
г. Ставрополь
л/с _____________________________________
Тел. 4-55-08; 3-18-40



Начальник __________________Новиков В.А.


«Генподрядчик»









УТВЕРЖДАЮ:
Муниципальный заказчик:
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
и строительства администрации города-курорта Железноводска
___________________В.А.Новиков
'______ ' _______________2009 г.

Приложение № 1
к муниципальному контракту № ___ от __

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
на выполнение подрядных работ по объекту капитального строительства:
«Детский сад на 220-250 мест в пос. Капельница по ул. Виноградной,3 города-курорта Железноводска»

Составлен в ценах на 3 квартал 2008 года с пересчетом в действующие цены, с учетом срока строительства ТЫС.РУБ.
N п.п. Номера сметных расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат Сметная стоимость Общая сметная стоимость
строительных работ монтажных работ оборудования, мебели и инвентаря прочих затрат
1 2 3 4 5 6 7 8









Приложение № 2
К муниципальному контракту от _________ № ____


График производства работ
на выполнение работ по объекту капитального строительства: «Детский сад на 220-250 мест в пос. Капельница по ул. Виноградной, 3 города-курорта Железноводска»


Наименование работ Стоимость работ по мун. контракту в дейст. ценах Распределение объемов работ по месяцам , руб.

Всего подрядных работ:
(в том числе по видам работ):

Итого:
В т.ч. НДС 18%
Процент снижения (коэффициент снижения)
Итого с учетом процента снижения
В т.ч. НДС 18%


Муниципальный заказчик: ___________ Генподрядчик:_______________


Согласовано: «Заказчик-застройщик»
 


На правах рекламы:
Цены на путевки в санатории Железноводска 2011

Пользовательского поиска


Наши Новости в Вашем почтовом ящике!
Ваше имя:

E-Mail адрес:

Подписаться  
Отказаться от
      подписки

О погоде
Яндекс.Погода в Железноводске

Новости Сайта

Новый санаторий.
::[Март 12, 2011]::
12 марта 2011 г. размещены фото санатория 'Геолог Казахстана'

Подробно >>

* * *

Карта Железноводска
::[Апрель 21, 2009]::
Подготовлена подробная фотокарта с указанием всех санаториев Железноводска
Будем рады услышать Ваши отзывы и пожелания по усовершенствованию.

Курортинфо
Подробно >>

* * *

Архив первого официального сайта Администрации Железноводска
г. Железноводск 2003-2011 г.