Архив первого официального сайта администрации города Железноводска. Кавказские Минеральные Воды

  Реестр
  Борьба с наркоманией
  Контакты
  Основные сведения
  География
  История
  Администрация
  Торги и конкурсы
  Итоги работы
  Муниципальные торги
  Реестр муницип.торгов
  На главную (Home)

 Санатории Железноводска

Рейтинг@Mail.ru

  Отдел здравоохранения, УЖКХиС
Извещение о размещении заказа, Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о размещении заказа способом проведения Открытого конкурса

Муниципальное учреждение «Отдел здравоохранения администрации г. Железноводска»
Проводит открытый конкурс на поставку медицинского оборудования

1. Форма торгов: открытый конкурс
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона: Муниципальное учреждение «Отдел здравоохранения администрации г. Железноводска»индекс
357415 город Железноводск, ул. Чапаева, 5
Адрес сайта города Железноводска : adm. zheleznovodsk.info.
Контактное лицо (ФИО) Хитров Александр Валерьевич
Электронный адрес: email gorzdrav@beshtau.ru, Телефон: 4-30-59, Факс 4-38-45
3. Источник финансирования: Безвозмездные поступления бюджетов бюджетной системы.
4. Наименование продукции: медицинское оборудование: Монитор для диагностики плода во время беременности и при родах.
5. Место , условия и сроки поставки :
• МУЗ «Городская больница», Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Чапаева ,5;
Срок поставки: июнь- июль месяцы 2006 года
6. Цена товара должна быть указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, рублей.
7. Максимальная цена контракта 360000 ( Триста шестьдесят тысяч ) рублей
8. Срок и условия оплаты поставок товара:
Оплата будет производиться по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, с отсрочкой платежа в течение 15 банковских дней со дня поставки товара по заявке. Предоплата не более 30 %.
Объем и цена товара остаются неизменными, согласно заказам-спецификациям, на весь срок действия настоящего контракта

Срок начала подачи заявок на участие в конкурсе установлен: 17 мая 2006 года .
Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе установлен до _10 часов , _19 июня 2006 года . Время московское.
Время приема заявок в рабочие дни с понедельника по пятницу с___9.00_часов до __16.00 часов. Время московское.
11.Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: цена за единицу товара, качество товара, срок предоставление гарантии качества, объем предоставление гарантий качества товара, условия поставки, сроки поставки.
12.Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет проводиться по адресу: см. пункт 2.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам : 19 июня 2006 года 10 часов. Время московское.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляет 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками участников размещения заказов.
13. Обеспечение заявки: размер обеспечения заявки и обеспечения исполнения контракта не предусмотрен; преимущества учреждениям уголовно- исполнительной системы и организациям инвалидов не предусматриваются .


Зав. отделом здравоохранения _________________ А. В. Хитров


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

(Открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования)

1. Требование к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе.

1.1. Конкурсную заявку может представить любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
1.2. Конкурсная заявка должна соответствовать требованиям пункта 3 статьи 25 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которая должна быть надлежащим образом оформленной и подписанной по форме, указанной в приложении №1 к настоящей Конкурсной документации;
1.3. Конкурсная заявка, а также вся документация, связанная с этой конкурсной заявкой, должна быть предоставлена на русском языке.
1.4. В случае возникновения вопросов по подготовке конкурсной заявки у участника размещения заказа, получивших Конкурсную документацию, они могут обратиться за разъяснениями к заказчику, в порядке и в сроки, указанные в разделе 'Порядок разъяснения положения конкурсной документации'.
1.5. Каждый участник размещения заказа, может подать только одну конкурсную заявку.
1.6. Конкурсная заявка подается в запечатанном конверте. На конверте должно быть указано наименование открытого конкурса и отсутствовать наименование участника. Конверт должен быть адресован заказчику.
1.7. Участник размещения заказа может изменить или отозвать свою конкурсную заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками в соответствии с пунктом 9 статьи 25 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,

2.Требования к поставляемому медицинскому оборудованию.

Поставляемое оборудование должно соответствовать следующим характеристикам:
Монитор для диагностики плода во время беременности и при родах

-импульсные широкоугольные ультразвуковые датчики частотой 1.5 МГц и 2.0 МГц
-ФЭКГ (измерение ЭКГ плода )
-МЭКГ (измерение ЭКГ матери) датчик (кабель подключения для МЭКГ –опционально)
-Внешние токодатчики
-Измерение внутриматочного давления (ИВД) (кабель для подключения ИВД и стартовый набор- 10 одноразовых катетеров - опционально)
-Распечатка данных
-Регистрация движений плода
-Кардиотокографический анализ во время родов
-6 часов памяти
-регистрация данных о пациенте
-последовательный интерфейс -RS 232/485
-функции тревоги и предупреждения с выставлением крайних величин
- клиническая интерпретация кривой с помощью запрограммированных комментариев
-функция таймер

3.Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара

3.1. Гарантийный срок работы оборудования действует в течение 2-х лет при нормальной эксплуатации оборудования. Ремонт и обслуживание медицинского оборудования в гарантийный срок эксплуатации производится за счет средств поставщика. Поставляемое оборудование должно быть поверено (при условии обязательно поверки), срок поверки не должен превышать 40% от установленного срока поверки.
4.Место, условия и срок поставки оборудования.


4.1. Поставка осуществляется транспортом поставщика в июне- июле месяцах 2006 года, адрес поставки: город Железноводск, ул. Чапаева,.5.

5.Порядок формирования цены контракта.

5.1.Расходы на перевозку, страхование, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей включаются в стоимость товара.
6.Сведения о валюте.

6.1.Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком, - рубль.

7.Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Заявка на участие в открытом конкурсе на поставку медицинского оборудования подается заинтересованным лицом (участником размещения заказа) по адресу: город Железноводск, ул. Чапаева, 5, email gorzdrav@beshtau.ru в запечатанном конверте или в форме электронного документа. На конверте указывается наименование открытого конкурса. Не допускается указывать на конверте наименование участника. Каждый участник конкурса может подать только одну заявку на участие.
Срок начала подачи заявок на участие в конкурсе установлен: 17 мая 2006 года.
Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе установлен до 10 часов 19 июня 2006 года. Время московское.
Время приема заявок в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 16.00 часов. Время московское.

8.Требования к участникам размещения заказа.

8.1.Участник размещения заказа должен представить следующие документы:
• Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
• Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей);
• Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;
• Лицензию на осуществление технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования, с приложением;
• Сертификат соответствия на оборудование;
• Регистрационное удостоверение на оборудование.
8.2.Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:
• Не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или не проведение в отношении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
• Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке предусмотренном
• Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие

в конкурсе
• отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.



9.Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе

.
9.1.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
10.Порядок разъяснения положений конкурсной документации.

10.1.Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
10.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
10.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение двух дней размещаются заказчиком, в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.







11.Место, порядок и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.


11.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе будет проводиться по адресу: город Железноводск,, ул. Чапаева, 5.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам : 19 июня 2006 года в 10 часов.Время московское.


12.Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

12.1. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются: цена за единицу товара, качество товара, соответствие техническим характеристикам, срок предоставление и объем гарантии качества, условия поставки, сроки поставки.

13.Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

13.1.Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Критерии оценки указаны в извещении о проведении открытого конкурса и в пункте 12 настоящей конкурсной документации.
13.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.
13.3 Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке, на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.




14.Срок подписания проекта муниципального контракта.


14.1. Победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта до 30 .06.2006 года. Проект муниципального контракта представлен в приложении №2 к настоящей конкурсной документации.

Приложение №1к конкурсной документации КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА


Дата _______________.
Кому: Заведующему МУ «Отдел здравоохранения администрации г. Железноводска» Хитрову А. В.

Уважаемые господа!

Изучив Конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется,_______________________________________ (указать полное наименование поставщика) в лице _______________________________________________________________
(указать должность, Ф.И.О.), выражает свое желание участвовать в конкурсе на заключение контракта на поставку медицинского оборудования в количестве и качестве, соответствующим упомянутой Конкурсной документацией и в случае, если наши условия будут определены Конкурсной комиссией как наилучшие, обязуемся заключить соответствующий контракт.
Мы обязуемся в случае принятия нашей Конкурсной заявки надлежащим образом выполнить условия указанного контракта.
Мы подтверждаем, что:
• наша организация зарегистрирована надлежащим образом и имеет на это подтверждающие документы;
• имеет лицензию на техническое обслуживание медицинского оборудования и ремонт;
• в отношении нашей организации не проводятся действия по ее ликвидации или банкротству;
• в отношении нашей организации на день рассмотрения заявки и на участие в конкурсе не применяется в качестве административного наказания приостановление деятельности нашей организации за совершение административного правонарушений, предусмотренных статьями Кодекса РФ об административных правонарушениях;
• у нашей организации отсутствует задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы готовы представить следующую продукцию:

№ п/п Наименование продукции, техническая характеристика Цена за единицу продукции, руб. с учетом всех расходов
1    
Срок поставки: (июнь - июль) 2006 года. Поставка будет осуществляться транспортом Поставщика. Расходы на перевозку, страхование, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей включаются в стоимость товара.
Оплата будет производиться по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, авансовая предоплата в размере 30% от суммы поставки, с дальнейшей оплатой в течение 15 банковских дней со дня подписания акта приема-передачи товара.
Максимальная цена контракта ____________ рублей. Объем и цена товара остаются неизменными на весь срок действия настоящего контракта.
Гарантийный срок работы оборудования действует в течение 2-х лет при нормальной эксплуатации оборудования. Ремонт и обслуживание медицинского оборудования в гарантийный срок эксплуатации производится за счет средств поставщика. Поставляемое оборудование должно быть поверено (при условии обязательной поверки), срок поверки не должен превышать 40% от установленного срока поверки.
Данная конкурсная заявка подается с пониманим того, что:



- возможность участия поставщика в конкурсе зависит от его соответствия требованиям, предъявляемым к поставщикам. Это соответствие может быть установлено проверкой всех данных, предоставленных поставщиком;
- Ваша организация оставляет за собой право отклонить или принять конкурсные заявки, приостановить процесс проведения конкурса и отклонить все конкурсные заявки;

Общие сведения о нашей организации следующие:
1. Полное наименование организации _____________________________
2. Сведения об организационно-правовой форме

3.Место нахождения ------------------------------------------------
_____________________________
4. Почтовый фактический адрес _____________________________
5. ФИО (для физ.лица) _____________________________ 6. Паспортные данные (для физ.лица) _____________________________
7. Телефон _____________________________
8. Факс _____________________________
9. Банковские реквизиты _____________________________
10. Идентификационный
номер налогоплательщика _____________________________
11. ОГРН ______________________________

Приложения:
• копия лицензии на техническое обслуживание и ремонт медицинской техники, с приложением;
• сертификат соответствия:
• регистрационное удостоверение;
• выписка из единого государственного реестра юридических лиц (или нотариально заверенная копия такой выписки) – для юридических лиц; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия такой выписки) – для индивидуальных предпринимателей; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица (для иностранных лиц);
• копии документов, удостоверяющих личность – для физического лица;
• документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа .



С уважением,
_______________ ________________________ _______________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)


Приложение № 2
к конкурсной документации.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
НА ЗАКУПКУ И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД.
гор. Железноводск « » 2006 год.

Муниципальное учреждение «Отдел здравоохранения Администрации города Железноводска», именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании Положения, в лице заведующего Хитрова Александра Валерьевича с одной стороны, и _____________________
_________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующее на основании __________________________, в лице ___________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт»,о нижеследующем:
1.Предмет настоящего контракта.
1.1.Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя осуществление поставки оборудования (Товара) для подведомственных учреждений муниципального Заказчика, непосредственно в адрес подведомственных учреждений Заказчика (Покупателей), указанных Заказчиком в заказах-спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта, в которых указывается стоимость и объем поставляемой продукции для каждого Покупателя.
1.2.Товар, поставляемый согласно настоящему контракту для муниципальных нужд, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.
1.3.Настоящий контракт составлен на основании протокола № ___________об итогах проведенных закупок посредством проведения открытого конкурса.
2.Права и обязанности сторон.
2.1.Заказчик:
2.1.1.поручает Поставщику осуществление поставок товара для муниципальных нужд подведомственных Заказчику учреждений в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;
2.1.2.обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для выполнения муниципального заказа на поставку продукции Заказчику;
2.1.3.консультирует Поставщика по вопросам выполнения муниципального заказа на поставку продукции;
2.1.4.в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;
2.1.5.осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта в части исполнения Поставщиком условий поставки, оговоренных в заказах-спецификациях.
2.2.Поставщик:
2.2.1.обязуется поставить товар для муниципальных нужд Заказчика в срок и надлежащего качества, предусмотренные настоящим контрактом;
2.2.2. обязуется предоставить гарантийный срок работы оборудования в течение 2-х лет при нормальной эксплуатации оборудования. Ремонт и обслуживание медицинского оборудования в гарантийный срок эксплуатации производится за счет средств поставщика. Поставляемое оборудование должно быть поверено (при условии обязательно поверки), срок поверки не должен превышать 40% от установленного срока поверки.
2.2.3.самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта;
2.2.4.вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения контракта на поставку товара для муниципальных нужд Заказчика;
2.2.5.вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения контракта;
2.2.6.в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
3.Стоимост товара, порядок его поставки и расчетов.
3.1.Товар поставляется непосредственно в адрес Покупателей, указанных Заказчиком в заказах-спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта, на основании заключенных с Покупателями договоров поставки.



3.2.Расчеты за поставляемый товар производятся между Покупателями, указанными Заказчиком, и Поставщиком, на основании заключенных с Покупателями договоров поставки.
3.3.Объем и цена товара остаются неизменными, согласно заказам-спецификациям, на весь срок действия настоящего контракта. Расходы на перевозку, страхование, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей включаются в стоимость товара.

4.Ответственность сторон.
4.1.Поставщик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты товара, допущенные по вине Поставщика.
4.2.В случае не устранения указанных дефектов в согласованный Сторонами срок Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего исправлению, за каждый день просрочки.
4.3.В случае прекращения поставок товара, предусмотренного настоящим контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты.
4.4.В случае прекращения поставок товара, предусмотренных настоящим контрактом, по вине Поставщика последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.
4.5.Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.
4.6.В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.
4.7.За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему контракту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.Срок действия контракта.
5.1.Срок действия настоящего контракта устанавливается с « » 2006 года по «______» ________________ 2006 года включительно.

6.Заключительные положения.
6.1.Настоящий контракт составлен в письменной форме в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному экземпляру для Заказчика, Поставщика, и Покупателя)

7.Адреса и банковские реквизиты сторон.
«Заказчик»
Муниципальное учреждение «Отдел здравоохранения Администрации города Железноводска»
357415, гор. Железноводск, ул.Чапаева,5 ИНН 2627018321 КПП 262701001
р/с 40204810400000000061 ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю город Ставрополь
БИК 040702001
Заведующий
________________________________ А.В. Хитров








ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА.


1. Информация о Заказчике:
1.1. Полное наименование: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации г. Железноводска.
1.2. Форма торгов: открытый конкурс.
1.3. Почтовый адрес: г .Железноводск,ул.Оранжерейная,4
1.4. Телефон: (87932) 4-55-08;
1.5. Факс: (87932) 4-55-08;
2. Источник финансирования: бюджет г. Железноводска;
3. Предмет муниципального контракта:
- нанесение дорожной разметки.
3.1. Объем данных работ:29,5 км;
3.2 Начальная цена контракта:700000( семьсот тысяч ) рублей;
3.3. Начало работ:2-й квартал;
Окончание работ:3-й квартал;
3.4.Место предоставления конкурсной документации:
г.Железноводск,ул.Оранжерейная,4, с 17.05.2006 г по 16.06.2006 г.
3.5.Срок подачи заявок:
-начало 17.05.2006 г.
-окончание 16.06.2006 г. до 10-00 ч.
3.6. Место, дата и время вскрытия конвертов: г.Железноводск, ул.Оранжерейная, 4 , 16.06.2006 г. в 10-00ч.
4. Официальный сайт размещения конкурсной документации: adm.zheleznovodsk.info
5. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
-качество выполнения работ;
-сроки, выполнения работ;
-сроки предоставления гарантии качества работ;
-объем предоставления гарантий качества выполняемых работ;
- цена контракта;
-финансовая надежность; стабильность предприятия; наилучшие технические возможности, необходимые для реализации контракта; наличие кадровых ресурсов;
6 .Обеспечение заявки: размер обеспечения заявки и обеспечения исполнения контракта не предусмотрен;
преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предусматривается.
7. Форма, сроки и порядок оплаты работ: в течение 2-х дней со дня получения заказчиком соответствующих денежных средств из городского бюджета;
оплата осуществляется по безналичному расчету на основании представленных документов (унифицированных форм КС-2,КС-3)
Срок рассмотрения заявок конкурсной комиссией составляет 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками участников размещения заказа.





КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА.




Дата _______________.
Кому ______________.

Уважаемые господа!

Изучив Конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется,______________(указать полное наименование поставщика)
в лице __________________ (указать должность, Ф.И.О.) выражает свое желание участвовать в конкурсе на заключение муниципального контракта в соответствии с Конкурсной документацией и в случае, если наши условия будут определены Конкурсной комиссией как наилучшие, обязуемся заключить соответствующий муниципальный контракт.
Мы обязуемся в случае принятия нашей Конкурсной заявки надлежащим образом выполнить условия указанного контракта.
Мы подтверждаем, что:
- имеем опыт в выполнении данных работ;
- имеем финансовые средства, производственные мощности, оборудование и другие материальные возможности;
- имеем все необходимые лицензии и разрешения;
- исполняем обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
- мы, наши руководящие работники и служащие не были осуждены за какое-либо уголовное преступление, связанное с их профессиональной деятельностью, или предоставлением ложных заявлений или неверных квалификационных данных с целью заключения контракта на выполнение данных работ, а также не были дисквалифицированы на основании административных мер по приостановлению или запрещению деятельности;
- не признаны несостоятельным (банкротом) и не находимся в процессе ликвидации.
Качество выполняемых работ соответствует требованиям установленным в конкурсной документации.

Мы готовы выполнить следующие работы:
№ п/п Наименование и объем выполняемых работ: Стоимость выполняемых работ, руб.
1
2
3
В случае принятия нашей Конкурсной заявки для заключения контракта до подготовки и оформления официального контракта настоящая Конкурсная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании нашей конкурсной заявки выигравшей конкурс будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
Данная конкурсная заявка подается с пониманием того, что:
- возможность участия подрядчика в конкурсе зависит от его соответствия требованиям, предъявляемым к подрядчикам. Это соответствие может быть установлено только проверкой всех данных, предоставленных подрядчиком;
- Ваша организация оставляет за собой право отклонить или принять конкурсные заявки, приостановить процесс проведения конкурса и отклонить все конкурсные заявки;
- Ваша организация не несет ответственности за такие действия и не берет на себя обязательство информировать подрядчика об их причинах без соответствующего запроса с нашей стороны.

Общие сведения о нашей организации следующие:
1. Наименование организации _______________________
2. Юридический адрес _______________________
3. Почтовый фактический адрес _______________________
4. Место регистрации _______________________
5. Дата регистрации _______________________
6. Телефон _______________________
7. Факс _______________________
8. Банковские реквизиты _______________________
9. Идентификационный
номер налогоплательщика _______________________



С уважением,
______________________ _______________ /__________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Печать.





МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ.
(ПРОЕКТ)

г.Железноводск «___»____________2006г.


Управление жилищно – коммунального хозяйства и строительства администрации г.Железноводска, именуемое в дальнейшем Заказчик в лице начальника Мокрова Владимира Васильевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)

именуем __ в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключается в соответствии с Протоколом размещения заказа способом проведения открытого одноэтапного конкурса от _________200__г. № ___.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.3 настоящего контракта, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.3. Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить следующие работы: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________ (далее - работы).
1.4.Наименование и место расположения объекта: __________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________.

2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.2.Цена настоящего контракта составляет _________________________________
(сумма цифрами и прописью)
_________________________________________________________________________,
в том числе НДС ___% (_________________рублей).
2.3. Оплата по настоящему контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, при получении Заказчиком денежных средств из городского бюджета.
2.4. Цена контракта может быть изменена Заказчиком в случае необходимости изменения объема работ, но не более чем на 5% объема, указанного в смете (сметах) и не более чем на 5% сметной стоимости.
2.5.Изменение стоимости работ в течение всего срока действия настоящего контракта не допускается.(за исключением случаев предусмотренных в п.2.4.)

3. Обязательства сторон.

3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1.выполнить данные работы в срок с _____________________________________.
3.2.2. сдать работы Заказчику в состоянии и в сроки, соответствующем условиям настоящего контракта;
3.2.4.заключать договоры субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ, только с письменного разрешения Заказчика, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ;
3.2.5.нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения контракта имущества;
3.2.6.за счет собственных средств в течение 10 дней устранить недостатки, выявленные Заказчиком в ходе принятия работ;
3.2.7.при необходимости поставить на объект, указанный в пункте 1.3 настоящего контракта, необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение;
3.2.8.при необходимости построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для производства работ и хранения материалов, оборудования, изделий и конструкций.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.при завершении работ (этапа работ) принять выполненные Подрядчиком работы.
3.3.2.оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим контрактом.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка объекта осуществляется путем подписания сторонами настоящего контракта унифицированных форм КС-2 (акта выполненных работ) и КС-3 (справки о стоимости выполненных работ).
В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.
4.2. Датой завершения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков.

5. Ответственность сторон.

5.1.Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный им в ходе выполнения работ третьим лицам, а также Заказчику.
5.2. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Распределение рисков.

6.1.Риск случайной гибели или случайного повреждения используемого в ходе выполнения работ имущества (в том числе объекта, указанного в пункте 1.4 настоящего контракта), до подписания приемо-сдаточного акта несет Подрядчик.
6.2.Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного Заказчику по приемо-сдаточному, акту несет Заказчик

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы.

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8. Гарантийные обязательства.

8.1.Подрядчик гарантирует нормальное и безаварийное функционирование объекта, указанного в пункте 1.4 настоящего контракта, в течение 6 месяцев со дня подписания сторонами приемо-сдаточного акта оконченного строительством (ремонтом) объекта. В течение гарантийного срока Подрядчик за счет собственных средств в течение 10 дней устраняет выявленные недостатки выполненных по настоящему контракту работ. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения этих недостатков.
8.2. Если Подрядчик в течение сроков, указанных в п.п.3.2.6, 8.1, не устранит недостатки выполненных работ, Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.


9. Порядок разрешения споров.

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ставропольского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

10. Порядок изменения и расторжения контракта.

101. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 7.3 настоящего контракта, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.
11.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.Реквизиты и подписи сторон.


Заказчик

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации г.Железноводска
г. Железноводск ул. Оранжерейная, 4
- ИНН 262702 0747
- КПП 262701001
- л/с в ОКИБ по г.Железноводску
Министерство финансов СК ( л/с 020952S7010 в отделении по г. Железноводску
УФК по СК (р/с 40204810400000000061 ГРКЦ ГУ Банка России по СК))
- БИК 040702001


Подрядчик





КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(нанесение дорожной разметки)

Информация для участников размещения заказа:
1.Цена муниципального контракта должна содержать расходы на доставку и приобретение материалов, уплату налогов и других обязательных платежей.
2.Место выполняемых работ:-ул.Ленина;
-ул.Проскурина;
-ул.Чапаева;
-ул.Октябрьская;
-ул.Чайковского;
-ул.Семашко;
-ул.Мироненко;
-ул.Калинина;
-ул.Шоссейная;
-ул.Промышленная;
-ул.Советская;
3.Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский рубль.
4.Сроки выполняемых работ: 2-3 квартал;
5.Данные работы должны быть выполнены надлежащим образом и в срок, указанный в конкурсной документации, а также соответствовать объемам, указанным в извещении о проведении конкурса.
6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в течение 2 дней, размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была представлена конкурсная документация.
7. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня получения запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснение положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 5 дней до окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах не предусмотренных контрактом.
8. Требования к участникам размещения заказа:
-соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;(наличие лицензии на осуществление данной деятельности)
-участник размещения заказа не должен быть неплатежеспособным, находится в процессе ликвидации, не должен быть признан несостоятельным (банкротом);
-участником конкурса не может быть организация, на имущество которой наложен арест и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
-неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
-отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Р Ф и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку в срок с17.05.2006 г . по16.06.2006 г. .по адресу:г.Железноводск,ул.Оранжерейная,4,(адрес официального сайта- adm.zheleznovodsk.info)
в письменной форме в запечатанном конверте. Не допускается указывать на конверте наименование участника размещения заказа.
- 10. Заявка на участие в конкурсе должна быть надлежащим образом оформленной и подписанной по форме, указанной в приложении к настоящей Конкурсной документации, а также должна содержать:
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц);
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)
- предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе о цене контракта;
- документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещение заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе;
- локальные сметы;
10.1. Конкурсная заявка, а также вся документация, связанная с этой конкурсной заявкой, должна быть предоставлена на русском языке.
10.2.Оригинал конкурсной заявки не должен иметь межстрочных вставок или надписей поверх другого текста, за исключением исправлений, сделанных самим участником размещения заказа в случае необходимости. Любые такие исправления должны быть заверены подписью представителя (или представителей) участника размещения заказа, уполномоченного подписывать конкурсную заявку. Подпись представителя участника размещения заказа заверяется печатью участника конкурса, используемой для банковских документов.
10.3.Каждый участник размещения заказа может подать только одну конкурсную заявку. В случае если участник конкурса подает более одной конкурсной заявки, все конкурсные заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов конкурса. Прием конкурсных заявок прекращается в день вскрытия конвертов.
10.4.Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов.
10.5.Никакие изменения не вносятся в конкурсные заявки после истечения срока их подачи.
11.При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:
- непредоставление документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о выполняемых работах;
- несоответствие требованиям, установленным в п. 8 настоящей конкурсной документации;
- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям в конкурсной документации;
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе их проведения. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Ф З-№ 94;
12.Место, дата и время вскрытия конвертов: г.Железноводск, ул.Оранжерейная,4, 16.06.2006 г в 10-00 ч.
12.1. Порядок вскрытия конвертов осуществляется следующим образом: Публично в день,
во время и в месте, указанные в п.12, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10-ти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
13. . Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
-качество выполнения работ;
-сроки, выполнения работ;
-сроки предоставления гарантии качества работ;
-объем предоставления гарантий качества выполняемых работ;
- цена контракта;
-финансовая надежность; стабильность предприятия; наилучшие технические возможности, необходимые для реализации контракта; наличие кадровых ресурсов.
Подведение итогов и выбор победителя производится Конкурсной комиссией после изучения, оценки и сопоставления представленных конкурсных заявок. Победителем конкурса признается участник размещения заказа, в заявке которого, по оценке Конкурсной комиссии, предложены лучшие условия исполнения контракта.
14. Заключение муниципального контракта:
Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки.
15 Применимое законодательство:
15.1 Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»






Приложение к конкурсной документации:
-конкурсная заявка;
-проект муниципального контракта;
-анкета подрядчика;



























Анкета подрядчика.
Таблица Сведения о подрядчике
№ п/п Наименование Сведения о подрядчике
(заполняется подрядчиком)
1. Фирменное наименование
2. Организационно-правовая форма
3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или имена всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %)
4. Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)
5. Юридический адрес

6. Фактическое местонахождение

7. Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение
8. Банковские реквизиты (наименование банка, телефон, БИК, ИНН, к/с)
9. Телефоны (с указанием кода города)
10. Факс (с указанием кода города)
11. Адрес электронной почты подрядчика

М.П.

________________________ ______________ ____________________ ( Должность)
( подпись) (Ф.И.О.)


Таблица Сведения о годовых объемах выполнения аналогичных контрактов
Год Годовой объем выполнения аналогичных по объему, срокам и составу выполненных контрактов, тыс. руб.





В этой форме подрядчик указывает годовые объемы реализации работ, аналогичных предлагаемым в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации.


Таблица Сведения о рекламациях по аналогичным контрактам

п/п Сроки выполнения
(год и месяц начала выполнения работ — год и месяц окончания выполнения работ) Заказчик работ
(наименование, адрес, контактные телефоны) Сведения о рекламациях по аналогичным контрактам
1 2 3 4

В этой форме подрядчик приводит описание аналогичных работ, по которым получены рекламации.


Таблица . Сведения об участии в судебных разбирательствах

п/п Год начала и окончания судебного разбирательства Наименование и адрес истца Наименование и адрес ответчика Принятое решение Оспоренная сумма, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6


В этой форме подрядчик указывает все судебные разбирательства, которые были инициированы им, партнерами по выполненным (выполняемым) аналогичным по объему, срокам и составу выполняемых работ контрактам или третьими лицами, в связи с выполнением аналогичных контрактов.





М.П.___________________ __________________ _____________
( Должность) (Ф.И.О.) ( Подпись)



Таблица Справка о наличии материально-технических ресурсов

п/п Наименование Местонахождение Тип собственности (собственный или арендованный) Предназначение Состоя-
ние Примечания
1
2
3
4
5
6
7
Инструкции по заполнению
1. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы (машины и оборудование, склады строительных материалов, транспортные средства и тому подобное), которые подрядчик планирует использовать в ходе выполнения муниципального контракта.


Директор
М. п.
Таблица Справка о кадровых ресурсах

п/п Фамилия, имя, отчество специалиста Образование, полученная специальность Должность Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

1
2
3
4
5

1.
2


1
2
3
4
5
6
7

Инструкции по заполнению
1. В данной справке перечисляются специалисты, которые будут непосредственно привлечены в ходе выполнения муниципального контракта


М.П.
________________ ______________ __________________
( Должность) ( Подпись) ( Ф.И.О.)



Таблица График выполнения работ
№ п/п Наименование этапа Начало этапа Продолжительность этапа Окончание этапа Требуемые финансовые ресурсы, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.1.
1.2.
1. 3
1. 4
ИТОГО по всем этапам



М.П.
Директор




Таблица График платежей
№ п/п Наименование этапа согласно графику выполнения работ Сумма платежа, тыс. руб.
1 2 3
1.

2

3

4

ВСЕГО по всем этапам




М.П.


Директор










Ведомость объёмов работ

№ п Вид работ Ед.изм. Объём
(Кол-во) Единичная расценка в ценах базового года Стоимость в ценах базового года
(4*5) Коэф.пересчёта Стоимость в текущих ценах
(6*7)
1 2 3 4 5 6 7 8


ИТОГО






М.П.

____________________ _______________ ___________________
(Должность) ( Подпись) ( Ф.И.О.)










ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА.


1. Информация о Заказчике:
1.1. Полное наименование: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации г. Железноводска.
1.2. Форма торгов: открытый конкурс.
1.3. Почтовый адрес: г .Железноводск,ул.Оранжерейная,4
1.4. Телефон: (87932) 4-55-08;
1.5. Факс: (87932) 4-55-08;
2. Источник финансирования: бюджет г. Железноводска;
3. Предмет муниципального контракта:
- нанесение дорожной разметки.
3.1. Объем данных работ:29,5 км;
3.2 Начальная цена контракта:700000( семьсот тысяч ) рублей;
3.3. Начало работ:2-й квартал;
Окончание работ:3-й квартал;
3.4.Место предоставления конкурсной документации:
г.Железноводск,ул.Оранжерейная,4, с 17.05.2006 г по 16.06.2006 г.
3.5.Срок подачи заявок:
-начало 17.05.2006 г.
-окончание 16.06.2006 г. до 10-00 ч.
3.6. Место, дата и время вскрытия конвертов: г.Железноводск, ул.Оранжерейная, 4 , 16.06.2006 г. в 10-00ч.
4. Официальный сайт размещения конкурсной документации: adm.zheleznovodsk.info
5. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
-качество выполнения работ;
-сроки, выполнения работ;
-сроки предоставления гарантии качества работ;
-объем предоставления гарантий качества выполняемых работ;
- цена контракта;
-финансовая надежность; стабильность предприятия; наилучшие технические возможности, необходимые для реализации контракта; наличие кадровых ресурсов;
6 .Обеспечение заявки: размер обеспечения заявки и обеспечения исполнения контракта не предусмотрен;
преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предусматривается.
7. Форма, сроки и порядок оплаты работ: в течение 2-х дней со дня получения заказчиком соответствующих денежных средств из городского бюджета;
оплата осуществляется по безналичному расчету на основании представленных документов (унифицированных форм КС-2,КС-3)
Срок рассмотрения заявок конкурсной комиссией составляет 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками участников размещения заказа.





КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА.




Дата _______________.
Кому ______________.

Уважаемые господа!

Изучив Конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется,______________(указать полное наименование поставщика)
в лице __________________ (указать должность, Ф.И.О.) выражает свое желание участвовать в конкурсе на заключение муниципального контракта в соответствии с Конкурсной документацией и в случае, если наши условия будут определены Конкурсной комиссией как наилучшие, обязуемся заключить соответствующий муниципальный контракт.
Мы обязуемся в случае принятия нашей Конкурсной заявки надлежащим образом выполнить условия указанного контракта.
Мы подтверждаем, что:
- имеем опыт в выполнении данных работ;
- имеем финансовые средства, производственные мощности, оборудование и другие материальные возможности;
- имеем все необходимые лицензии и разрешения;
- исполняем обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
- мы, наши руководящие работники и служащие не были осуждены за какое-либо уголовное преступление, связанное с их профессиональной деятельностью, или предоставлением ложных заявлений или неверных квалификационных данных с целью заключения контракта на выполнение данных работ, а также не были дисквалифицированы на основании административных мер по приостановлению или запрещению деятельности;
- не признаны несостоятельным (банкротом) и не находимся в процессе ликвидации.
Качество выполняемых работ соответствует требованиям установленным в конкурсной документации.

Мы готовы выполнить следующие работы:
№ п/п Наименование и объем выполняемых работ: Стоимость выполняемых работ, руб.
1
2
3
В случае принятия нашей Конкурсной заявки для заключения контракта до подготовки и оформления официального контракта настоящая Конкурсная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании нашей конкурсной заявки выигравшей конкурс будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
Данная конкурсная заявка подается с пониманием того, что:
- возможность участия подрядчика в конкурсе зависит от его соответствия требованиям, предъявляемым к подрядчикам. Это соответствие может быть установлено только проверкой всех данных, предоставленных подрядчиком;
- Ваша организация оставляет за собой право отклонить или принять конкурсные заявки, приостановить процесс проведения конкурса и отклонить все конкурсные заявки;
- Ваша организация не несет ответственности за такие действия и не берет на себя обязательство информировать подрядчика об их причинах без соответствующего запроса с нашей стороны.

Общие сведения о нашей организации следующие:
1. Наименование организации _______________________
2. Юридический адрес _______________________
3. Почтовый фактический адрес _______________________
4. Место регистрации _______________________
5. Дата регистрации _______________________
6. Телефон _______________________
7. Факс _______________________
8. Банковские реквизиты _______________________
9. Идентификационный
номер налогоплательщика _______________________



С уважением,
______________________ _______________ /__________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Печать.





МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ.
(ПРОЕКТ)

г.Железноводск «___»____________2006г.


Управление жилищно – коммунального хозяйства и строительства администрации г.Железноводска, именуемое в дальнейшем Заказчик в лице начальника Мокрова Владимира Васильевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)

именуем __ в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключается в соответствии с Протоколом размещения заказа способом проведения открытого одноэтапного конкурса от _________200__г. № ___.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.3 настоящего контракта, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.3. Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить следующие работы: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________ (далее - работы).
1.4.Наименование и место расположения объекта: __________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________.

2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.2.Цена настоящего контракта составляет _________________________________
(сумма цифрами и прописью)
_________________________________________________________________________,
в том числе НДС ___% (_________________рублей).
2.3. Оплата по настоящему контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, при получении Заказчиком денежных средств из городского бюджета.
2.4. Цена контракта может быть изменена Заказчиком в случае необходимости изменения объема работ, но не более чем на 5% объема, указанного в смете (сметах) и не более чем на 5% сметной стоимости.
2.5.Изменение стоимости работ в течение всего срока действия настоящего контракта не допускается.(за исключением случаев предусмотренных в п.2.4.)

3. Обязательства сторон.

3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1.выполнить данные работы в срок с _____________________________________.
3.2.2. сдать работы Заказчику в состоянии и в сроки, соответствующем условиям настоящего контракта;
3.2.4.заключать договоры субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ, только с письменного разрешения Заказчика, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ;
3.2.5.нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения контракта имущества;
3.2.6.за счет собственных средств в течение 10 дней устранить недостатки, выявленные Заказчиком в ходе принятия работ;
3.2.7.при необходимости поставить на объект, указанный в пункте 1.3 настоящего контракта, необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение;
3.2.8.при необходимости построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для производства работ и хранения материалов, оборудования, изделий и конструкций.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.при завершении работ (этапа работ) принять выполненные Подрядчиком работы.
3.3.2.оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим контрактом.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка объекта осуществляется путем подписания сторонами настоящего контракта унифицированных форм КС-2 (акта выполненных работ) и КС-3 (справки о стоимости выполненных работ).
В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.
4.2. Датой завершения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков.

5. Ответственность сторон.

5.1.Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный им в ходе выполнения работ третьим лицам, а также Заказчику.
5.2. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Распределение рисков.

6.1.Риск случайной гибели или случайного повреждения используемого в ходе выполнения работ имущества (в том числе объекта, указанного в пункте 1.4 настоящего контракта), до подписания приемо-сдаточного акта несет Подрядчик.
6.2.Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного Заказчику по приемо-сдаточному, акту несет Заказчик

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы.

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8. Гарантийные обязательства.

8.1.Подрядчик гарантирует нормальное и безаварийное функционирование объекта, указанного в пункте 1.4 настоящего контракта, в течение 6 месяцев со дня подписания сторонами приемо-сдаточного акта оконченного строительством (ремонтом) объекта. В течение гарантийного срока Подрядчик за счет собственных средств в течение 10 дней устраняет выявленные недостатки выполненных по настоящему контракту работ. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения этих недостатков.
8.2. Если Подрядчик в течение сроков, указанных в п.п.3.2.6, 8.1, не устранит недостатки выполненных работ, Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.


9. Порядок разрешения споров.

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ставропольского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

10. Порядок изменения и расторжения контракта.

101. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 7.3 настоящего контракта, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.
11.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.Реквизиты и подписи сторон.


Заказчик

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации г.Железноводска
г. Железноводск ул. Оранжерейная, 4
- ИНН 262702 0747
- КПП 262701001
- л/с в ОКИБ по г.Железноводску
Министерство финансов СК ( л/с 020952S7010 в отделении по г. Железноводску
УФК по СК (р/с 40204810400000000061 ГРКЦ ГУ Банка России по СК))
- БИК 040702001


Подрядчик





КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(нанесение дорожной разметки)

Информация для участников размещения заказа:
1.Цена муниципального контракта должна содержать расходы на доставку и приобретение материалов, уплату налогов и других обязательных платежей.
2.Место выполняемых работ:-ул.Ленина;
-ул.Проскурина;
-ул.Чапаева;
-ул.Октябрьская;
-ул.Чайковского;
-ул.Семашко;
-ул.Мироненко;
-ул.Калинина;
-ул.Шоссейная;
-ул.Промышленная;
-ул.Советская;
3.Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский рубль.
4.Сроки выполняемых работ: 2-3 квартал;
5.Данные работы должны быть выполнены надлежащим образом и в срок, указанный в конкурсной документации, а также соответствовать объемам, указанным в извещении о проведении конкурса.
6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в течение 2 дней, размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была представлена конкурсная документация.
7. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня получения запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснение положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 5 дней до окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах не предусмотренных контрактом.
8. Требования к участникам размещения заказа:
-соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;(наличие лицензии на осуществление данной деятельности)
-участник размещения заказа не должен быть неплатежеспособным, находится в процессе ликвидации, не должен быть признан несостоятельным (банкротом);
-участником конкурса не может быть организация, на имущество которой наложен арест и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
-неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
-отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Р Ф и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку в срок с17.05.2006 г . по16.06.2006 г. .по адресу:г.Железноводск,ул.Оранжерейная,4,(адрес официального сайта- adm.zheleznovodsk.info)
в письменной форме в запечатанном конверте. Не допускается указывать на конверте наименование участника размещения заказа.
- 10. Заявка на участие в конкурсе должна быть надлежащим образом оформленной и подписанной по форме, указанной в приложении к настоящей Конкурсной документации, а также должна содержать:
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц);
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)
- предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе о цене контракта;
- документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещение заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе;
- локальные сметы;
10.1. Конкурсная заявка, а также вся документация, связанная с этой конкурсной заявкой, должна быть предоставлена на русском языке.
10.2.Оригинал конкурсной заявки не должен иметь межстрочных вставок или надписей поверх другого текста, за исключением исправлений, сделанных самим участником размещения заказа в случае необходимости. Любые такие исправления должны быть заверены подписью представителя (или представителей) участника размещения заказа, уполномоченного подписывать конкурсную заявку. Подпись представителя участника размещения заказа заверяется печатью участника конкурса, используемой для банковских документов.
10.3.Каждый участник размещения заказа может подать только одну конкурсную заявку. В случае если участник конкурса подает более одной конкурсной заявки, все конкурсные заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов конкурса. Прием конкурсных заявок прекращается в день вскрытия конвертов.
10.4.Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов.
10.5.Никакие изменения не вносятся в конкурсные заявки после истечения срока их подачи.
11.При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:
- непредоставление документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о выполняемых работах;
- несоответствие требованиям, установленным в п. 8 настоящей конкурсной документации;
- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям в конкурсной документации;
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе их проведения. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Ф З-№ 94;
12.Место, дата и время вскрытия конвертов: г.Железноводск, ул.Оранжерейная,4, 16.06.2006 г в 10-00 ч.
12.1. Порядок вскрытия конвертов осуществляется следующим образом: Публично в день,
во время и в месте, указанные в п.12, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10-ти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
13. . Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
-качество выполнения работ;
-сроки, выполнения работ;
-сроки предоставления гарантии качества работ;
-объем предоставления гарантий качества выполняемых работ;
- цена контракта;
-финансовая надежность; стабильность предприятия; наилучшие технические возможности, необходимые для реализации контракта; наличие кадровых ресурсов.
Подведение итогов и выбор победителя производится Конкурсной комиссией после изучения, оценки и сопоставления представленных конкурсных заявок. Победителем конкурса признается участник размещения заказа, в заявке которого, по оценке Конкурсной комиссии, предложены лучшие условия исполнения контракта.
14. Заключение муниципального контракта:
Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки.
15 Применимое законодательство:
15.1 Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»






Приложение к конкурсной документации:
-конкурсная заявка;
-проект муниципального контракта;
-анкета подрядчика;



























Анкета подрядчика.
Таблица Сведения о подрядчике
№ п/п Наименование Сведения о подрядчике
(заполняется подрядчиком)
1. Фирменное наименование
2. Организационно-правовая форма
3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или имена всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %)
4. Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)
5. Юридический адрес

6. Фактическое местонахождение

7. Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение
8. Банковские реквизиты (наименование банка, телефон, БИК, ИНН, к/с)
9. Телефоны (с указанием кода города)
10. Факс (с указанием кода города)
11. Адрес электронной почты подрядчика

М.П.

________________________ ______________ ____________________ ( Должность)
( подпись) (Ф.И.О.)


Таблица Сведения о годовых объемах выполнения аналогичных контрактов
Год Годовой объем выполнения аналогичных по объему, срокам и составу выполненных контрактов, тыс. руб.





В этой форме подрядчик указывает годовые объемы реализации работ, аналогичных предлагаемым в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации.


Таблица Сведения о рекламациях по аналогичным контрактам

п/п Сроки выполнения
(год и месяц начала выполнения работ — год и месяц окончания выполнения работ) Заказчик работ
(наименование, адрес, контактные телефоны) Сведения о рекламациях по аналогичным контрактам
1 2 3 4

В этой форме подрядчик приводит описание аналогичных работ, по которым получены рекламации.


Таблица . Сведения об участии в судебных разбирательствах

п/п Год начала и окончания судебного разбирательства Наименование и адрес истца Наименование и адрес ответчика Принятое решение Оспоренная сумма, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6


В этой форме подрядчик указывает все судебные разбирательства, которые были инициированы им, партнерами по выполненным (выполняемым) аналогичным по объему, срокам и составу выполняемых работ контрактам или третьими лицами, в связи с выполнением аналогичных контрактов.





М.П.___________________ __________________ _____________
( Должность) (Ф.И.О.) ( Подпись)



Таблица Справка о наличии материально-технических ресурсов

п/п Наименование Местонахождение Тип собственности (собственный или арендованный) Предназначение Состоя-
ние Примечания
1
2
3
4
5
6
7
Инструкции по заполнению
1. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы (машины и оборудование, склады строительных материалов, транспортные средства и тому подобное), которые подрядчик планирует использовать в ходе выполнения муниципального контракта.


Директор
М. п.
Таблица Справка о кадровых ресурсах

п/п Фамилия, имя, отчество специалиста Образование, полученная специальность Должность Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

1
2
3
4
5

1.
2


1
2
3
4
5
6
7

Инструкции по заполнению
1. В данной справке перечисляются специалисты, которые будут непосредственно привлечены в ходе выполнения муниципального контракта


М.П.
________________ ______________ __________________
( Должность) ( Подпись) ( Ф.И.О.)



Таблица График выполнения работ
№ п/п Наименование этапа Начало этапа Продолжительность этапа Окончание этапа Требуемые финансовые ресурсы, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.1.
1.2.
1. 3
1. 4
ИТОГО по всем этапам



М.П.
Директор




Таблица График платежей
№ п/п Наименование этапа согласно графику выполнения работ Сумма платежа, тыс. руб.
1 2 3
1.

2

3

4

ВСЕГО по всем этапам




М.П.


Директор










Ведомость объёмов работ

№ п Вид работ Ед.изм. Объём
(Кол-во) Единичная расценка в ценах базового года Стоимость в ценах базового года
(4*5) Коэф.пересчёта Стоимость в текущих ценах
(6*7)
1 2 3 4 5 6 7 8


ИТОГО






М.П.

____________________ _______________ ___________________
(Должность) ( Подпись) ( Ф.И.О.)


«Поставщик»






ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА.


1. Информация о Заказчике:
1.1. Полное наименование: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации г. Железноводска.
1.2. Форма торгов: открытый конкурс.
1.3. Почтовый адрес: г .Железноводск,ул.Оранжерейная,4
1.4. Телефон: (87932) 4-55-08;
1.5. Факс: (87932) 4-55-08;
2. Источник финансирования: бюджет г. Железноводска;
3. Предмет муниципального контракта:
- нанесение дорожной разметки.
3.1. Объем данных работ:29,5 км;
3.2 Начальная цена контракта:700000( семьсот тысяч ) рублей;
3.3. Начало работ:2-й квартал;
Окончание работ:3-й квартал;
3.4.Место предоставления конкурсной документации:
г.Железноводск,ул.Оранжерейная,4, с 17.05.2006 г по 16.06.2006 г.
3.5.Срок подачи заявок:
-начало 17.05.2006 г.
-окончание 16.06.2006 г. до 10-00 ч.
3.6. Место, дата и время вскрытия конвертов: г.Железноводск, ул.Оранжерейная, 4 , 16.06.2006 г. в 10-00ч.
4. Официальный сайт размещения конкурсной документации: adm.zheleznovodsk.info
5. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
-качество выполнения работ;
-сроки, выполнения работ;
-сроки предоставления гарантии качества работ;
-объем предоставления гарантий качества выполняемых работ;
- цена контракта;
-финансовая надежность; стабильность предприятия; наилучшие технические возможности, необходимые для реализации контракта; наличие кадровых ресурсов;
6 .Обеспечение заявки: размер обеспечения заявки и обеспечения исполнения контракта не предусмотрен;
преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предусматривается.
7. Форма, сроки и порядок оплаты работ: в течение 2-х дней со дня получения заказчиком соответствующих денежных средств из городского бюджета;
оплата осуществляется по безналичному расчету на основании представленных документов (унифицированных форм КС-2,КС-3)
Срок рассмотрения заявок конкурсной комиссией составляет 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками участников размещения заказа.





КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА.




Дата _______________.
Кому ______________.

Уважаемые господа!

Изучив Конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется,______________(указать полное наименование поставщика)
в лице __________________ (указать должность, Ф.И.О.) выражает свое желание участвовать в конкурсе на заключение муниципального контракта в соответствии с Конкурсной документацией и в случае, если наши условия будут определены Конкурсной комиссией как наилучшие, обязуемся заключить соответствующий муниципальный контракт.
Мы обязуемся в случае принятия нашей Конкурсной заявки надлежащим образом выполнить условия указанного контракта.
Мы подтверждаем, что:
- имеем опыт в выполнении данных работ;
- имеем финансовые средства, производственные мощности, оборудование и другие материальные возможности;
- имеем все необходимые лицензии и разрешения;
- исполняем обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
- мы, наши руководящие работники и служащие не были осуждены за какое-либо уголовное преступление, связанное с их профессиональной деятельностью, или предоставлением ложных заявлений или неверных квалификационных данных с целью заключения контракта на выполнение данных работ, а также не были дисквалифицированы на основании административных мер по приостановлению или запрещению деятельности;
- не признаны несостоятельным (банкротом) и не находимся в процессе ликвидации.
Качество выполняемых работ соответствует требованиям установленным в конкурсной документации.

Мы готовы выполнить следующие работы:
№ п/п Наименование и объем выполняемых работ: Стоимость выполняемых работ, руб.
1
2
3
В случае принятия нашей Конкурсной заявки для заключения контракта до подготовки и оформления официального контракта настоящая Конкурсная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании нашей конкурсной заявки выигравшей конкурс будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
Данная конкурсная заявка подается с пониманием того, что:
- возможность участия подрядчика в конкурсе зависит от его соответствия требованиям, предъявляемым к подрядчикам. Это соответствие может быть установлено только проверкой всех данных, предоставленных подрядчиком;
- Ваша организация оставляет за собой право отклонить или принять конкурсные заявки, приостановить процесс проведения конкурса и отклонить все конкурсные заявки;
- Ваша организация не несет ответственности за такие действия и не берет на себя обязательство информировать подрядчика об их причинах без соответствующего запроса с нашей стороны.

Общие сведения о нашей организации следующие:
1. Наименование организации _______________________
2. Юридический адрес _______________________
3. Почтовый фактический адрес _______________________
4. Место регистрации _______________________
5. Дата регистрации _______________________
6. Телефон _______________________
7. Факс _______________________
8. Банковские реквизиты _______________________
9. Идентификационный
номер налогоплательщика _______________________



С уважением,
______________________ _______________ /__________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Печать.





МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ.
(ПРОЕКТ)

г.Железноводск «___»____________2006г.


Управление жилищно – коммунального хозяйства и строительства администрации г.Железноводска, именуемое в дальнейшем Заказчик в лице начальника Мокрова Владимира Васильевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)

именуем __ в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключается в соответствии с Протоколом размещения заказа способом проведения открытого одноэтапного конкурса от _________200__г. № ___.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.3 настоящего контракта, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.3. Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить следующие работы: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________ (далее - работы).
1.4.Наименование и место расположения объекта: __________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________.

2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.2.Цена настоящего контракта составляет _________________________________
(сумма цифрами и прописью)
_________________________________________________________________________,
в том числе НДС ___% (_________________рублей).
2.3. Оплата по настоящему контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, при получении Заказчиком денежных средств из городского бюджета.
2.4. Цена контракта может быть изменена Заказчиком в случае необходимости изменения объема работ, но не более чем на 5% объема, указанного в смете (сметах) и не более чем на 5% сметной стоимости.
2.5.Изменение стоимости работ в течение всего срока действия настоящего контракта не допускается.(за исключением случаев предусмотренных в п.2.4.)

3. Обязательства сторон.

3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1.выполнить данные работы в срок с _____________________________________.
3.2.2. сдать работы Заказчику в состоянии и в сроки, соответствующем условиям настоящего контракта;
3.2.4.заключать договоры субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ, только с письменного разрешения Заказчика, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ;
3.2.5.нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения контракта имущества;
3.2.6.за счет собственных средств в течение 10 дней устранить недостатки, выявленные Заказчиком в ходе принятия работ;
3.2.7.при необходимости поставить на объект, указанный в пункте 1.3 настоящего контракта, необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение;
3.2.8.при необходимости построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для производства работ и хранения материалов, оборудования, изделий и конструкций.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.при завершении работ (этапа работ) принять выполненные Подрядчиком работы.
3.3.2.оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим контрактом.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка объекта осуществляется путем подписания сторонами настоящего контракта унифицированных форм КС-2 (акта выполненных работ) и КС-3 (справки о стоимости выполненных работ).
В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.
4.2. Датой завершения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков.

5. Ответственность сторон.

5.1.Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный им в ходе выполнения работ третьим лицам, а также Заказчику.
5.2. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Распределение рисков.

6.1.Риск случайной гибели или случайного повреждения используемого в ходе выполнения работ имущества (в том числе объекта, указанного в пункте 1.4 настоящего контракта), до подписания приемо-сдаточного акта несет Подрядчик.
6.2.Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного Заказчику по приемо-сдаточному, акту несет Заказчик

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы.

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8. Гарантийные обязательства.

8.1.Подрядчик гарантирует нормальное и безаварийное функционирование объекта, указанного в пункте 1.4 настоящего контракта, в течение 6 месяцев со дня подписания сторонами приемо-сдаточного акта оконченного строительством (ремонтом) объекта. В течение гарантийного срока Подрядчик за счет собственных средств в течение 10 дней устраняет выявленные недостатки выполненных по настоящему контракту работ. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения этих недостатков.
8.2. Если Подрядчик в течение сроков, указанных в п.п.3.2.6, 8.1, не устранит недостатки выполненных работ, Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.


9. Порядок разрешения споров.

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ставропольского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

10. Порядок изменения и расторжения контракта.

101. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 7.3 настоящего контракта, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.
11.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.Реквизиты и подписи сторон.


Заказчик

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации г.Железноводска
г. Железноводск ул. Оранжерейная, 4
- ИНН 262702 0747
- КПП 262701001
- л/с в ОКИБ по г.Железноводску
Министерство финансов СК ( л/с 020952S7010 в отделении по г. Железноводску
УФК по СК (р/с 40204810400000000061 ГРКЦ ГУ Банка России по СК))
- БИК 040702001


Подрядчик





КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(нанесение дорожной разметки)

Информация для участников размещения заказа:
1.Цена муниципального контракта должна содержать расходы на доставку и приобретение материалов, уплату налогов и других обязательных платежей.
2.Место выполняемых работ:-ул.Ленина;
-ул.Проскурина;
-ул.Чапаева;
-ул.Октябрьская;
-ул.Чайковского;
-ул.Семашко;
-ул.Мироненко;
-ул.Калинина;
-ул.Шоссейная;
-ул.Промышленная;
-ул.Советская;
3.Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский рубль.
4.Сроки выполняемых работ: 2-3 квартал;
5.Данные работы должны быть выполнены надлежащим образом и в срок, указанный в конкурсной документации, а также соответствовать объемам, указанным в извещении о проведении конкурса.
6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в течение 2 дней, размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была представлена конкурсная документация.
7. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня получения запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснение положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 5 дней до окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах не предусмотренных контрактом.
8. Требования к участникам размещения заказа:
-соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;(наличие лицензии на осуществление данной деятельности)
-участник размещения заказа не должен быть неплатежеспособным, находится в процессе ликвидации, не должен быть признан несостоятельным (банкротом);
-участником конкурса не может быть организация, на имущество которой наложен арест и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
-неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
-отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Р Ф и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку в срок с17.05.2006 г . по16.06.2006 г. .по адресу:г.Железноводск,ул.Оранжерейная,4,(адрес официального сайта- adm.zheleznovodsk.info)
в письменной форме в запечатанном конверте. Не допускается указывать на конверте наименование участника размещения заказа.
- 10. Заявка на участие в конкурсе должна быть надлежащим образом оформленной и подписанной по форме, указанной в приложении к настоящей Конкурсной документации, а также должна содержать:
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц);
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)
- предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе о цене контракта;
- документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещение заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе;
- локальные сметы;
10.1. Конкурсная заявка, а также вся документация, связанная с этой конкурсной заявкой, должна быть предоставлена на русском языке.
10.2.Оригинал конкурсной заявки не должен иметь межстрочных вставок или надписей поверх другого текста, за исключением исправлений, сделанных самим участником размещения заказа в случае необходимости. Любые такие исправления должны быть заверены подписью представителя (или представителей) участника размещения заказа, уполномоченного подписывать конкурсную заявку. Подпись представителя участника размещения заказа заверяется печатью участника конкурса, используемой для банковских документов.
10.3.Каждый участник размещения заказа может подать только одну конкурсную заявку. В случае если участник конкурса подает более одной конкурсной заявки, все конкурсные заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов конкурса. Прием конкурсных заявок прекращается в день вскрытия конвертов.
10.4.Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов.
10.5.Никакие изменения не вносятся в конкурсные заявки после истечения срока их подачи.
11.При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:
- непредоставление документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о выполняемых работах;
- несоответствие требованиям, установленным в п. 8 настоящей конкурсной документации;
- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям в конкурсной документации;
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе их проведения. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Ф З-№ 94;
12.Место, дата и время вскрытия конвертов: г.Железноводск, ул.Оранжерейная,4, 16.06.2006 г в 10-00 ч.
12.1. Порядок вскрытия конвертов осуществляется следующим образом: Публично в день,
во время и в месте, указанные в п.12, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10-ти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
13. . Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
-качество выполнения работ;
-сроки, выполнения работ;
-сроки предоставления гарантии качества работ;
-объем предоставления гарантий качества выполняемых работ;
- цена контракта;
-финансовая надежность; стабильность предприятия; наилучшие технические возможности, необходимые для реализации контракта; наличие кадровых ресурсов.
Подведение итогов и выбор победителя производится Конкурсной комиссией после изучения, оценки и сопоставления представленных конкурсных заявок. Победителем конкурса признается участник размещения заказа, в заявке которого, по оценке Конкурсной комиссии, предложены лучшие условия исполнения контракта.
14. Заключение муниципального контракта:
Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки.
15 Применимое законодательство:
15.1 Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»






Приложение к конкурсной документации:
-конкурсная заявка;
-проект муниципального контракта;
-анкета подрядчика;



























Анкета подрядчика.
Таблица Сведения о подрядчике
№ п/п Наименование Сведения о подрядчике
(заполняется подрядчиком)
1. Фирменное наименование
2. Организационно-правовая форма
3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или имена всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %)
4. Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)
5. Юридический адрес

6. Фактическое местонахождение

7. Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение
8. Банковские реквизиты (наименование банка, телефон, БИК, ИНН, к/с)
9. Телефоны (с указанием кода города)
10. Факс (с указанием кода города)
11. Адрес электронной почты подрядчика

М.П.

________________________ ______________ ____________________ ( Должность)
( подпись) (Ф.И.О.)


Таблица Сведения о годовых объемах выполнения аналогичных контрактов
Год Годовой объем выполнения аналогичных по объему, срокам и составу выполненных контрактов, тыс. руб.





В этой форме подрядчик указывает годовые объемы реализации работ, аналогичных предлагаемым в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации.


Таблица Сведения о рекламациях по аналогичным контрактам

п/п Сроки выполнения
(год и месяц начала выполнения работ — год и месяц окончания выполнения работ) Заказчик работ
(наименование, адрес, контактные телефоны) Сведения о рекламациях по аналогичным контрактам
1 2 3 4

В этой форме подрядчик приводит описание аналогичных работ, по которым получены рекламации.


Таблица . Сведения об участии в судебных разбирательствах

п/п Год начала и окончания судебного разбирательства Наименование и адрес истца Наименование и адрес ответчика Принятое решение Оспоренная сумма, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6


В этой форме подрядчик указывает все судебные разбирательства, которые были инициированы им, партнерами по выполненным (выполняемым) аналогичным по объему, срокам и составу выполняемых работ контрактам или третьими лицами, в связи с выполнением аналогичных контрактов.





М.П.___________________ __________________ _____________
( Должность) (Ф.И.О.) ( Подпись)



Таблица Справка о наличии материально-технических ресурсов

п/п Наименование Местонахождение Тип собственности (собственный или арендованный) Предназначение Состоя-
ние Примечания
1
2
3
4
5
6
7
Инструкции по заполнению
1. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы (машины и оборудование, склады строительных материалов, транспортные средства и тому подобное), которые подрядчик планирует использовать в ходе выполнения муниципального контракта.


Директор
М. п.
Таблица Справка о кадровых ресурсах

п/п Фамилия, имя, отчество специалиста Образование, полученная специальность Должность Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

1
2
3
4
5

1.
2


1
2
3
4
5
6
7

Инструкции по заполнению
1. В данной справке перечисляются специалисты, которые будут непосредственно привлечены в ходе выполнения муниципального контракта


М.П.
________________ ______________ __________________
( Должность) ( Подпись) ( Ф.И.О.)



Таблица График выполнения работ
№ п/п Наименование этапа Начало этапа Продолжительность этапа Окончание этапа Требуемые финансовые ресурсы, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.1.
1.2.
1. 3
1. 4
ИТОГО по всем этапам



М.П.
Директор




Таблица График платежей
№ п/п
Наименование этапа согласно графику выполнения работ
Сумма платежа, тыс. руб.
1 2 3
1.

2

3

4

ВСЕГО по всем этапам




М.П.


Директор










Ведомость объёмов работ

№ п Вид работ Ед.изм. Объём
(Кол-во) Единичная расценка в ценах базового года Стоимость в ценах базового года
(4*5) Коэф.пересчёта Стоимость в текущих ценах
(6*7)
1 2 3 4 5 6 7 8


ИТОГО






М.П.

____________________ _______________ ___________________
(Должность) ( Подпись) ( Ф.И.О.)

 

Пользовательского поиска


Наши Новости в Вашем почтовом ящике!
Ваше имя:

E-Mail адрес:

Подписаться  
Отказаться от
      подписки

О погоде
Яндекс.Погода в Железноводске

Новости Сайта

Новый санаторий.
::[Март 12, 2011]::
12 марта 2011 г. размещены фото санатория 'Геолог Казахстана'

Подробно >>

* * *

Карта Железноводска
::[Апрель 21, 2009]::
Подготовлена подробная фотокарта с указанием всех санаториев Железноводска
Будем рады услышать Ваши отзывы и пожелания по усовершенствованию.

Курортинфо
Подробно >>

* * *

Архив первого официального сайта Администрации Железноводска
г. Железноводск 2003-2011 г.