Архив первого официального сайта администрации города Железноводска. Кавказские Минеральные Воды

  Реестр
  Борьба с наркоманией
  Контакты
  Основные сведения
  География
  История
  Администрация
  Торги и конкурсы
  Итоги работы
  Муниципальные торги
  Реестр муницип.торгов
  На главную (Home)

 Санатории Железноводска

Рейтинг@Mail.ru

  Торги. Конкурсы.
Торги. Конкурсы.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ.


1.Информация о Заказчике:
1.1. Полное наименование: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации г. Железноводска.
1.2. Почтовый адрес г .Железноводск,ул.Оранжерейная,4
1.3. Телефон: (87932) 4-55-08;
1.4. Факс: (87932) 4-55-08;
2. Источник финансирования: бюджет г. Железноводска;
3. Предмет муниципальных контрактов (наименование работ):
3.1.Реконструкция сетей уличного освещения.
1. ул. Некрасова;
- замена деревянных опор на железобетонные – 12 шт.
- изготовление и монтаж кронштейнов для светильников – 12 шт.
- монтаж светильников РКУ – 12 шт.
- подвеска неизолированных проводов Ас-35 – 30 кг
2. ул. Ленина;
- замена электрокабеля сечением 35 кв. мм. проложенного в земле – 1600 м
4. м-н «Лесной»;
- установка железобетонных опор – 3 шт.
- монтаж светильников РКУ – 6 шт.
- подвеска неизолированных проводов Ас-35 – 10 кг.
- изготовление и монтаж кронштейнов для светильников – 6 шт.
3.1.2. Объем выполняемых работ: 1,6 км.
3.1.3. Начальная цена контракта:416,267 (четыреста шестнадцать тысяч двести шестьдесят семь) рублей.
3.1.4. Начало работ: 2-й квартал;
Окончание работ: 4-й квартал;
3.1.5.Срок и место предоставления конкурсной документации: г.Железноводск, ул. Оранжерейная, 4, с 29.03.2006 г по 28.04.2006 г.
3.1.6.Срок подачи заявок:
-начало 29.03.2006 г.
-окончание 28.04.2006 г.
3.1.7.Место, дата и время вскрытия конвертов:
г.Железноводск, ул.Оранжерейная, 4 , 28.04.2006 г. в 10 - 00 ч ;
3.2.Эксплуатационно-техническое обслуживание наружного (уличного) освещения.(замена ламп, покраска опор, ремонт светильников, обслуживание электрощитов, осмотр линий электропередач, замер нагрузок и изоляция оборудования)
3.2.1. Начальная цена контракта на эксплуатационно – техническое обслуживание: 952 000 . (девятьсот пятьдесят две тысячи) рублей, а также электроустановочные изделия - 205,721(двести пять тысяч семьсот двадцать один) рубль.
3.2.2. Начало работ:2-й квартал;
Окончание работ: 4-й квартал;
3.2.3.Срок и место предоставления конкурсной документации: г.Железноводск, ул. Оранжерейная, 4, с 29.03.2006 г по 28.04.2006 г.
3.2.4.Срок подачи заявок:
-начало 29.03.2006.г.
-окончание 28.04.2006 г.
3.2.5.Место, дата и время вскрытия конвертов:
г.Железноводск, ул.Оранжерейная, 4 , 28.04.2006 г. в 11-00 ч; .
5. Место выполнения работ: Ставропольский край, г.Железноводск.
6. Официальный сайт размещения конкурсной документации: adm.zheleznovodsk.info. Адрес электронной почты: admzhv@beshtau.ru.
6. Официальный сайт размещения конкурсной документации: adm.zheleznovodsk.info
7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
-качество выполнения работ;
-сроки, выполнения работ;
-сроки предоставления гарантии качества работ;
-объем предоставления гарантий качества выполняемых работ;
-цена контракта;
-другие критерии в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов.
7. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Выполненные работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами выделенных из бюджета ассигнований;
оплата по данным работам производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика при получении Заказчиком денежных средств из городского бюджета. Срок рассмотрения заявок конкурсной комиссией составляет 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками участников размещения заказа.





.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
(реконструкция сетей уличного освещения)


Информация для участников размещения заказа:
Цена муниципального контракта должна содержать расходы на доставку и приобретение материалов, уплату налогов и других обязательных платежей.
2. Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский рубль.
3 .Место выполняемых работ:
1. ул. Некрасова;
- замена деревянных опор на железобетонные – 12 шт.
- изготовление и монтаж кронштейнов для светильников – 12 шт.
- монтаж светильников РКУ – 12 шт.
- подвеска неизолированных проводов Ас-35 – 30 кг
2. ул. Ленина;
- замена электрокабеля сечением 35 кв. мм. проложенного в земле – 1600 м
8. м-н «Лесной»;
- установка железобетонных опор – 3 шт.
- монтаж светильников РКУ – 6 шт.
- подвеска неизолированных проводов Ас-35 – 10 кг.
- изготовление и монтаж кронштейнов для светильников – 6 шт.
4. Сроки выполняемых работ: с 2-го по 4-й квартал;
5. Данные работы должны быть выполнены надлежащем образом и в срок указанный в конкурсной документации, а также соответствовать объемам, указанным в извещении о проведении конкурса.
6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в течение 2 дней, размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была представлена конкурсная документация.
7. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня получения запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснение положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 5 дней до окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах не предусмотренных контрактом.
8. Требования к участникам размещения заказа:
-соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов.(наличие лицензии на данный вид деятельности);
-участник размещения заказа не должен быть неплатежеспособным, находится в процессе ликвидации, не должен быть признан несостоятельным (банкротом);
-участником конкурса не может быть организация, на имущество которой наложен арест и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
-неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
-отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Р Ф и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку в срок
с 29.03.2006 г. по 28.04.2006г по адресу: г.Железноводск,ул.Оранжерейная,4,(адрес официального сайта- adm.zheleznovodsk.info)
в письменной форме в запечатанном конверте. Не допускается указывать на конверте наименование участника размещения заказа.
10. Заявка на участие в конкурсе должна быть надлежащим образом оформленной и подписанной по форме, указанной в приложении к настоящей Конкурсной документации, а также должна содержать:
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц);
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
- предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе о цене контракта;
- документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещение заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе;
- локальная смета;
10.1. Конкурсная заявка, а также вся документация, связанная с этой конкурсной заявкой, должна быть предоставлена на русском языке.
10.2.Оригинал конкурсной заявки не должен иметь межстрочных вставок или надписей поверх другого текста, за исключением исправлений, сделанных самим участником размещения заказа в случае необходимости. Любые такие исправления должны быть заверены подписью представителя (или представителей) участника размещения заказа, уполномоченного подписывать конкурсную заявку. Подпись представителя участника размещения заказа заверяется печатью участника конкурса, используемой для банковских документов.
10.3.Каждый участник размещения заказа может подать только одну конкурсную заявку. В случае если участник конкурса подает более одной конкурсной заявки, все конкурсные заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов конкурса. Прием конкурсных заявок прекращается в день вскрытия конвертов.
10.4.Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов.
10.5.Никакие изменения не вносятся в конкурсные заявки после истечения срока их подачи.
11.При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:
- непредоставление документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о выполняемых работах;
- несоответствие требованиям, установленным в п.8 настоящей конкурсной документации;
- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям в конкурсной документации;
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе их проведения. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Ф З-№ 94;
12.Место, дата и время вскрытия конвертов: г.Железноводск, ул.Оранжерейная,4, 28.04.2006 г в 10-00ч.
12.1. Порядок вскрытия конвертов осуществляется следующим образом: Публично в день,
во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10-ти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
13. Оценка соответствия участников размещения заказа, предъявляемым требованиям осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении конкурса.
Подведение итогов и выбор победителя производится Конкурсной комиссией после изучения, оценки и сопоставления представленных конкурсных заявок. Победителем конкурса признается участник размещения заказа, в заявке которого, по оценке Конкурсной комиссии, предложены лучшие условия исполнения контракта.
14. Заключение муниципального контракта:
Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки.
15 Применимое законодательство:
15.1 Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»



Приложение:
1. Конкурсная заявка;
2. Проект муниципального контракта;
3. Анкета подрядчика;




КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА.



Дата _______________.
Кому ______________.

Уважаемые господа!

Изучив Конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется,______________(указать полное наименование поставщика)
в лице __________________ (указать должность, Ф.И.О.) выражает свое желание участвовать в конкурсе на заключение муниципального контракта в соответствии с Конкурсной документацией и в случае, если наши условия будут определены Конкурсной комиссией как наилучшие, обязуемся заключить соответствующий муниципальный контракт.
Мы обязуемся в случае принятия нашей Конкурсной заявки надлежащим образом выполнить условия указанного контракта.
Мы подтверждаем, что:
- имеем опыт в выполнении данных работ;
- имеем финансовые средства, производственные мощности, оборудование и другие материальные возможности;
- имеем все необходимые лицензии и разрешения;
- исполняем обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
- мы, наши руководящие работники и служащие не были осуждены за какое-либо уголовное преступление, связанное с их профессиональной деятельностью, или предоставлением ложных заявлений или неверных квалификационных данных с целью заключения контракта на выполнение данных работ, а также не были дисквалифицированы на основании административных мер по приостановлению или запрещению деятельности;
- не признаны несостоятельным (банкротом) и не находимся в процессе ликвидации.
Качество выполняемых работ соответствует требованиям установленным в конкурсной документации.
Мы готовы выполнить следующие работы:

№ п/п Наименование выполняемых работ Стоимость выполняемых работ, руб.
1
2
3
В случае принятия нашей Конкурсной заявки для заключения контракта до подготовки и оформления официального контракта настоящая Конкурсная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании нашей конкурсной заявки выигравшей конкурс будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
Данная конкурсная заявка подается с пониманием того, что:
- возможность участия подрядчика в конкурсе зависит от его соответствия требованиям, предъявляемым к подрядчикам. Это соответствие может быть установлено только проверкой всех данных, предоставленных подрядчиком;
- Ваша организация оставляет за собой право отклонить или принять конкурсные заявки, приостановить процесс проведения конкурса и отклонить все конкурсные заявки;
- Ваша организация не несет ответственности за такие действия и не берет на себя обязательство информировать подрядчика об их причинах без соответствующего запроса с нашей стороны.

Общие сведения о нашей организации следующие:
1. Наименование организации _______________________
2. Юридический адрес _______________________
3. Почтовый фактический адрес _______________________
4. Место регистрации _______________________
5. Дата регистрации _______________________
6. Телефон _______________________
7. Факс _______________________
8. Банковские реквизиты _______________________
9. Идентификационный
номер налогоплательщика _______________________



С уважением,
______________________ _______________ /__________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Печать.





МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ.
(ПРОЕКТ)


г.Железноводск «___»____________2006г.


Управление жилищно – коммунального хозяйства и строительства администрации г.Железноводска, именуемое в дальнейшем Заказчик в лице начальника Мокрова Владимира Васильевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)

именуем __ в дальнейшем Исполнитель, в лице_________________________________,
действующего на основании _________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем.

Предмет контракта.

1.1 Исполнитель по заданию заказчика оказывает услуги по ремонту и эксплуатационно-техническому обслуживанию сетей наружного (уличного) освещения и замене электроустановочных изделий, а заказчик своевременно оплачивает вышеуказанные услуги.
1.2. Услуги, указанные в п.1.1 настоящего муниципального контракта, оказываются Исполнителем лично.
Оплата услуг.

2.1. Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные услуги согласно сметно-финансового расчета в сумме_______________________________________________________________
-эксплуатационно-техническое обслуживание-(стоимость)
-электроустановочные изделия-(стоимость)
2.2. Заказчик оплачивает услуги путем перечисления денежных средств на р/с Исполнителя.

2.3. Цена контракта может быть изменена Заказчиком в случае необходимости изменения объема работ, но не более чем на 5% объема, указанного в смете (сметах) и не более чем на 5% сметной стоимости.
2.4.Изменение стоимости работ в течение всего срока действия настоящего контракта не допускается.(за исключением случаев указанных в п.2.3.)

3.Права и обязанности заказчика


3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. оплачивать оказанные Исполнителем услуги в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта
3.1.2. явиться для получения счета к оплате с 1-го по 5-е число месяца следующего за расчетным.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. на возмещение Исполнителем убытков, причиненных Заказчику виновными действиями (бездействия) Исполнителя.
3.2.2. предъявлять претензии к Исполнителю по качеству выполнения работ.
3.2.3. требовать от Исполнителя устранения недостатков выполненных работ.

4.Права и обязанности исполнителя.

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. систематически совершать осмотр линий электропередач, производить профилактический (текущий ) ремонт, замер нагрузок, изоляции оборудования, замену ламп в пределах выделенных денежных средств.
4.1.2. выполнять работы, указанные в п.1.1. в соответствии с ГОСТом;
4.1.3. устранять недостатки оказанных услуг за счет собственных средств;
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных услуг.

5.Прочие условия.

5.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.
5.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



6. Срок действия контракта

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и распространяется на правовые отношения между сторонами возникшие с 1.04.2006 г. по 31.12.2006 г.
6.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с ст. 782 ГК РФ. Сторона, расторгнувшая контракт обязана письменно уведомить об этом другую сторону не менее чем за 30 дней до расторжения контракта.
6.3 Все споры по настоящему контракту решаются сторонами путем предъявления письменных претензий, после чего передаются на разрешение Арбитражного суда.






7.Реквизиты и подписи сторон.


Заказчик

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации г.Железноводска
г. Железноводск ул. Оранжерейная, 4
- ИНН 262702 0747
- КПП 262701001
- л/с в ОКИБ по г.Железноводску
Министерство финансов СК ( л/с 020952S7010 в отделении по г. Железноводску
УФК по СК (р/с 40204810400000000061 ГРКЦ ГУ Банка России по СК))
- БИК 040702001


Исполнитель




МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ.
(ПРОЕКТ)


г.Железноводск «___»____________2006г.


Управление жилищно – коммунального хозяйства и строительства администрации г.Железноводска, именуемое в дальнейшем Заказчик в лице начальника Мокрова Владимира Васильевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)

именуем __ в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем.

Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключается в соответствии с Протоколом размещения заказа способом проведения открытого одноэтапного конкурса от _________200__г. № _.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.3 настоящего контракта, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.3. Подрядчик обязуется своими силами и средствами в соответствии с проектно– сметной документацией выполнить следующие работы: реконструкция сетей уличного освещения.
1.4.Наименование и место расположения объекта: ул. Некрасова, ул. Ленина, м-н
« Лесной».

Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.2.Цена настоящего контракта составляет _________________________________
(сумма цифрами и прописью)
_________________________________________________________________________,
в том числе НДС ___% (_________________рублей).
2.3. Оплата по настоящему контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика при получении Заказчиком соответствующих денежных средств из городского бюджета.
2.4. Цена контракта может быть изменена Заказчиком в случае необходимости изменения объема работ, но не более чем на 5% объема, указанного в смете (сметах) и не более чем на 5% сметной стоимости.
2.5.Изменение стоимости работ в течение всего срока действия настоящего контракта не допускается (за исключением случаев указанных в п.2.4.).

3. Обязательства сторон.

3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1.выполнить данные работы в срок с 01.04.2006 г. до 31.12.2006 г.
3.2.2. сдать работы Заказчику в состоянии и в сроки, соответствующем условиям настоящего контракта;
3.2.4.заключать договоры субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ, только с письменного разрешения Заказчика, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ;
3.2.5.нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения контракта имущества;
3.2.6.за счет собственных средств в течение 10 дней устранить недостатки, выявленные Заказчиком в ходе принятия работ;
3.2.7.при необходимости поставить на объект, указанный в пункте 1.4 настоящего контракта, необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение;
3.2.8.при необходимости построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для производства работ и хранения материалов, оборудования, изделий и конструкций.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.при завершении работ (этапа работ) принять выполненные Подрядчиком работы.
3.3.2.оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим контрактом.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка объекта осуществляется путем подписания сторонами настоящего контракта унифицированных форм КС-2 (акта выполненных работ) и КС-3 (справки о стоимости выполненных работ).
В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.
4.2. Датой завершения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков.

5. Ответственность сторон.

5.1.Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный им в ходе выполнения работ третьим лицам, а также Заказчику.
5.2. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Распределение рисков.

6.1.Риск случайной гибели или случайного повреждения используемого в ходе выполнения работ имущества (в том числе объекта, указанного в пункте 1.4 настоящего контракта), до подписания приемо-сдаточного акта несет Подрядчик.
6.2.Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного Заказчику по приемо-сдаточному, акту несет Заказчик

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы.

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8. Гарантийные обязательства.

8.1.Подрядчик гарантирует нормальное и безаварийное функционирование объекта, указанного в пункте 1.4 настоящего контракта, в течение 6 месяцев со дня подписания сторонами приемо-сдаточного акта оконченного строительством (ремонтом) объекта. В течение гарантийного срока Подрядчик за счет собственных средств в течение 10 дней устраняет выявленные недостатки выполненных по настоящему контракту работ. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения этих недостатков.
8.2. Если Подрядчик в течение сроков, указанных в п.п.3.2.6, 8.1, не устранит недостатки выполненных работ, Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

9. Порядок разрешения споров.

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ставропольского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. За ненадлежащее исполнение муниципального контракта стороны несут ответственность в соответствии с ФЗ № 94 « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

10. Порядок изменения и расторжения контракта.

10.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 7.3 настоящего контракта, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.
11.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.Реквизиты и подписи сторон.

Заказчик

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации г.Железноводска
г. Железноводск ул. Оранжерейная, 4
- ИНН 262702 0747
- КПП 262701001
- л/с в ОКИБ по г. Железноводску
Министерство финансов СК ( л/с 020952S7010 в отделении по г. Железноводску
- УФК по СК (р/с 40204810400000000061 ГРКЦ ГУ Банка России по СК)) БИК 040702001



КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
(эксплуатационно-техническое обслуживание наружного (уличного) освещения.)


Информация для участников размещения заказа:
Цена муниципального контракта должна содержать расходы на доставку и приобретение материалов, уплату налогов и других обязательных платежей.
2. Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский рубль.
3 .Место выполняемых работ: г.Железноводск.
Эксплуатационно – техническое обслуживание наружного (уличного) освещения осуществляется на все конструктивные элементы на территории г.Железноводска.
4. Сроки выполняемых работ: с 2-го по 4-й квартал;
5. Данные работы должны быть выполнены надлежащем образом и в срок указанный в конкурсной документации, а также соответствовать объемам, указанным в извещении о проведении конкурса.
6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в течение 2 дней, размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была представлена конкурсная документация.
7. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня получения запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснение положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 5 дней до окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах не предусмотренных контрактом.
8. Требования к участникам размещения заказа:
-соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов.(наличие лицензии на данный вид деятельности);
-участник размещения заказа не должен быть неплатежеспособным, находится в процессе ликвидации, не должен быть признан несостоятельным (банкротом);
-участником конкурса не может быть организация, на имущество которой наложен арест и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
-неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
-отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Р Ф и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку в срок
с 29.03.2006 г. по 28.04.2006г по адресу: г.Железноводск,ул.Оранжерейная,4,(адрес официального сайта- adm.zheleznovodsk.info)
в письменной форме в запечатанном конверте. Не допускается указывать на конверте наименование участника размещения заказа.
10. Заявка на участие в конкурсе должна быть надлежащим образом оформленной и подписанной по форме, указанной в приложении к настоящей Конкурсной документации, а также должна содержать:
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц);
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
- предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе о цене контракта;
- документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещение заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе;
- локальная смета;
10.1. Конкурсная заявка, а также вся документация, связанная с этой конкурсной заявкой, должна быть предоставлена на русском языке.
10.2.Оригинал конкурсной заявки не должен иметь межстрочных вставок или надписей поверх другого текста, за исключением исправлений, сделанных самим участником размещения заказа в случае необходимости. Любые такие исправления должны быть заверены подписью представителя (или представителей) участника размещения заказа, уполномоченного подписывать конкурсную заявку. Подпись представителя участника размещения заказа заверяется печатью участника конкурса, используемой для банковских документов.
10.3.Каждый участник размещения заказа может подать только одну конкурсную заявку. В случае если участник конкурса подает более одной конкурсной заявки, все конкурсные заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов конкурса. Прием конкурсных заявок прекращается в день вскрытия конвертов.
10.4.Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов.
10.5.Никакие изменения не вносятся в конкурсные заявки после истечения срока их подачи.
11.При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:
- непредоставление документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о выполняемых работах;
- несоответствие требованиям, установленным в п.8 настоящей конкурсной документации;
- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям в конкурсной документации;
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе их проведения. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Ф З-№ 94;
12.Место, дата и время вскрытия конвертов: г.Железноводск, ул.Оранжерейная,4, 28.04.2006 г в 11-00ч.
12.1. Порядок вскрытия конвертов осуществляется следующим образом: Публично в день,
во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10-ти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
13. Оценка соответствия участников размещения заказа, предъявляемым требованиям осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении конкурса.
Подведение итогов и выбор победителя производится Конкурсной комиссией после изучения, оценки и сопоставления представленных конкурсных заявок. Победителем конкурса признается участник размещения заказа, в заявке которого, по оценке Конкурсной комиссии, предложены лучшие условия исполнения контракта.
14. Заключение муниципального контракта:
Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки.
15 Применимое законодательство:
15.1 Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»



Приложение:
4. Конкурсная заявка;
5. Проект муниципального контракта;
6. Анкета подрядчика;





КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА.



Дата _______________.
Кому ______________.

Уважаемые господа!

Изучив Конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется,______________(указать полное наименование поставщика)
в лице __________________ (указать должность, Ф.И.О.) выражает свое желание участвовать в конкурсе на заключение муниципального контракта в соответствии с Конкурсной документацией и в случае, если наши условия будут определены Конкурсной комиссией как наилучшие, обязуемся заключить соответствующий муниципальный контракт.
Мы обязуемся в случае принятия нашей Конкурсной заявки надлежащим образом выполнить условия указанного контракта.
Мы подтверждаем, что:
- имеем опыт в выполнении данных работ;
- имеем финансовые средства, производственные мощности, оборудование и другие материальные возможности;
- имеем все необходимые лицензии и разрешения;
- исполняем обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
- мы, наши руководящие работники и служащие не были осуждены за какое-либо уголовное преступление, связанное с их профессиональной деятельностью, или предоставлением ложных заявлений или неверных квалификационных данных с целью заключения контракта на выполнение данных работ, а также не были дисквалифицированы на основании административных мер по приостановлению или запрещению деятельности;
- не признаны несостоятельным (банкротом) и не находимся в процессе ликвидации.
Качество выполняемых работ соответствует требованиям установленным в конкурсной документации.
Мы готовы выполнить следующие работы:

№п/п Наименование выполняемых работ Стоимость выполняемых работ, руб.
1
2
3
В случае принятия нашей Конкурсной заявки для заключения контракта до подготовки и оформления официального контракта настоящая Конкурсная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании нашей конкурсной заявки выигравшей конкурс будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
Данная конкурсная заявка подается с пониманием того, что:
- возможность участия подрядчика в конкурсе зависит от его соответствия требованиям, предъявляемым к подрядчикам. Это соответствие может быть установлено только проверкой всех данных, предоставленных подрядчиком;
- Ваша организация оставляет за собой право отклонить или принять конкурсные заявки, приостановить процесс проведения конкурса и отклонить все конкурсные заявки;
- Ваша организация не несет ответственности за такие действия и не берет на себя обязательство информировать подрядчика об их причинах без соответствующего запроса с нашей стороны.

Общие сведения о нашей организации следующие:
1. Наименование организации _______________________
2. Юридический адрес _______________________
3. Почтовый фактический адрес _______________________
4. Место регистрации _______________________
5. Дата регистрации _______________________
6. Телефон _______________________
7. Факс _______________________
8. Банковские реквизиты _______________________
9. Идентификационный
номер налогоплательщика _______________________



С уважением,
______________________ _______________ /__________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Печать.



Анкета подрядчика
Таблица Сведения о подрядчике

№п/п Наименование Сведения о подрядчике(заполняется подрядчиком)
1 Фирменное наименование
2 Организационно-правовая форма
3 Учредители (перечислить наим. и орг.-правовую форму или имена всех учред-й, чья доля в уставном капитале превышает 10 %)
4 Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)
5 Юридический адрес
6 Фактическое местонахождение
7 Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение
8 Банковские реквизиты (наименование банка, телефон, БИК, ИНН, к/с)
9 Тел.,факс, E-mail
М.П.

________________________ ______________ ____________________ ( Должность) ( подпись) (Ф.И.О.)

Год Годовой объем выполнения аналогичных по объему, срокам и составу выполненных контрактов, тыс. руб.
В этой форме подрядчик указывает годовые объемы реализации работ, аналогичных предлагаемым в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации.

№п/п Сроки выполнения(год и месяц начала выполнения работ — год и месяц окончания выполнения работ) Заказчик работ(наименование, адрес, контактные телефоны) Сведения о рекламациях по аналогичным контрактам
1 2 3
В этой форме подрядчик приводит описание аналогичных работ, по которым получены рекламации.
Таблица Сведения об участии в судебных разбирательствах

№п/п Год начала и окончания судебного разбирательства Наименование и адрес истца Наименование и адрес ответчика Принятое решение Оспоренная сумма, тыс. руб.
2 3 4 5 6
В этой форме подрядчик указывает все судебные разбирательства, которые были инициированы им, партнерами по выполненным (выполняемым) аналогичным по объему, срокам и составу выполняемых работ контрактам или третьими лицами, в связи с выполнением аналогичных контрактов.
М.П.___________________ __________________ _____________
( Должность) (Ф.И.О.) ( Подпись)



Таблица Справка о наличии материально-технических ресурсов

Наименование Местонахождение Тип собственности (собственный или арендованный Предназначение Состоя-ние Примеч
1
2
3
4
Инструкции по заполнению
1. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы (машины и оборудование, склады строительных материалов, транспортные средства и тому подобное), которые подрядчик планирует использовать в ходе выполнения муниципального контракта.
№п/п
Фамилия, имя, отчество специалиста
Образование, полученная специальность
Должность
Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

1
2
3
4
5

1.
2


1
2
3
4
5
6
7



Директор
М. п.
Таблица Справка о кадровых ресурсах
Инструкции по заполнению
1. В данной справке перечисляются специалисты, которые будут непосредственно привлечены в ходе выполнения муниципального кантракта


М.П.
________________ ______________ __________________
( Должность) ( Подпись) ( Ф.И.О.)




Таблица
График выполнения работ
№ п/п
Наименование этапа
Начало этапа
Продолжительность этапа
Окончание этапа
Требуемые финансовые ресурсы, тыс. руб.

1.1.
1.2.
1.3
1.4
ИТОГО по всем этапам

М.П.
Директор


Таблица. График платежей

№п/п Наименование этапа согласно графику выполнения работ Сумма платежа, тыс. руб.
1 2 3
ВСЕГО по всем этапам
М.П.


Директор





Ведомость объёмов работ

№п/п Вид работ Ед.изм Объём(Кол-во) Единичная расценка в ценах базового года Стоимость в ценах базового года(4*5) Коэф.пересчёта Стоимость в текущих ценах(6*7)
1 2 3 4 5 6 7 8
ИТОГО:
М.П.

 

Пользовательского поиска


Наши Новости в Вашем почтовом ящике!
Ваше имя:

E-Mail адрес:

Подписаться  
Отказаться от
      подписки

О погоде
Яндекс.Погода в Железноводске

Новости Сайта

Новый санаторий.
::[Март 12, 2011]::
12 марта 2011 г. размещены фото санатория 'Геолог Казахстана'

Подробно >>

* * *

Карта Железноводска
::[Апрель 21, 2009]::
Подготовлена подробная фотокарта с указанием всех санаториев Железноводска
Будем рады услышать Ваши отзывы и пожелания по усовершенствованию.

Курортинфо
Подробно >>

* * *

Архив первого официального сайта Администрации Железноводска
г. Железноводск 2003-2011 г.