Архив первого официального сайта администрации города Железноводска. Кавказские Минеральные Воды

  Реестр
  Борьба с наркоманией
  Контакты
  Основные сведения
  География
  История
  Администрация
  Торги и конкурсы
  Итоги работы
  Муниципальные торги
  Реестр муницип.торгов
  На главную (Home)

 Санатории Железноводска

Рейтинг@Mail.ru

  Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства
ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса на оказание работ по Общестроительным работам в Роддоме МУЗ «Городская больница» города-курорта Железноводска.

Уважаемые господа!
Муниципальный заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска приглашает принять участие в открытом конкурсе по оказанию работ по Общестроительным работам в Роддоме МУЗ «Городская больница» города-курорта Железноводска.
Адрес муниципального заказчика: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4
e-mail: admzhv@beshtau.ru
Предмет муниципального контракта: Общестроительные работы
Лот №1: Капитальный ремонт (Общестроительные работы) Роддома.
Цена муниципального контракта Лота №1: - 5 000 000 рублей в т.ч. НДС 18 %
объем оказываемых услуг:
1. Строительные работы.
1.
Окраска ранее окрашенных потолков водоэмульсионной краской с расчисткой более 35% - 960 м2;
2.
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой более 35%- 1900м2;
3.
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой более 35%- 460м2;
4.
Разборка покрытий полов из керамической плитки- 1174 м2;
5.
Устройство покрытий полов из керамической многоцветной плитки- 1174 м2;
6.
Снятие облицовки стен – 1800м2;
7.
Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону- 1800м2;
8.
Снятие покрытий из линолеума – 100м2;
9.
Устройство покрытий из линолеума – 100м2;
10.
Очистка помещений от строймусора - 3 тн;
1.

2. Техэтаж, подвал.
1.
Ремонт штукатурки стен -587,8 м2;
2.
Ремонт штукатурки потолков-413,6 м2;
3.
Известковая побелка поверхностей по штукатурке- 3338,2м2;
4.
Цементная стяжка полов -1378,8;
Период оказываемых услуг: 3,4 квартал.

Лот №2: Устройство системы приточно-вытяжной вентиляции с подогревом и дополнительной фильтрации приточного воздуха для ЦГБ (роддом).
Цена муниципального контракта Лота №2: - 740 000 рублей в т.ч. НДС 18 %
Период оказываемых услуг: 3,4 квартал 2007 г.
объем оказываемых услуг:
1.
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н толщ. 0,5мм, периметром 800, 1000мм - 250м2;
2.
Прокладка воздуховодов из нержавеющей стали толщ. 0,5мм, периметром 800, 1000мм - 50м2;
3.
Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05т – 5шт;
4.
Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2т – 4шт;
5.
Установка калориферов массой до 0,1т – 2шт;
6.
Установка фильтров ячейковых – 2м2;
7.
Установка фильтров тонкой очистки класса Н-13 ПЯС – 1 м2;
8.
Установка секций бактерицидной обработки воздуха – 1м2;
9.
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих номер 150-220шт;
10.
Установка заслонок и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000мм – 27 шт.;
11.
Установка заслонок и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600мм – 2 шт.;
12.
Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-5, сеч.400*400мм-2шт.;
13.
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование -350 кг;
14.
Установка виброизоляторов № 38-20 шт.
15.
Установка виброизоляторов № 40 – 20 шт.;
16.
Пусконаладочные работы для сети вентиляции и кондиционировании воздуха.

Лот №3: Замена внутренних дверей.
Цена муниципального контракта Лота №3: - 1 100 000 рублей в т.ч. НДС 18 %.
Период оказываемых услуг: 3 квартал 2007 г.
объем оказываемых услуг:
1. дверь выписной 2,78 м2 – 1шт.;
2. парадная дверь 5,58 м2 – 1 шт.;
3. внутренние двери: 82,28 м2 – 34 шт.;
4. внутренние двери 27,17 м2 – 19 шт.;
5. внутренние двери 13,26 м2 – 6 шт.;
6. внутренние двери 27,30 м2 – 10 шт.;
7. внутренние двери 44,44 м2 – 22 шт.;
5. внутренние двери 39,6 м2 – 15 шт.;
6. внутренние двери 6,4 м2 – 4 шт.;
7. внутренние двери 3,34 м2 – 2 шт.;
8. витраж с дверью 27,48 м2 – 4 шт.;
9. раздаточная 4,84 м2 – 2 шт.;
10. лестничная дверь 5,46 м2 – 2 шт.
Период оказываемых услуг: 3 квартал 2007 г.
Место оказания услуг: Роддом МУЗ «Городская больница» город-курорт Железноводск Ставропольского края.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: Общая:
- 6 840 000 рублей в т.ч. НДС 18 %.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Документация предоставляется в письменной форме со дня опубликования извещения в официальном печатном издании и размещения его на официальном сайте в течении двух дней на основании заявления, поданного в письменной форме по адресу Заказчика до вскрытия конвертов.
Официальное печатное издание: газета «Курортный край»
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация
- admzhv. @beshtau.ru.; adm. zheleznovods.info.
Сроки предоставления: конкурсной заявки с 8-00 ч. до 17-00 ч. (время московское), перерыв с 12-00 ч.- 13-00 ч. в рабочие дни по адресу: Ставропольский край 357400 г.Железноводск, ул. Оранжерейная,4.
Начало: 19.07.2007 г.
Окончание: 22.08.2007 г. до 13-00 ч. (время московское).
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.torgi.stavkray.ru.; adm.zheleznovodsk.info.
Форма торгов: открытый конкурс;
Источник финансирования: софинансирование (краевой и местный бюджет);
Плата за предоставление конкурсной документации: не взимается.
Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4, «22» августа 2007 года в 13-00 часов (время москов¬ское).
Рассмотрение заявок произойдет по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4. «29» августа 2007 года в 13-00 часов (время московское).
Подведение итогов открытого конкурса состоится по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4, «04» сентября 2007 года в 11-00 часов (время мос¬ковское).
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов: не устанавливаются.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
-качество выполняемых работ;
-срок выполнения работ;
-объем выполняемых работ;
- цена контракта;
- гарантийный срок;
Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата производится «Инвестором» путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно представленного счета Подрядчика.
Инвестор осуществляет авансовый платеж в размере 30 % цены контракта. Остаток денежных средств, составляющий 70% цены контракта перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС-2,КС-3.
Ответственный: Кучеренко Сергей Михайлович, телефон для справок (87932) 4-55-08.
























УТВЕРЖДАЮ
_________________________
(должность)
_________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)













КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 23
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ в РОДДОМЕ МУЗ «Городская больница» города-курорта Железноводска.




















Железноводск 2007







ПРОЕКТ




КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения открытого конкурса _ на право заключения с Управлением жилищно-коммунального хозяйства города и строительства администрации города-курорта Железноводска муниципального контракта на выполнение работ по Общестроительным работам в Роддоме МУЗ «Городская больница» города-курорта Железноводска.
Заказчик- Управлением жилищно-коммунального хозяйства города и строительства администрации города-курорта Железноводска проводит открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по Общестроительным работам в Роддоме МУЗ «Городская больница» города-курорта Железноводска
Предмет конкурса: Общестроительные работы.
объем оказываемых услуг:
Лот №1: Капитальный ремонт (Общестроительные работы) Роддома.
Цена муниципального контракта Лота №1: - 5 000 000 рублей в т.ч. НДС 18 %
объем оказываемых услуг:
1. Строительные работы.
11.
Окраска ранее окрашенных потолков водоэмульсионной краской с расчисткой более 35% - 960 м2;
12.
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой более 35%- 1900м2;
13.
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой более 35%- 460м2;
14.
Разборка покрытий полов из керамической плитки- 1174 м2;
15.
Устройство покрытий полов из керамической многоцветной плитки- 1174 м2;
16.
Снятие облицовки стен – 1800м2;
17.
Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону- 1800м2;
18.
Снятие покрытий из линолеума – 100м2;
19.
Устройство покрытий из линолеума – 100м2;
20.
Очистка помещений от строймусора - 3 тн;
2.

2. Техэтаж, подвал.
5.
Ремонт штукатурки стен -587,8 м2;
6.
Ремонт штукатурки потолков-413,6 м2;
7.
Известковая побелка поверхностей по штукатурке- 3338,2м2;
8.
Цементная стяжка полов -1378,8;
Период оказываемых услуг: 3,4 квартал.

Лот №2: Устройство системы приточно-вытяжной вентиляции с подогревом и дополнительной фильтрации приточного воздуха для ЦГБ (роддом).
Цена муниципального контракта Лота №2: - 740 000 рублей в т.ч. НДС 18 %
Период оказываемых услуг: 3,4 квартал 2007 г.
объем оказываемых услуг:
17.
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н толщ. 0,5мм, периметром 800, 1000мм - 250м2;
18.
Прокладка воздуховодов из нержавеющей стали толщ. 0,5мм, периметром 800, 1000мм - 50м2;
19.
Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05т – 5шт;
20.
Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2т – 4шт;
21.
Установка калориферов массой до 0,1т – 2шт;
22.
Установка фильтров ячейковых – 2м2;
23.
Установка фильтров тонкой очистки класса Н-13 ПЯС – 1 м2;
24.
Установка секций бактерицидной обработки воздуха – 1м2;
25.
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих номер 150-220шт;
26.
Установка заслонок и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000мм – 27 шт.;
27.
Установка заслонок и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600мм – 2 шт.;
28.
Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-5, сеч.400*400мм-2шт.;
29.
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование -350 кг;
30.
Установка виброизоляторов № 38-20 шт.
31.
Установка виброизоляторов № 40 – 20 шт.;
32.
Пусконаладочные работы для сети вентиляции и кондиционировании воздуха.

Лот №3: Замена внутренних дверей.
Цена муниципального контракта Лота №3: - 1 100 000 рублей в т.ч. НДС 18 %.
Период оказываемых услуг: 3 квартал 2007 г.
объем оказываемых услуг:
1. дверь выписной 2,78 м2 – 1шт.;
2. парадная дверь 5,58 м2 – 1 шт.;
3. внутренние двери: 82,28 м2 – 34 шт.;
4. внутренние двери 27,17 м2 – 19 шт.;
5. внутренние двери 13,26 м2 – 6 шт.;
6. внутренние двери 27,30 м2 – 10 шт.;
7. внутренние двери 44,44 м2 – 22 шт.;
5. внутренние двери 39,6 м2 – 15 шт.;
6. внутренние двери 6,4 м2 – 4 шт.;
7. внутренние двери 3,34 м2 – 2 шт.;
8. витраж с дверью 27,48 м2 – 4 шт.;
9. раздаточная 4,84 м2 – 2 шт.;
10. лестничная дверь 5,46 м2 – 2 шт.

Источник финансирования: софинансирование (краевой и местный бюджет).
1. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе, инструкция по ее заполнению
1.1. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, подается в письменном виде по форме 1 и должна содержать:
а) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) – в виде приложения;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (при необходимости) – в виде приложения;
в) предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение по цене контракта.
г) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
- документ, подтверждающий внесение денежных средств, в размере трех процентов от начальной цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, в случае если такие требования установлены законодательством Российской Федерации;
д) предложение по цене контракта (Форма 2). Цена контракта указывается цифрами и прописью, в случае расхождения между ценой контракта указанной цифрами и ценой контракта указанной прописью заявка подлежит отклонению.
е) сведения об объекте, описание выполняемых работ указаны в техническом задании реконструкции улично-дорожной сети города-курорта Железноводска
1.2. Все сведения в заявке (по форме 1) на участие в конкурсе и приложениях к ней впечатываются на пишущей машинке, набираются на компьютере или вписываются от руки печатными буквами.
В форме должны быть заполнены все требуемые сведения. Отсутствие необходимых сведений в форме заявки на участие в конкурсе является основанием для признания заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям конкурсной документации.
Ячейки таблиц, не содержащие информацию, должны содержать слово «нет». Наличие пустых ячеек или ячеек с прочерками в таблицах не допускается.
Представляемая форма в составе заявки на участие в конкурсе должна строго соответствовать форме, прилагаемой к настоящей конкурсной документации. Отступление допускается только в случае добавления дополнительных строк в таблицы и для заполнения требуемой в форме информации. Дополнительная информация, которую участник размещения заказа считает нужной представить на конкурс, не требуемая в форме и в настоящей конкурсной документации, должна быть изложена в отдельном документе, составленном по правилам абзаца первого настоящего подпункта.
Заявка на участие в конкурсе (форма 1) и все приложения к ней подписываются полномочным на это представителем участника размещения заказа полистно, последний лист каждого документа заверяется печатью.
Все листы заявки и входящие в ее состав документы сшиваются, нумеруются, скрепляются печатью, составляется опись документов с указанием количества листов по каждому вложенному документу. Внутри заявки на участие в конкурсе документы должны располагаться в порядке, указанном в п.1.1 настоящей конкурсной документации.
Несоблюдение требований настоящего пункта будет являться основанием для признания заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям конкурсной документации и отклонению ее в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик
Участник размещения заказа представляет описание выполняемых работ, включающее гарантийное обязательство участника выполнить работы в соответствии с технической документацией заказчика, конкурсной документацией.

Представление заявки на участие в конкурсе, не отвечающей требованиям настоящего пункта, является основанием для отказа в допуске заявки на участие в конкурсе.
3. Требования к сроку и объему гарантий качества работ
Срок предоставления гарантий качества работ (результата работ) – не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи – приемки результата работ.

4. Порядок формирования цены муниципального контракта
Цена контракта и цена работ формируется участником размещения заказа самостоятельно в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) и определяется предложением по цене контракта. Цена контракта должна включать стоимость работ, материалов, компенсацию издержек подрядчика, уплаты налогов и других обязательных платежей.
Цена контракта не должна превышать начальную (предельную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса. Предложение цены контракта, превышающей начальную (предельную) цену контракта, является основанием для отклонения.
5. Форма, сроки и условия оплаты:
Оплата будет производиться «Инвестором» в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета заказчика на расчетный счет «Подрядчика» в следующем порядке:
Авансирование работ производится в размере 30% 10 дней с момента заключения муниципального контракта. Оплата оставшихся 70% производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании актов выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3) в течение 5-ти банковских дней со дня подписания форм КС-2, КС-3 с удержанием суммы перечисленного аванса.

6. Место, условия и сроки выполнения работ
Место выполнения работ: г. Железноводск Ставропольский край.
Начало работ - со дня заключения муниципального контракта;
Окончание – 31.12.2007 г.
7. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями

Для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком используется российский рубль.

8. Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых работ
Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять (10%) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

9. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4, тел./факс (87932) 4-55-08.
Сроки предоставления: конкурсной заявки с 8-00 ч. до 17-00 ч. (время московское), перерыв с 12-00 ч.- 13-00 ч. в рабочие дни по адресу: Ставропольский край 357400 г.Железноводск, ул. Оранжерейная,4.
Начало: 19.07.2007 г.
Окончание: 22.08.2007 г. до 13-00 ч. (время московское).
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.torgi.stavkray.ru.; adm.zheleznovodsk.info.
Участник размещения заказа подает оригинал и копию заявки на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанных конвертах, которые вкладываются в один общий конверт.
Оригинал заявки на участие в конкурсе должен содержать документы и сведения, указанные в п.1.1 настоящей конкурсной документации, а в копии заявки – заверенные копии документов, вошедших в состав оригинала заявки.
Участник размещения заказа должен указать на каждой странице экземпляра представленных документов, входящих в состав заявки, соответственно «Оригинал» или «Копия».
Все листы экземпляра-оригинала заявки должны быть прошиты, пронумерованы и четко помечены надписью 'ОРИГИНАЛ'.
При оформлении копии заявки участник формирует экземпляр копии заявки отдельно.
Копия заявки должна быть идентична оригиналу заявки по составу документов и количеству листов и должна состоять из копий всех документов, входящих в состав оригинала заявки. Все страницы экземпляра-копии заявки должны быть прошиты, пронумерованы и четко помечены надписью 'КОПИЯ'. В случае расхождений между ними преимущество будет иметь оригинал.
На конверте указывается наименование конкурса: в запечатанном конверте с указанием наименования конкурса на право заключения с муниципальным учреждением Управлением жилищно-коммунального хозяйства города и строительства администрации города-курорта Железноводска муниципального контракта на выполнение Общестроительным работам в Роддоме МУЗ «Городская больница» города-курорта Железноводска без указания на конверте наименования юридического лица или Ф.И.О. участника размещения заказа.

Не допускается указывать на конверте наименование участника размещения заказа, а также иные сведения, позволяющие идентифицировать участника размещения заказа (адрес, номер телефона, фамилия руководителя и т.п.).
10. Требования к участникам размещения заказа
Участник размещения заказа должен удовлетворять следующим требованиям:
а) соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;
б) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа – индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
в) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
г) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа не должен быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков.
11. Порядок и сроки отзыва заявок на участие в конкурсе
11.1. Участник размещения заказа вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе путем направления уведомления об отзыве заявки в письменной форме.
11.2. Уведомление участником размещения заказа об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть подготовлено, запечатано и помечено в соответствии с положениями пункта 11 настоящей конкурсной документации с пометкой на конверте «Отзыв заявки на участие в конкурсе № _____ ».
12. Порядок внесения изменений в заявки на участие в конкурсе
12.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
12.2. Уведомление участником размещения заказа об изменении заявки на участие в конкурсе должно быть подготовлено, запечатано и помечено в соответствии с положениями пункта 11 настоящей конкурсной документации с пометкой на конверте «Изменение заявки на участие в конкурсе № ______».
13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока представления участникам размещения заказов разъяснений положений конкурсной документации
13.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления письменного запроса о разъяснении положений конкурсной документации направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
13.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение будет размещено заказчиком на официальном сайте www.torgi.stavkray.ru, admzhv.@beshtau.ru, adm.zheleznovodsk.info. с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.
16. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Вскрытие конвертов с заявками состоится в 13.00 часов (время московское) « 22 » августа 2007 г. по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет проведено конкурсной комиссией в один день. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказов или их представители подлежат регистрации по предъявлению документов, подтверждающих их полномочия.

17. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Критерием оценки заявок на участие в конкурсе является цена контракта.
18. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе будут ранжированы относительно других по цене контракта по мере ее уменьшения с присвоением им порядковых номеров, при этом заявке с наименьшей ценой контракта будет присвоен первый номер.
Победителем конкурса будет признан участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
При равных предложенных наименьших ценах контракта победителем конкурса будет признан участник конкурса, подавший заявку ранее других участников размещения заказа, предложивших равную с ним цену контракта.
19. Уведомление о признании победителя конкурса
Конкурсная комиссия в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
20. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект контракта.

Не позднее 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок, победивший участник размещения заказа должен подписать контракт и передать его заказчику.
Контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, при этом цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта.
Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.
В случае, если победитель конкурса, заявке которого присвоен первый номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения контракта.
В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение контракта для участника конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, является обязательным.

______________________________________















































Приложение 2
к Конкурсной документации


ПРОЕКТ


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_______
на выполнение работ по Общестроительным работам в Роддоме МУЗ «Городская больница» города-курорта Железноводска

г. Железноводск


________________ 2007 г.


Управление жилищно – коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице начальника Новикова Вадима Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и МУЗ «Городская больница», именуемое в дальнейшем «Инвестор» в лице главврача Алымовой Натальи Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, и_____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________,
(наименование организации)
действующего на основании_____________________, с третьей стороны,
заключили настоящий Муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем.

1.
Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключается в соответствии с Протоколом заседания Конкурсной комиссии от _________200__г. № ___.
1.2. «Инвестор» поручает «Заказчику» осуществление функций по техническому надзору за выполнением работ по:__________ Родильного отделения МУЗ «Городской больницы» города-курорта Железноводска.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить по заданию «Заказчика» работу, указанную в п. 1.5 настоящего контракта, и сдать ее результат «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять результат работ.
1.4. Подрядчик обязуется с возможным привлечением субподрядных организаций выполнить работы по _______________ Роддома МУЗ «Городской больницы».
1.5. Наименование и место расположения объекта: Общестроительные работы в Роддоме МУЗ «Городской больницы» города-курорта Железноводска, согласно смете, согласованной с «Инвестором».
2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1.Цена настоящего контракта составляет ___________( рублей, в т.ч. НДС 18%.
2.2 Оплата по настоящему контракту производится путем перечисления «Инвестором» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». «Инвестор» осуществляет авансовый платеж в размере 30 % цены контракта. Остаток денежных средств, составляющий 70% цены контракта перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС-2,КС-3.
2.3.Основанием к осуществлению «Инвестором» платежей является: настоящий контракт, подписанные тремя сторонами (Заказчик, Подрядчик, Инвестор) унифицированные формы КС-2, КС-3, счета – фактуры.
3. Обязательства сторон.
3.1. «Инвестор» обязан:
3.1.1. Оплатить выполненные работы, в соответствии с п. 2.2. настоящего контракта.
3.1.2. Предоставить доступ «Подрядчику» для выполнения работ, указанных в
п. 1.5. настоящего контракта.
3.1.3. При завершении работ, совместно с «Заказчиком» принять выполненные «Подрядчиком» работы.
3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. Осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых «Подрядчиком» не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
3.2.2. Осуществлять принятие выполненных «Подрядчиком» работ совместно с представителем «Инвестора».
3.3. «Подрядчик» обязан:
3.3.1.выполнить работу, указанную в п. 1.5. настоящего контракта в срок:_____________
3.3.2. сдать работы «Заказчику» в состоянии и в сроки, соответствующем условиям настоящего контракта;
3.3.3.заключать договоры субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ, только с письменного разрешения Заказчика, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ;
3.3.4. за счет собственных средств в течение 10 дней устранить недостатки, выявленные «Заказчиком» в ходе принятия работ;
3.3.5. при производстве работ обеспечить требования российских норм по технике безопасности, охране труда и противопожарной безопасности;
3.3.6.предосавлять «Заказчику» акт КС-2 25-го числа каждого месяца.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка объекта осуществляется трехсторонней комиссией в составе представителя «Инвестора», «Заказчика», «Подрядчика» путем подписания сторонами настоящего контракта унифицированных форм КС-2 (акта выполненных работ) и КС-3 (справки о стоимости выполненных работ).
В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта «Заказчик» незамедлительно уведомляет об этом «Подрядчика», составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его «Подрядчику».
4.2. Датой завершения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков.
5.
Ответственность сторон.

5.1.Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный им в ходе выполнения работ третьим лицам, а также «Заказчику».
5.2. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.Действие обстоятельств непреодолимой силы.

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7.
Гарантийные обязательства.
7.1. Подрядчик гарантирует нормальное и безаварийное функционирование объекта, указанного в пункте 1.5. настоящего контракта, в течение 12 месяцев со дня подписания сторонами приемо-сдаточного акта оконченного строительством (ремонтом) объекта. В течение гарантийного срока «Подрядчик» за счет собственных средств в течение 10 дней устраняет выявленные недостатки выполненных по настоящему контракту работ. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения этих недостатков.

8.
Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ставропольского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

9.
Порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 6.3 настоящего контракта, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.
Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Настоящий контракт составлен в 3 -х экземплярах для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.Юридические адреса и подписи сторон.
Заказчик
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска
г. Железноводск ул. Оранжерейная, 4
-
ИНН 262702 0747
-
КПП 262701001
-
л/с ____________________ в ОКИБ по г.Железноводску
Министерство финансов СК ( л/с 020952S7010 в отделении по г.Железноводску
УФК по СК (р/с 40204810400000000061 ГРКЦ ГУ Банка России по СК))
-
БИК 040702001

Начальник ___________________В. А. Новиков
«Инвестор»
МУЗ «Городская больница»
г. Железноводск, ул. Чапаева,5
ИНН/КПП – 2627015480/262701001
р/сч. 40204810400000000061
л/сч. 60809014700100327012S502200135 МФ СК ОКИБ по г. Железноводску
БИК 040702001
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю , г.Ставрополь
тел: 8(87932) 4-63-06

Главврач __________________Н. А. Алымова

«Подрядчик»











ФОРМА 1


Муниципальное учреждение
«Управление ЖКХ и строительства
администрации города-курорта Железноводска»

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона
в лице____________
должность, фамилия, имя, отчество
действующего на основании______________________________
указать номер и дату документа

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе № __________
Изучив конкурсную документацию, настоящей заявкой выражаем согласие на участие в конкурсе и предлагаем выполнить работы по общестроительным работам в роддоме МУЗ 'Городская больница' города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с конкурсной документацией, на сумму, подтверждаемую прилагаемой Формой 2 (Предложение по цене контракта), которая является частью настоящей конкурсной заявки.
Предлагаемая цена контракта составляет________________ рублей.
В цену контракта включены: стоимость подрядных работ, ресурсов, материалов и изделий и расходов на их доставку к месту выполнения работ, компенсацию издержек подрядчика, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.
Срок гарантии качества результата работ _________________________ со дня подписания акта сдачи - приемки результата работ.
В случае признания победителем конкурса обязуемся заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту системы отопления в МУК «Городской дворец культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского края с муниципальным учреждением «Управление ЖКХ и строительства администрации города-курорта Железноводска» не позднее ___________ дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
Работы будут выполнены иждивением подрядчика, материалы и изделия, применяемые для выполнения работ, будут надлежащим образом сертифицированы.
Работы будут начаты со дня заключения контракта, конечный срок выполнения работ – ноябрь 2008 года.
Оплата будет производиться заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета заказчика на расчетный счет подрядчика в следующем порядке:
Авансирование работ производится в размере 30% финансирования в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта. Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании актов выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3) в течение 10 банковских дней со дня подписания форм КС-2, КС-3 с удержанием суммы перечисленного аванса.
Сообщаем, что представленные сведения и документы на участие в конкурсе являются полными, точными и верными, что имеем необходимые квалификацию, финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности, необходимые для исполнения муниципального контракта, что в отношении нас не проводится ликвидация, процедура банкротства, не приостановлена деятельность, отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Гарантируем, что наименование, объем, качество работ, применяемых материалов и изделий, результат работ будут соответствовать требованиям, установленным конкурсной документацией, технической документацией заказчика.
К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы, являющиеся ее неотъемлемой частью:
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)- в виде приложения;
2) документ, удостоверяющий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (при необходимости);
3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (в случае, если в извещении о проведении открытого конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки) – в виде приложения;
4) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса (в случае если такие требования установлены законодательством Российской Федерации);
5) форма 2– в виде приложения;
6) электронный носитель, содержащий заявку (форма 1), форму 2, и заполненный проект контракта;
7) иные предложения об условиях исполнения контракта (при наличии таких предложений).
Общие сведения о нашей организации следующие:
1. Наименование __________________________________________
для юридического лица
Ф.И.О. __________________________________________
для физического лица
2. Юридический адрес __________________________________________
для юридического лица
Адрес проживания __________________________________________
для физического лица
3. Почтовый адрес ____________________________________________
4. Место регистрации ____________________________________________
5. Дата регистрации ____________________________________________
6. Лицензия рег.№_____________________________от «___»_______200_г.
7. Факс _____________________________________________
8. Телефон _____________________________________________
9. Банковские реквизиты
р/с ______________________________________________
к/с ______________________________________________
БИК ______________________________________________
ИНН ______________________________________________
Должность Подпись Расшифровка
(Ф.И.О.)
М.П. «____»____________2007 г.


















Приложение 2
к заявке на участие в конкурсе № ________

ФОРМА 3



Описание выполняемых работ
(составлено на основе конкурсной документации и является
неотъемлемым приложением к заявке)

Работы обязуемся выполнить в соответствии с технической (проектно-сметной) документацией заказчика, конкурсной документацией на условиях, не хуже изложенных в конкурсной документации и проекте муниципального контракта, прилагаемом к конкурсной документации. При этом наименование и объем работ будут соответствовать наименованию и объему работ, указанным в локальных сметах (локальных сметных расчетах), входящих в состав технической (проектно-сметной) документации; состав работ и ресурсы будут соответствовать базовым единичным расценкам данных видов работ.
Качество работ будет соответствовать требованиям ……………………………………………………………………………………….(перечислить нормативные документы, устанавливающие требования к качеству выполняемых работ)




Должность




подпись




Ф.И.О.

Печать





















Присвоен рег. №___________________
Дата ____________________

(не заполнять)

Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ и строительства администрации города-курорта Железноводска

Исх. № ____________________
'_____' ______________ 200 _ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
(на предоставление конкурсной документации)

Прошу Вас считать участником размещения заказа и предоставить ______________________________
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес)

комплект конкурсной документации для участия в конкурсе на (поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг):_____________________________
(наименование конкурса)
№ лота (ов)___________________________ ____________,
(обязательно к заполнению)
который состоится___________________________________
(дата проведения конкурса)

Форма предоставления конкурсной документации:______________________________
(письменная, либо электронный документ)

Комплект конкурсной документации прошу направить:
1. По адресу:___________________________

2. По электронной почте ____________@__________________.

3. Выдать нашему представителю ________________________________________________
(Ф.И.О., указать документ подтверждающий полномочия лица)
Контактное лицо_______________________

Контактный телефон___________________________________


Руководитель ____________________________
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.
 


На правах рекламы:
Цены на путевки в санатории Железноводска 2011

Пользовательского поиска


Наши Новости в Вашем почтовом ящике!
Ваше имя:

E-Mail адрес:

Подписаться  
Отказаться от
      подписки

О погоде
Яндекс.Погода в Железноводске

Новости Сайта

Новый санаторий.
::[Март 12, 2011]::
12 марта 2011 г. размещены фото санатория 'Геолог Казахстана'

Подробно >>

* * *

Карта Железноводска
::[Апрель 21, 2009]::
Подготовлена подробная фотокарта с указанием всех санаториев Железноводска
Будем рады услышать Ваши отзывы и пожелания по усовершенствованию.

Курортинфо
Подробно >>

* * *

Архив первого официального сайта Администрации Железноводска
г. Железноводск 2003-2011 г.