Архив первого официального сайта администрации города Железноводска. Кавказские Минеральные Воды

  Реестр
  Борьба с наркоманией
  Контакты
  Основные сведения
  География
  История
  Администрация
  Торги и конкурсы
  Итоги работы
  Муниципальные торги
  Реестр муницип.торгов
  На главную (Home)

 Санатории Железноводска

Рейтинг@Mail.ru

  Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска извещает о продление срока запроса котировочной цены на оказание работ по ремонту системы кислородоснабжения в Роддоме МУЗ «Городской больницы» города-курорта Железноводска.
Наименование и адрес заказчика: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска; 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
Адрес электронной почты: admzhv @ beshtau.ru
Официальный сайт: adm.zheleznovodsk.info.
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Наименование оказываемых услуг: ремонт системы кислородоснабжения в Роддоме города-курорта Железноводска.
Объем оказываемых услуг:
-замена медной трубы – 253 м.п.;
-замена вентиля запорного – 20 шт.;
-замена вентиля магистрального – 7 шт.;
-замена вентиля цапкового – 1 шт.;
-замена хладоносителя «Хладон – 113»;
-комплекс обязательных работ (осушка, вакуумирование, проверка на прочность и плотность, обезжиривание, тарировка) оборудования систем кислородоснабжения.
Место оказываемых услуг: Роддом МУЗ «Городская больница» город-курорт Железноводск;
Период оказания услуг: 3 квартал;
Максимальная цена контракта (цена лота): 279 166 рублей.
Сведения о включенных в цену услуг расходах: уплата налогов и других обязательных платежей.
Место подачи котировочных заявок: Ставропольский край, город-курорт Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
Срок подачи котировочных заявок:
- начало: 12.07.2007 г;
- окончание: 18.07.2007 г. в 17-00 ч.;
Срок и условия оплаты работ: оплата производится Инвестором по безналичному расчету в течение 5-ти дней после получения денежных средств из городского бюджета. Инвестор осуществляет авансовый платеж в размере 30% цены контракта на основании представленного счета Подрядчиком. Остаток денежных средств размере 70 % перечисляется согласно подписанными сторонами КС-2, КС-3;
Особые условия: Сумма контракта остается неизменной в течение всего срока действия контракта.
Муниципальный контракт подписывается не ранее 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Форма котировочной заявки прилагается.
Муниципальный контракт прилагается.






Начальник УЖКХ и С администрации
города-курорта
Железноводска
В.А.Новиков








КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата __________________.
Кому: УЖКХ и С администрации города-курорта Железноводска.
Уважаемые господа!
Изучив извещение о проведении запроса котировок на оказание работ по ремонту системы кислородоснабжения в Роддоме МУЗ «Городской больницы» города-курорта Железноводска.
________________________________________ (указать наименование юридического лица; Ф.И.О.) в лице ___________________________ (указать должность, Ф.И.О.) предлагает оказать следующие услуги:

№ п/п
Наименование и объем оказываемых услуг:
Стоимость услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходов, руб.
1


2


Место оказываемых услуг:
Сроки оказания услуг:
Сроки и условия оплаты услуг:
Сумма контракта и стоимость исполнения услуг остается неизменной в течение всего срока действия контракта.
В случае выбора нашей котировочной заявки для заключения муниципального контракта, до подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании котировочной заявки выигравшей и с учетом условий, изложенных в запросе котировочной цены, будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
Мы признаем, что направление Вами запроса котировочной цены и представление нами котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Общие сведения о нашей организации:
1.
Наименование организации____________
2.
Юридический адрес______________
3.
Почтовый адрес_________________
4.
Место регистрации_____________
5.
Дата регистрации____________
6.
Телефон________________
7.
Факс_____________
8.
Банковские реквизиты________________
С уважением,
_________________ _______________ _______________
(должность) (Подпись) (Ф.И.О.)










МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ.
(ПРОЕКТ)

г. Железноводск «___»____________2007г.

Управление жилищно – коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице начальника Новикова Вадима Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и МУЗ «Городская больница», именуемое в дальнейшем «Инвестор» в лице главврача Алымовой Натальи Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, и_____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________,
(наименование организации)
действующего на основании_____________________, с третьей стороны,
заключили настоящий Муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем.

1.
Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключается в соответствии с Протоколом заседания Конкурсной комиссии от _________200__г. № ___.
1.2. «Инвестор» поручает «Заказчику» осуществление функций по техническому надзору за выполнением работ по ремонту системы кислородоснабжения Родильного отделения МУЗ «Городской больницы» города-курорта Железноводска.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить по заданию «Заказчика» работу, указанную в п. 1.5 настоящего контракта, и сдать ее результат «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять результат работ.
1.4. Подрядчик обязуется с возможным привлечением субподрядных организаций выполнить работы по ремонту системы кислородоснабжения Роддома МУЗ «Городской больницы».
1.5. Наименование и место расположения объекта: ремонт системы кислородоснабжения в Роддоме МУЗ «Городской больницы» города-курорта Железноводска, согласно смете, согласованной с «Инвестором».
2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1.Цена настоящего контракта составляет ___________( рублей, в т.ч. НДС 18%.
2.2 Оплата по настоящему контракту производится путем перечисления «Инвестором» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». «Инвестор» осуществляет авансовый платеж в размере 30 % цены контракта. Остаток денежных средств, составляющий 70% цены контракта перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС-2,КС-3.
2.3.Основанием к осуществлению «Инвестором» платежей является: настоящий контракт, подписанные тремя сторонами (Заказчик, Подрядчик, Инвестор) унифицированные формы КС-2, КС-3, счета – фактуры.
3. Обязательства сторон.
3.1. «Инвестор» обязан:
3.1.1. Оплатить выполненные работы, в соответствии с п. 2.2. настоящего контракта.
3.1.2. Предоставить доступ «Подрядчику» для выполнения работ, указанных в
п. 1.5. настоящего контракта.
3.1.3. При завершении работ, совместно с «Заказчиком» принять выполненные «Подрядчиком» работы.
3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. Осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых «Подрядчиком» не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
3.2.2. Осуществлять принятие выполненных «Подрядчиком» работ совместно с представителем «Инвестора».
3.3. «Подрядчик» обязан:
3.3.1.выполнить работу, указанную в п. 1.5. настоящего контракта в срок:_____________
3.3.2. сдать работы «Заказчику» в состоянии и в сроки, соответствующем условиям настоящего контракта;
3.3.3.заключать договоры субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ, только с письменного разрешения Заказчика, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ;
3.3.4. за счет собственных средств в течение 10 дней устранить недостатки, выявленные «Заказчиком» в ходе принятия работ;
3.3.5. при производстве работ обеспечить требования российских норм по технике безопасности, охране труда и противопожарной безопасности;
3.3.6.предосавлять «Заказчику» акт КС-2 25-го числа каждого месяца.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка объекта осуществляется трехсторонней комиссией в составе представителя «Инвестора», «Заказчика», «Подрядчика» путем подписания сторонами настоящего контракта унифицированных форм КС-2 (акта выполненных работ) и КС-3 (справки о стоимости выполненных работ).
В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта «Заказчик» незамедлительно уведомляет об этом «Подрядчика», составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его «Подрядчику».
4.2. Датой завершения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков.
5.
Ответственность сторон.

5.1.Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный им в ходе выполнения работ третьим лицам, а также «Заказчику».
5.2. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.Действие обстоятельств непреодолимой силы.

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7.
Гарантийные обязательства.
7.1. Подрядчик гарантирует нормальное и безаварийное функционирование объекта, указанного в пункте 1.5. настоящего контракта, в течение 12 месяцев со дня подписания сторонами приемо-сдаточного акта оконченного строительством (ремонтом) объекта. В течение гарантийного срока «Подрядчик» за счет собственных средств в течение 10 дней устраняет выявленные недостатки выполненных по настоящему контракту работ. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения этих недостатков.

8.
Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ставропольского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

9.
Порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 6.3 настоящего контракта, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.
Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Настоящий контракт составлен в 3 -х экземплярах для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.Юридические адреса и подписи сторон.
Заказчик
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска
г. Железноводск ул. Оранжерейная, 4
-
ИНН 262702 0747
-
КПП 262701001
-
л/с ____________________ в ОКИБ по г.Железноводску
Министерство финансов СК ( л/с 020952S7010 в отделении по г.Железноводску
УФК по СК (р/с 40204810400000000061 ГРКЦ ГУ Банка России по СК))
-
БИК 040702001

Начальник ___________________В. А. Новиков
«Инвестор»
МУЗ «Городская больница»
г. Железноводск, ул. Чапаева,5
ИНН/КПП – 2627015480/262701001
р/сч. 40204810400000000061
л/сч. 60809014700100327012S502200135 МФ СК ОКИБ по г. Железноводску
БИК 040702001
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю , г.Ставрополь
тел: 8(87932) 4-63-06

Главврач __________________Н. А. Алымова

«Подрядчик»
 


На правах рекламы:
Цены на путевки в санатории Железноводска 2011

Пользовательского поиска


Наши Новости в Вашем почтовом ящике!
Ваше имя:

E-Mail адрес:

Подписаться  
Отказаться от
      подписки

О погоде
Яндекс.Погода в Железноводске

Новости Сайта

Новый санаторий.
::[Март 12, 2011]::
12 марта 2011 г. размещены фото санатория 'Геолог Казахстана'

Подробно >>

* * *

Карта Железноводска
::[Апрель 21, 2009]::
Подготовлена подробная фотокарта с указанием всех санаториев Железноводска
Будем рады услышать Ваши отзывы и пожелания по усовершенствованию.

Курортинфо
Подробно >>

* * *

Архив первого официального сайта Администрации Железноводска
г. Железноводск 2003-2011 г.