Архив первого официального сайта администрации города Железноводска. Кавказские Минеральные Воды

  Реестр
  Борьба с наркоманией
  Контакты
  Основные сведения
  География
  История
  Администрация
  Торги и конкурсы
  Итоги работы
  Муниципальные торги
  Реестр муницип.торгов
  На главную (Home)

 Санатории Железноводска

Рейтинг@Mail.ru

  Котировочное извещение
ИЗВЕЩЕНИЕ № 27/1-ТХ
о продлении срока подачи котировочных заявок
на участие в запросе котировок № 27-ТХ на выполнение функций Заказчика-застройщика по объекту: «Реконструкция бани № 3 в пос. Капельнице».


«03» октября 2008 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) на официальном сайте adm.zheleznovodsk.info. размещено извещение о проведении запроса котировок № 27-ТХ от 26 сентября 2008 года, на выполнение функций Заказчика-застройщика по объекту: «Реконструкция бани № 3 в пос. Капельнице».
В связи с тем, что для участия в запросе котировок подана только одна котировочная заявка, Заказчиком (Уполномоченным органом) принято решение о продлении срока проведения запроса котировок № 27-ТХ.
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска извещает о продлении срока подачи котировочных заявок до 17 часов 09 октября 2008 года. Котировочные заявки должны отвечать требованиям извещения о проведении запроса котировок № 27-ТХ от 26 сентября 2008 года.






Начальник УЖКХ и С

администрации
города-курорта Железноводска В.А.Новиков




Извещение № 30-ТХ
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска приглашает к участию и извещает о проведении запроса котировочной цены на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли архивного отдела администрации города-курорта Железноводска.
Организатор: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства города-курорта Железноводска. Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
Наименование и адрес заказчика: Администрации города-курорта Железноводска; Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2.
Адрес электронной почты: admzhv @ beshtau.ru
Официальный сайт: adm.zheleznovodsk.info.
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт мягкой кровли архивного отдела администрации города-курорта Железноводска.
Объем выполняемых работ:
№ пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
1
2
3
4
Раздел 1. Кап. ремонт кровли
1
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
м2
286
2
Погрузка строй, мусора на автомашину
1 т груза
13,9
3
Перевозка строит, мусора, расстояние перевозки 40 км:
класс груза 1
1 т груза
13,9
4
Ремонт цементной стяжки отдельными местами после
разборки кровли
мест
5
5
Устройство перехода горизонтальной гидроизоляции в
вертикальнуюм- падуг из бетона h=200 мм, с=300 мм.
мЗ
1
6
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчанных
толщиной 25 мм.
м2
3
7
Промазка битумным составом основания кровли с учетом
примыканий.
м2
297
8
Огрунтовка праймером битумным
м2
35,7
9
Выравнивание основания пластинами 'Унифлекса' для
выведения 'линз' глубиной 10-15 мм
м2
35
10
Устройство примыканий кровель из наплавляемых
материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без
фартуков
м
61,5
11
Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных
материалов 'Унифлекс' в два слоя
м2 кровли
281,9
12
Устройство мелких покрытий из стали оцинкованной по
ранее существоавщим вентшахтам
м2
2,51
13
Смена мелких покрытий из оцинкованной стали:
разжелобки
м
10,1
14
Смена мелких покрытий из оцинкованной стали: карнизные
свесы
м
33,6
15
Устройство организованного водостока с будки выхода: -
водоприемных воронок
шт
1
16
Устройство организованного водостока с будки выхода: -
прямые звенья труб
м
1
17
Устройство организованного водостока с будки выхода: -
колен
шт
3
18
Устройство организованного водостока с будки выхода: -
настенного желоба
м
10,5
19
Прорезка штраб
м
15,6
20
Смена фартуков из оцинкованной стали по примыканиям к
каменным стенам и парапету
м
57,5
Раздел 2. Будка выхода
21
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с
земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
м2
51
22
Устройство основания под штукатурку из металлической
сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
м2
20
23
Окраска водоэмульсионными составами улучшенная: по
штукатурке стен
м2
73,5
24
Перекладка карнизного свеса на будке выхода
1 мЗ кладки
3,7

Место оказываемых услуг: архивный отдел администрации города-курорта Железноводска, расположенный по адресу: ул. Семашко, 2 города-курорта Железноводска.
Гарантийный срок: 24 месяца.
Период оказания услуг: 4 квартал 2008 г;
Максимальная цена контракта: 380 000 рублей.
Сведения о включенных в цену услуг расходах: уплата налогов и других обязательных платежей.
Место подачи котировочных заявок: Ставропольский край, город-курорт Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
Срок подачи котировочных заявок:
- начало: 06.10.2008 г;
- окончание: 14.10.2008 г. до 17-00 ч.(время московское); Перерыв с 12-00 до
13-00ч.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок: 15.10.2008 г. в 10-00ч. (время московское) по адресу: г.Железноводск, ул. Оранжерейная,4.
Срок и условия оплаты работ: оплата производится «Заказчиком» по безналичному расчету в течении 10-ти дней со дня поступления денежных средств из городского бюджета, путем перечисления «Заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». «Заказчик» осуществляет авансовый платеж в размере 30 % цены контракта. Остаток денежных средств, составляющий 70 % цены контракта перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС-2,КС-3.
Особые условия: Сумма контракта остается неизменной в течение всего срока действия контракта.
Муниципальный контракт подписывается не ранее 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Документы предоставляемые участником:
- котировочная заявка (правильно оформленная);
- лицензия на данный вид работ (если этот вид лицензирован);
Форма котировочной заявки прилагается.
Муниципальный контракт прилагается.



Начальник УЖКХ и С
администрации города-курорта
Железноводска
В.А.Новиков




















КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата __________________.
Кому: УЖКХ и С администрации города-курорта Железноводска.
Уважаемые господа!
Изучив извещение № 30-ТХ о проведении запроса котировок на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли архивного отдела администрации города-курорта Железноводска
________________________________________ (указать наименование юридического лица; Ф.И.О.) в лице ___________________________ (указать должность, Ф.И.О.) предлагает оказать следующие услуги:

№ п/п
Наименование и объем оказываемых услуг:
Стоимость услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходов, руб.
1

Заполнения обязательно.
2


Сведения о включенных или не включенных в цену работ (услуг) расходах:______________
Место выполняемых работ:_________
Сроки выполнения работ:___________
Сроки и условия оплаты работ: _________
Гарантийный срок:__________
Сумма контракта и стоимость исполнения услуг остается неизменной в течение всего срока действия контракта.
В случае выбора нашей котировочной заявки для заключения муниципального контракта, до подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании котировочной заявки выигравшей и с учетом условий, изложенных в запросе котировочной цены, будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
Мы признаем, что направление Вами запроса котировочной цены и представление нами котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Общие сведения о нашей организации:
1.
Наименование организации____________
2.
Юридический адрес______________
3.
Идентификационный номер налогоплательщика _________
4.
Почтовый адрес_________________
5.
Место регистрации_____________
6.
Дата регистрации____________
7.
Телефон________________
8.
Факс_____________
9.
Банковские реквизиты________________
С уважением,
_________________ _______________ _______________
(должность) (Подпись) (Ф.И.О.)











Муниципальный контракт №__
на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли архивного отдела администрации города-курорта Железноводска.


г. Железноводск «__» __________ 2008 г.

Администрация города-курорта Железноводска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы города-курорта Железноводска Лозового Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска, именуемое в дальнейшем «Технический надзор» в лице Начальника Новикова Вадима Анатольевича, действующего на основании Положения, с другой стороны, и ________________(наименование организации), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании_________ (Устава, Положение), с третьей стороны, именуемые вместе «Стороны», по итогам проведения запроса котировок №___ (протокол заседания котировочной комиссии от «__» _____ 2008 г. №___) заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем.

1.
Предмет контракта.

1.1. «Заказчик» поручает «Техническому надзору» осуществления функций по техническому надзору за выполнением работ по капитальному ремонту мягкой кровли архивного отдела администрации города-курорта Железноводска (далее – работы), расположенного по адресу: г. Железноводск, ул. Семашко, 2 (долее - Объект) согласно смете, утверждаемой Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Контракта.
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» работу, указанные в п. 1.3. настоящего контракта, и сдать ее результат «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить результат работ.
1.3. «Подрядчик» обязуется своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту мягкой кровли архивного отдела администрации города-курорта Железноводска, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, а так же условиями контракта.

2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Работы оплачиваются «Заказчиком» в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.2.Цена настоящего контракта составляет ________ (сумму прописью) рублей, в том числе НДС 18% ________рублей.
2.3. Оплата по настоящему контракту производится в течении 10-ти дней со дня поступления денежных средств из городского бюджета, путем перечисления «Заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». «Заказчик» осуществляет авансовый платеж в размере 30 % цены контракта. Остаток денежных средств, составляющий 70 % цены контракта перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС-2,КС-3.
2.4. Основанием к осуществлению «Заказчиком» платежей является: настоящий контракт, подписанные сторонами унифицированные формы КС-2, КС-3, счета – Фактуры.

3. Обязательства сторон.

3.1. «Заказчик» обязан:
3.1.1. Оплатить выполненные работы, в соответствии с п. 2.3. настоящего контракта.
3.1.2. Предоставить доступ «Подрядчику» для выполнения работ, указанных в п. 1.3. настоящего контракта.
3.1.3. При завершении работ принять с «Техническим надзором» выполненные «Подрядчиком» работы.
3.2. «Технический надзор» имеет право:
3.2.1. во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность.
3.3. «Подрядчик» обязан:
3.3.1. Приступить к работам с момента поступления авансового платежа на расчетный счет «Подрядчика» в течение 3-х дней и выполнить данные работы в срок: ___________________2008г.
3.3.2. сдать работы «Заказчику», «Техническому надзору» в состоянии и в сроки, соответствующем условиям настоящего контракта;
В случае задержки оплаты со стороны «Заказчика» согласно п. 2.3. начало выполнения работ сдвигается соответственно на это же количество дней.
3.3.3. за счет собственных средств в течение 10 дней устранить недостатки, выявленные Заказчиком в ходе принятия работ;
3.3.4. при производстве работ обеспечить требования российских норм по технике безопасности;
3.3.5. предоставлять «Техническому надзору» акт Ф-2 25-го числа каждого месяца;
3.3.6. «Подрядчик» извещает «Технический надзор» за 5 дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ письменным уведомлением. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Техническим надзором» скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Технического надзора» в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию «Технического надзора» «Подрядчик» обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию «Технического надзора», а затем восстановить ее за свой счет.
3.3.7. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции.


4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка объекта осуществляется путем подписания сторонами настоящего контракта унифицированных форм КС-2 (акта выполненных работ) и КС-3 (справки о стоимости выполненных работ) до 25 числа текущего месяца.
4.3. Датой завершения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков.



5.
Ответственность сторон.

5.1. «Подрядчик» несет ответственность за вред, причиненный им в ходе выполнения работ третьим лицам, а также «Заказчику».
5.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшающими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
5.3. При просрочке выполнения работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.4. Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемого материала.
5.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.Действие обстоятельств непреодолимой силы.

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. «Подрядчик» гарантирует нормальное и безаварийное функционирование объекта, указанного в пункте 1.3 настоящего контракта, в течение 24 месяцев со дня подписания сторонами приемо-сдаточного акта оконченного строительством (ремонтом) объекта. В течение гарантийного срока «Подрядчик» за счет собственных средств в течение 10 дней устраняет выявленные недостатки выполненных по настоящему договору работ. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения этих недостатков.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракта или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ставропольского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

9. Порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 6.3 настоящего контракта, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.


10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента подписания и действует до 31.12.2008г., а по взаимным расчетам до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.4. Все изменения, дополнения, и приложения к настоящему контракту совершаются сторонами в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.

11.Юридические адреса и подписи сторон.
«Заказчик»
357400 Ставропольский край
г. Железноводск, ул. Калинина, 2
ИНН 2627012993
КПП 262701001
р/с 40204810400000000061
л/с 60101040010100005012S10200005 в МФ СК ОКИБ по г. Железноводску
БИК 040702001
В ГРКЦ ГУ Банка России по СК



Глава города-курорта Железноводска ______________________ В.И.Лозовой


«Технический надзор»

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства
администрации города-курорта Железноводска
357405 г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4
ИНН/КПП 2627020747/262701001
БИК 040702001
Тел. 4-55-08; 4-71-16








Начальник __________________Новиков В.А.


«Подрядчик»
 


На правах рекламы:
Цены на путевки в санатории Железноводска 2011

Пользовательского поиска


Наши Новости в Вашем почтовом ящике!
Ваше имя:

E-Mail адрес:

Подписаться  
Отказаться от
      подписки

О погоде
Яндекс.Погода в Железноводске

Новости Сайта

Новый санаторий.
::[Март 12, 2011]::
12 марта 2011 г. размещены фото санатория 'Геолог Казахстана'

Подробно >>

* * *

Карта Железноводска
::[Апрель 21, 2009]::
Подготовлена подробная фотокарта с указанием всех санаториев Железноводска
Будем рады услышать Ваши отзывы и пожелания по усовершенствованию.

Курортинфо
Подробно >>

* * *

Архив первого официального сайта Администрации Железноводска
г. Железноводск 2003-2011 г.