Архив первого официального сайта администрации города Железноводска. Кавказские Минеральные Воды

  Реестр
  Борьба с наркоманией
  Контакты
  Основные сведения
  География
  История
  Администрация
  Торги и конкурсы
  Итоги работы
  Муниципальные торги
  Реестр муницип.торгов
  На главную (Home)

 Санатории Железноводска

Рейтинг@Mail.ru

  Открытые аукционы и извещения
Извещение № 11АК
О проведении открытого аукциона на выполнение работ по устройству мини-котельной по адресу Ленина 5 «В» в городе-курорте Железноводск.

1. Наименование торгов: открытый аукцион.
2. Адрес муниципального заказчика: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства города-курорта Железноводска, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4; тел. (87932) 4-55-08

e-mail: admzhv.@beshtau.ru
3. Предмет муниципального контракта: устройство мини-котельной по адресу Ленина 5 «В» в городе-курорте Железноводске,.
4. Место выполнения работ: ул. Ленина 5 «В» город-курорт Железноводск.
5. Период выполнения работ: 31.12.2008 год.
6. Источник финансирования: софинансирование местный бюджет.
7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов): 1 000 000 рублей.
8. Гарантийный срок: 24 месяца.
9. Порядок оплаты: оплата производится по безналичному расчету с момента поступления на лицевой счет Заказчика денежных средств из местного бюджета. Заказчиком осуществляется авансовый платеж в размере 30% цены контракта на основании предоставленного счета Подрядчика. Остаток денежных средств перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС -2,КС -3.
10. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов: не устанавливаются.
11. Срок и место предоставления документации об аукционе: Документация подается в письменной форме, в течении двух рабочих дней со дня получения аукционной комиссией письменного заявления от участника размещения заказа до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Плата за предоставление документации об аукционе: не взимается.
Сроки предоставления: Аукционные заявки с 8-00 ч. до 17-00 ч. (Время московское), перерыв с 12-00 ч. – 13-00 ч. В рабочие дни по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
Официальное печатное издание: газета «Курортный край».
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе www.torgi.stavkray.ru/; adm.zheleznovodsk.info.
13. Рассмотрение заявок произойдет по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4. «22» июля 2008г. в 11-00 часов (время московское).
14. Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится по адресу : г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей, «31» июля 2008г. в 14-00 часов (время московское).
Ответственный: Кучеренко Сергей Михайлович, телефон для справок (87932)4-55-08.











УТВЕРЖДАЮ
Начальник УЖКХ и С
администрации города-курорта Железноводска
_________В.А.Новиков
«__» ________ 2008 г.










ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 11АК
регламентирующая порядок открытого аукциона по размещению заказа по выполнение работ по устройству мини-котельной по ул. Ленина 5 «В» города-курорта Железноводска.















г. Железноводск
2008 г.

Оглавление

I. Общая часть документации …………………………………………………стр.3
II. Инструкция по подготовке и проведению аукциона …………………….стр. 3-4

1. Особенности документации об аукционе …………………………стр. 3-4

2. Изучение участниками документации об аукционе ……………….стр. 4

3. Внесение изменений в документации об аукционе ………………стр. 4

4. Разъяснение документации об аукционе ………………………….стр. 4-5

5. Отказ от проведения аукциона ……………………………………стр. 5

6. Требование к участникам …………………………………………….стр. 5-6

7. Язык заявки ……………………………………………………………стр. 6

8. Аукционное предложение участника ………………………………стр. 6-7

9. Расходы на участие в аукционе и заключения контракта ………….стр. 7

10. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки

11. Оформление и подписание заявки …………………………………стр.7-9
12. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона………………………………….стр.9-11
13. Срок и место подачи заявок …………………………………………стр.11
14. Изменение в заявках и их отзыв ……………………………………стр.12
15. Проверка комиссией заявок на соответствие требований………стр.12-13
16. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе …………стр.13-17
17. Порядок проведения аукциона ……………………………………стр.17-20
18. Заключение контракта ……………………………………………стр.20-21
19. Права и обязанности участников и заказчика ……………………стр.21-22
20. Возврат заявок участникам ……………………………………………стр.22
III. Информационная карта документации об аукционе ………………………стр.23
1. Предмет аукциона ……………………………………………………….стр.23
2. Источник финансирования ……………………………………………стр.23
3. Содержание и состав документации об аукционе ……………………стр.23
4. Требование к участникам …………………………………………стр.23-24
5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки
6. Требование обеспечения исполнения контракта ……………………стр.24
7. Документы и формы, входящие в состав заявки ……………………стр.24
8. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов ………………………………стр.25
9. Место, дата начала и окончания подачи заявок ………………………стр.25
10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок …………………стр. 25
11. Сроки подписания муниципального контракта ……………………стр. 25
IV. Образцы форм для заполнения …………………………………………стр. 26-30
V. Техническое задание ………………………………………………………стр. 31

1. Общие требования ………………………………………………………стр.31

2. Основные технические требования к работам ………………………стр.31
3. Требования к порядку заполнения участником форм «Аукционного предложения» …………………………………………………………….стр. 32
VI. Проект муниципального контракта ……………………………………стр. 33-36







I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ
Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон).
В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:
аукционист – лицо, управляющее процессом аукциона;
комиссия - комиссия по размещению заказов.
Заказчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства города-курорта Железноводска;
заявка - заявка на участие в аукционе;
контракт – муниципальный контракт;

официальное печатное издание – официальное печатное издание города-курорта Железноводска в сфере информационного обеспечения муниципального заказа - газета «Курортный край»;
официальный сайт – официальный сайт Ставропольского края в сети Интернет для размещения информации о размещении: www.torgi.stavkray.ru, adm.zheleznovods.info.;
продукция - поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для муниципальных нужд города-курорта Железноводска;
уполномоченное лицо участника - участник размещения муниципального заказа - физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа - юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа Ставропольского края при проведении аукциона.
участники - участники размещения муниципального заказа.

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА
1. Особенности документации об аукционе
1.1. В Информационную карту включены сведения о начальной (максимально) цене контракта (цене лота), начальной (максимальной) цене единицы товара, услуги в случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для муниципальных нужд Информационной картой предусмотрено право муниципального заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа; начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также начальной (максимальной) цены запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг; предмете контракта; заказчике.
1.2.
Предложения о размере обеспечения заявки, размере обеспечения исполнения контракта могут устанавливаться самостоятельно в качестве защитных механизмов.
2. Изучение участниками документации об аукционе
2.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию об аукционе.
2.2. Представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
3. Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок организатор аукциона вправе внести изменения в документацию об аукционе.
3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.
3.3. Изменения направляются организатором аукциона заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе.
3.4. Участники, получающие и использующие документацию об аукционе только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте.
3.5. Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе.
4. Разъяснение положений документации об аукционе
4.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры организатора аукциона, специализированной организации или аукционной комиссии с участником не допускаются.
4.2. Любой участник вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее - запрос).
Участник должен направить запрос заказчику в строгом соответствии с их компетенцией.
4.3. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения документации об аукционе на официальном сайте.
4.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.
4.5. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме.
4.6. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.
4.7. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного Информационной картой, не рассматриваются.
5. Отказ от проведения аукциона
5.1. Организатор аукциона, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.
5.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.
5.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона организатором аукциона вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.
6. Требования к участникам
6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
6.2. Участие в аукционе в соответствии с антимонопольным законодательством не могут принять соответствующий заказчик, юридическое лицо, привлеченное на основе договора для осуществления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения торгов, и их работники.
6.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:
требованию о не проведении ликвидации участника - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
требованию о не приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;
требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.
6.4. Организатор аукциона вправе также установить в Информационной карте следующие требования к участникам:
обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если такие требования установлены постановлением Правительства Российской Федерации.
7. Язык заявки
7.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.
7.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.
7.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
8. Аукционное предложение участника
8.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно аукционное предложение по форме, установленной Информационной картой (далее - форма «Аукционное предложение»).
Форма «Аукционное предложение», представляемое участником обязательно должно содержать:
- информацию о соответствии предлагаемого к поставке товара, выполняемых работ, оказываемых услуг пунктам Технического задания документации об аукционе, не включенным в Форму «Сведения о качественных характеристиках товара, работ, услуг»;
- информацию о порядке формирования цены муниципального контракта;
- информацию о гарантиях качества;
- информацию о таре, упаковке и т.д.
Отсутствие названных требований является основанием для отказа в допуске участника к участию в аукционе.
8.2. Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), является российский рубль.
8.3. Цена контракта, предлагаемая участником (далее - ценовое предложение), не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (лота), указанную в Информационной карте.
4. Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Техническим заданием.
9. Расходы на участие в аукционе и заключение контракта
9.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта.
9.2. Организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.
10. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) - не установлено.
11. Оформление и подписание заявки
11.1. Заявка оформляется в письменной форме.
Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
11.2. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник в соответствии с настоящей документацией должна:
- быть подготовлена по формам, представленным в Информационной карте;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте.
Заявки могут оформляться в следующем порядке: все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные документы для каждого лота, оформленные с учетом требований Общей части аукционной документации.
11.3.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона, не заполнение ячеек форм, несоответствие представленных форм, формам, представленным Информационной карте настоящей документации является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник будет отстранен заказчиком, аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.
11.4.
При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
11.5.
Все сведения в формы впечатываются на печатной машинке, набираются на компьютере или вписываются от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.
11.6.
В формах должны быть заполнены все требуемые сведения. Ячейки, не содержащие информацию должны содержать слово «нет». Наличие пустых ячеек не допускается.
11.7.
Все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в описи документов и формируются в пакет.
11.8.
Все формы и приложения (справки, документы), предусмотренные аукционной документацией должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) полистно, последний лист каждой формы и приложения скреплен печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).
Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами.
Все документы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).
11.9.
Документы заявки представляются в оригинале либо в установленных аукционной документацией случаях - в заверенных надлежащим образом копиях. Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати) с проставлением надписи «Копия верна». Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она заверена нотариально (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).
11.10.
Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.
11.11.
Документ экземпляра-оригинала заявки, представленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.
11.12.
Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию. Документы заявки, представляются в виде одного тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника размещения заказа (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 100 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.
11.13.
Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы участнику размещения заказа не возвращаются.
11.14.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование аукциона, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом аукционе №__ ________________________________________________. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
12. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона
12.1. Если уполномоченным представителем участника являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:
12.1.1. Документами, подтверждающими полномочия руководителя юридического лица, являются:
а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц;
в) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Это может быть заверенная копия протокола (выписка из протокола) или решения (в хозяйственных обществах), копия приказа или распоряжения (в государственных унитарных предприятиях, государственных учреждениях).
Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму «Аукционное предложение», полностью совпадают в форме «Аукционное предложение», выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.
Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:
- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму «Аукционное предложение», полностью или частично не совпадают в форме «Аукционное предложение», выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица;
- не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.
12.1.2. Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, являются:
а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.
12.1.3. Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ, удостоверяющий личность физического лица.
12.2. Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:
Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:
а) оригинал доверенности, составленной по форме, являющейся приложением к Информационной карте;
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического лица);
в) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем);
г) копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником-физическим лицом);
д) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если доверенность подписана иностранным лицом).
Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами.
12.3. Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке.
Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства).
Форму «Аукционное предложение» может подписывать:
руководитель юридического лица;
директор филиала (представительства);
лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.
Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанная руководителем юридического лица, или оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица по форме, являющейся приложением к Информационной карте.
13. Срок и место подачи заявок
13.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в Информационной карте, не позднее времени и даты начала рассмотрения таких заявок, установленных Информационной картой.
13.2. Организатор аукциона может продлить срок подачи заявок в порядке, установленном Законом. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора аукциона и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.
13.3. Прием заявок заканчивается в день начала рассмотрения заявок, установленный Информационной картой, но не позднее непосредственно начала процедуры рассмотрения заявок (часть 6 статьи 35 Закона).
13.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный документацией об аукционе, регистрируется должностными лицами организатора аукциона, специализированной организацией.
Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера.
Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления конвертов с заявками.


14. Изменения в заявках и их отзыв
14.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры рассмотрения заявок.
Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.
14.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, маркировано и доставлено в соответствии с Общей частью документации об аукционе. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».
Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.
14.3. Участник, подавший заявку, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).
При этом в уведомлении в обязательном порядке должно быть указано наименование аукциона.
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).
14.4. Стоимость комплекта документации об аукционе не возвращается.

15. Проверка комиссией заявок на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе
15.1. Комиссия проверяет заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе в отсутствие уполномоченных лиц участников.
15.2. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе.
15.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, организатор аукциона, комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
15.4. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки и не допущенным к участию в аукционе, направляются (выдаются) уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.
15.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.
16. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе
При рассмотрении заявок участник не допускается комиссией к участию в аукционе только по следующим основаниям.
16.1. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе, связанные с несоответствием участника обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона, Общей частью документации об аукционе и Информационной картой. Иные положения документации об аукционе не могут содержать обязательные требования к участникам.
16.1.1. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в аукционе (пункты 2-4 части 1 статьи 11 Закона и Общей части документации об аукционе).
Факт несоответствия участника требованиям пунктов 2-4 части 1 статьи 11 Закона подтверждается только надлежащим образом оформленными документами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, в которых должна содержаться соответствующая информация об участнике.
16.1.2. В предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.
16.1.3. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (далее – требования), если требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 4 Информационной карты, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены копии документов (формы), предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
Требования в пункте 4 Информационной карты могут быть предусмотрены только действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, актами законодательства бывшего СССР, действующими на территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке).
16.1.4. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и Информационной картой, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены копии документов, предусмотренные пунктом 7 Информационной картой, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
16.1.5. Участник не обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности и такое требование установлено Информационной картой, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
16.2.6. Участник не соответствует требованию пункта 4 Информационной карты к выполнению им за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты (копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство), либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
Данное основание для отказа в допуске к участию в аукционе применяется только при проведении аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с начальной (максимальной) ценой контракта (цена лота) пятьдесят миллионов рублей и более при условии, что данное требование установлено пунктом 4 Информационной карты.
16.1.7. Участие в аукционе участника не допускается федеральным законом, либо федеральный закон предусматривает дополнительные основания для отказа в допуске к участию в аукционе.
16.1.8. Заявка не соответствует формальным требованиям документации об аукционе: заявка оформлена не в соответствии с требованиями документации об аукционе.
Не представлена форма «Аукционное предложение». В форме «Аукционное предложение» не указаны номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие (в случае если аукцион проводится по двум и более лотам).
В форме «Аукционное предложение» не указано наименование аукциона, для участия в котором подана заявка, либо указанное наименование аукциона содержит грубые ошибки, что не позволяет определить, для участия в каком аукционе подана заявка.
16.1.9. В составе заявке отсутствуют полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, либо указанные документы не соответствуют вышеперечисленным требованиям к их оформлению (документы получены ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона либо представлены с нарушением указанных требований к их оформлению).
16.1.10. В форме «Аукционное предложение» отсутствуют сведения о фирменном наименовании (наименовании) или сведения об организационно-правовой форме, или о почтовом адресе либо сведения о фирменном наименовании (наименование), либо сведения об организационно-правовой форме (для участника-юридического лица), указанные в форме «Аукционное предложение», не соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного реестра юридических лиц или представленных документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) и не позволяют определить от имени какого юридического лица подана заявка.
Почтовый адрес участника может не совпадать с местом нахождения участника, указанным в выписке из единого государственного реестра юридических лиц или документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
16.1.11. В форме «Аукционное предложение» отсутствуют сведения о фамилии, имени, отчестве или паспортных данных или сведения о месте жительства либо данные сведения, указанные в форме «Аукционное предложение», существенно не соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), представленной копии документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц), представленных документах о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) и не позволяют определить от имени какого физического лица подана заявка.
16.1.12. В составе заявки не представлены или представлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной картой, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника, либо представленные документы не подтверждают полномочия лица на осуществление действий от имени участника.
16.1.13. Выписка единого государственного реестра юридических лиц не содержит сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилию, имя, отчество, должность).
16.2.14. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, указанные в выписке из единого государственного реестра юридических лиц, не соответствуют соответствующим сведениям в представленных в составе заявки документах, представленных для подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника, в том числе, в случае если доверенность на осуществление действий от имени участника подписана лицом, не указанным в выписке в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.
16.1.15. Представленная доверенность не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (статьи 185-187 Гражданского кодекса Российской Федерации и т.д.).
16.1.16. В составе заявки отсутствуют (полностью или частично) копии документов, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.
При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.
17. Порядок проведения аукциона
17.1. Участники аукциона должны заблаговременно прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться у организатора аукциона. Регистрацией на аукционе участники аукциона соглашаются с правилами проведения аукциона, изложенными в Общей части документации об аукционе.
17.2. Уполномоченные лица участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации предъявляют следующие документы:
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность на право участие в настоящем аукционе, оформленную в соответствии с Информационной картой.
Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
17.3. На процедуре аукциона, кроме уполномоченного лица участника, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).
Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации предъявляют следующие документы:
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) иные представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность на право присутствия на настоящем аукционе, оформленную в соответствии с Информационной картой.
Доверенность остается у организатора аукциона.
Прочие представители участника после регистрации получают пропуск на аукцион установленный формы.
17.4. При регистрации уполномоченное лицо участника получает регистрационный номер (пронумерованную карточку) и расписывается в ознакомлении с инструкцией о порядке проведения аукциона.
Регистрационный номер получает только одно уполномоченное лицо участника. В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее регистрационный номер.
17.5. Во время начала аукциона в помещение для проведения аукциона по листу регистрации приглашаются уполномоченные лица участников, имеющие регистрационный номер, а также прочие представители участника, имеющие пропуск на аукцион.
После приглашения участникам аукциона пройти в помещение для проведения аукциона регистрация заканчивается, опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.
17.6. Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее регистрационный номер. Иные представители участников, не имеющие регистрационного номера, в аукционе не участвуют.
17.7. Участникам аукциона запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и аукционной комиссии, вступать в переговоры между собой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и аукционной комиссии.
Все спорные ситуации между участниками аукциона и аукционистом рассматриваются аукционной комиссией после окончания аукциона по всем лотам аукциона, перед принятием решения о победителях аукциона.
Участники аукциона и иные представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения аукциона.
17.8. Аукцион начинается с объявления аукционистом:
- начала проведения аукциона (лота);
- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам);
- предмета контракта;
- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в случаях, предусмотренных Информационной картой, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги связи, юридических услуг;
- «шага аукциона»;
- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;
- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если Информационной картой предусмотрены преимущества для таких участников аукциона;
- предложения участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.
17.9. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает регистрационный номер в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.
Поднятие участником аукциона таблички с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на расчетную цену контракта.
Участником, сделавшим предложение на расчетную цену контракта, является участник, первый поднявший табличку с регистрационным номером, что подтверждается оглашением аукционистом его регистрационного номера.
Участник аукциона обязан опустить регистрационный номер после объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта.
Участник аукциона вправе делать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по расчетной цене до объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта. Делать предложения о цене контракта до приглашения аукциониста не допускается.
17.10. В процессе аукциона аукционист последовательно, с «шагом аукциона», объявляет процентное снижение начальной (максимальной) цены контракта (лота) и приглашает делать предложение по текущей расчетной цене.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при этом следующий шаг аукциона устанавливается от последнего пониженного шага.
17.11. После троекратного приглашения и отсутствия предложений по расчетной цене аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, регистрационный номер и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
В случае если после троекратного приглашения аукциониста предложение подается только одним участником аукциона, данный участник признается победителем аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наименьшую цену по лоту в ходе аукциона.
Если несколькими участниками сделаны одинаковые предложения о цене контракта, победителем признается участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о последней цене контракта.
17.12. В случае если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.
17.13. В случае проведения аукциона в соответствии с частью 4.1 статьи 37 Закона победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 Закона, наиболее низкую цену единицы услуги.
До заключения контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования победителем аукциона определяется цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, при этом общая цена запасных частей к технике, к оборудованию не должна превышать общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предложенную победителем аукциона.
17.14. После проведения аукциона по всем лотам аукциона председательствующий на заседании аукционной комиссии предлагает утвердить результаты аукциона.
После указанного предложения председательствующего на заседании аукционной комиссии участники аукциона имеют право, подняв табличку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председательствующим на заседании аукционной комиссии
Все спорные ситуации разрешаются с использованием технических средств видео- и/или аудиозаписи аукциона. Решение по каждой претензии принимается аукционной комиссией.
После принятия решения по всем спорным ситуациям аукционная комиссия принимает решение об утверждении результатов аукциона. После голосования секретарь комиссии объявляет победителей аукциона по лотам и сообщает об участниках аукциона, подавших по этим лотам предпоследнее предложение.
После объявления результатов аукциона участники аукциона обязаны сдать ему таблички с регистрационными номерами и покинуть помещение аукциона.
18. Заключение контракта
18.1. Заказчик заключает контракт с победителем аукциона на условиях, содержащихся в документации об аукционе, с ценой контракта, установленной в ходе аукциона.
18.2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передается один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в ходе аукциона, в проект контракта.
18.3. Контракт может быть заключен заказчиком и участником аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
18.4. Участник аукциона, с которым заключается контракт, должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с Общей частью документации об аукционе, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено Информационной картой, в срок, установленный Информационной картой.
18.5. В соответствии с частью 1 статьи 527 и статьей 765 Гражданского кодекса Российской Федерации подписание контракта с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, для заказчика является обязательным, если иное не установлено федеральным законом.
18.6. В соответствии с частью 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик не позднее двадцати календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукциона (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона) или со дня подписания протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона) обязан подписать контракт с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона.
18.7. Правоотношения между заказчиком и победителем аукциона по предмету аукциона возникают после подписания контракта и внесения его в Реестр государственных контрактов Ставропольского края.
19. Права и обязанности участников и заказчика
19.1. Заказчик при исполнении контракта по согласованию с поставщиком вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.
При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
19.2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
19.3. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
20. Возврат заявок участникам
После процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе все поступившие заявки становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.





































III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта,
источник финансирования муниципального заказа
1.1. Предметом настоящего аукциона является выполнение работ по устройству мини-котельной по ул. Ленина 5 «В» в городе-курорте Железноводске.
1.2. Начальная (максимальная) цена контракта рублей (только цифрами):


лота


Наименование
и описание лота

Начальная
(максимальная)
цена контракта (лота), руб.

Шаг аукциона

1
Выполнение работ по устройству мини-котельной.
1 000 000 рублей

5%

1.3. Источник финансирования: софинансирование (местный бюджет).
2. Сведения о муниципальном заказчике: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска.
3. Содержание и состав документации об аукционе
Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:
1) Общая часть документации об аукционе;
2) Инструкция по подготовке и проведению аукциона;
3) Информационная карта документации об аукционе;
4) Техническое задание;
5) Проект муниципального контракта.

4. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона
Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом аукциона (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона):
4.1. Наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности: на виды услуг, предусмотренных предметом аукциона.
Требование установлено подпунктом 101.2 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, № 153-154, 10.08.2001) .
При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.
4.2. Отсутствие сведений об участнике в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков.

5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) - не установлено.

6. Требование обеспечения исполнения контракта - не установлен.

7. Документы и формы, входящие в состав заявки
Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать следующие документы и формы:
1) Форма «Опись документов и форм, представляемых для участия в аукционе».
2) Форма «Аукционное предложение».
3) Документ, подтверждающий правовой статус участника.
для юридических лиц:
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.
для индивидуальных предпринимателей:
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки.
для иных физических лиц:
копии документов, удостоверяющих личность.
для иностранных лиц:
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона.
4) Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона, подготовленные в соответствии с Общей частью документации об аукционе.
5) Копия лицензии на право осуществления видов услуг, предусмотренных предметом аукциона.
8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов - не установлены.
9. Место, дата начала и окончания подачи заявок
9.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Железноводск, ул.Оранжерейная, 4
9.2. Заявки могут подаваться с 03.07.2008г.
9.3. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок (пункт 10.1 Информационной карты).
10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок и проведения аукциона
10.1. Рассмотрение заявок начнется по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в 11 ч.00 мин. 22.07. 2008 года.
10.2. Аукцион будет проводиться по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в 14 ч.00 мин. 31.07.2008 года.
10.3. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.
11. Сроки подписания контракта, заключаемого по итогам аукциона
Победитель аукциона не ранее 10-ти дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, но не более 20-ти дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте обязан подписать переданный ему проект контракта и представить его заказчику, но не более 20-ти дней со дня протокола аукциона.



Приложение
к Информационной карте


IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых
для участия в аукционе»

Настоящим (участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование) – для участника юридического лица), фамилию, имя, отчество – для участника – физического лица) подтверждает, что нижеперечисленные документы и формы содержание описи и состав заявки на участие в аукционе совпадают.
Наименование документа и формы
Номер листа
Количество листов
Указываются все формы, документы и приложения в соответствии с пунктом 7 Информационной карты
























Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.


2. Форма «Аукционное предложение»
для участия в аукционе ______ (указать наименование аукциона)

1. Участник (для юридического лица):
1.1 Наименование и сведения об организационно-правовой форме

1.2 Почтовый адрес

1.3 Контактный телефон

1.4. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие


1. Участник (для физического лица):
1.1 Фамилия, имя, отчество

1.2. Паспортные данные

1.3 Сведения о месте жительства

1.4. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие


подтверждает, что ознакомлен с документацией об аукционе к настоящему аукциону в полном объеме, согласен с ее условиями и требованиями и обязуется выполнить в полном объеме работы в соответствии с техническим заданием аукционной документации ____________________________________________ (наименование работ, являющихся предметом аукциона).

Место, условия и сроки выполнения работ: _________________________________________________________________.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: _________________________________________________________________.

Срок предоставления гарантий качества работ: ___________________.

Порядок формирования цены муниципального контракта: _________________________________________________________________ .


Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)







3. Образец доверенности на подписание документов
от имени участника при проведении настоящего аукциона

ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) подписывать все необходимые документы, в том числе подписывать форму «Аукционное предложение», на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта ___________________________________ (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю.



Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица


4. Образец доверенности на право участия в аукционе

ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на ______________________________(указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись (Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.


Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица
















5. Образец доверенности на право присутствия на аукционе


ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) присутствовать на открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на _________________________ (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись (Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.


Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица















VI. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Общие требования
1.1 Наименование предмета торгов: выполнение работ по устройству мини-котельной по ул. Ленина 5 «В» в городе-курорте Железноводске.
1.2 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ, услуг.
Гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет 24 месяца со дня подписания акта приемке выполненных работ после завершения работ.
1.3 Место выполнения работ: ул. Ленина 5 «В» г. Железноводск.
1.4 Срок начала и окончания работ:
Начало выполнения работ – с момента подписания муниципального контракта.
Окончание выполнения работ – 31.12.2008 год;
1.5 Условия выполнения работ:
Работы должны выполняться иждивением подрядчика.
1.6 Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг
Форма оплаты – безналичная, авансовый платеж в размере 30% от цены контракта со дня поступления денежных средств из бюджета на лицевой счет Заказчика, остаток денежных средств, составляющий 70% цены контракта перечисляются согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС-2, КС-3.
1.7. Требования к выполнению работ, оказанию услуг установленных законодательством Российской Федерации.
Услуги должны быть оказаны в соответствии с перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении строительных работ.
Раздел 2. Основные технические требования к работам и услугам, являющимся предметом торгов
2.1 Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией. (Приложение № 1к Техническому заданию)
2.2 Требования к безопасности услуг.
Обеспечение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности во время проведения работ, противопожарных мероприятий.
2.3 Порядок формирования цены контракта (цены лота), в том числе с учетом или без учета расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей:
Цена контракта должна включать расходы на выполнение работ, транспортные расходы, стоимость материалов и изделий, компенсацию издержек Подрядчика, уплату им налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Требования к порядку заполнения участником формы «Аукционное предложение» (при проведении аукционов на строительство)
3.1 Участник составляет Аукционное предложение в полном соответствии с Техническим заданием;










































Приложение № 1
к Техническому заданию

























































ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 541/06-08










(локальная смета)


















на
Наружные сети теплоснабжения мини-котельной по ул. Ленина 5'В' в г. Железноводске










(наименование работ и затрат, наименование объекта)



















Основание: чертежи










Сметная стоимость строительных работ __________________________________________1000,000 тыс.руб.








Средства на оплату труда __________________________________________111,756 тыс.руб.








Сметная трудоемкость __________________________________________1426,82 чел.час.








Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000г. с пересчетом в цены 2кв. 2008г































№ пп
Шифр и номер позиции норматива
Наименование работ и затрат, единица измерения
Количество
Стоимость единицы, руб.
Общая стоимость, руб.
Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин




всего
эксплуатации машин
Всего
оплаты труда
эксплуатация машин





оплаты труда
в т.ч. оплаты труда


в т.ч. оплаты труда
на единицу
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Раздел 1.
1
ТЕР01-02-057-03
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
(100 м3 грунта)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.185 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 3 группы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2
НР, (1197,36 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (1592,23 руб.)
СП, (716,5 руб.): 45% от ФОТ (1592,23 руб.)
0,079
1812,38
1812,38

143,18
143,18

248
19,59
2
ТЕР01-02-061-03
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
(100 м3 грунта)
НР, (466,8 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (620,75 руб.)
СП, (279,34 руб.): 45% от ФОТ (620,75 руб.)
0,079
706,64
706,64

55,82
55,82

121
9,56
3
ТЕР06-01-001-03
Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
54 500,26 = 51 059,80 - 387,04 x 102 + 420,77 x 102
НР, (3091,38 руб.): 105%*0,94 от ФОТ (3132,1 руб.)
СП, (2035,87 руб.): 65% от ФОТ (3132,1 руб.)
0,0965
54500,26
2678,79
1983,45
239,87
5259,28
258,5
191,4
23,15
402,22
38,81
Уд
1. 401-0023
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100), (м3)
102
9,843
387,04

3809,63




4
ТЕР09-06-010-01
Монтаж опор свободно стоящих высотой: до 25 м
(1 т конструкций)
15 201,28 = 1 984,40 + 13 216,88
НР, (5231,38 руб.): 90%*0,94 от ФОТ (6183,67 руб.)
СП, (5256,12 руб.): 85% от ФОТ (6183,67 руб.)
1,4675
15201,28
296,27
1275,78
82,66
22307,25
434,76
1872,15
121,30
38,83
56,98
5
ТЕР13-03-002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР, (195,4 руб.): 90%*0,94 от ФОТ (230,97 руб.)
СП, (161,68 руб.): 70% от ФОТ (230,97 руб.)
0,47
268,35
44,13
8,89
0,07
126,12
20,74
4,18
0,03
5,31
2,5
6
ТЕР13-03-004-26
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за два раза)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР, (240,75 руб.): 90%*0,94 от ФОТ (284,58 руб.)
СП, (199,21 руб.): 70% от ФОТ (284,58 руб.)
0,94
772,11
27,15
5,83
0,07
725,78
25,52
5,48
0,07
3,83
3,6
7
ТЕР24-01-001-01
Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб: 50 мм
(1 км трубопровода)
НР, (14675,99 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (12009,81 руб.)
СП, (10688,73 руб.): 89% от ФОТ (12009,81 руб.)
0,28
16067,15
3202,33
8956,33
654,73
4498,8
896,65
2507,77
183,32
431
120,68
8
СЦМ-103-0139
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм
(м)
282,8
37,27

10539,96




9
ТЕР24-01-001-02
Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб: 70 мм
(1 км трубопровода)
НР, (14557,34 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (11912,72 руб.)
СП, (10602,32 руб.): 89% от ФОТ (11912,72 руб.)
0,266
16399,69
3358,36
9032,15
668,89
4362,32
893,32
2402,55
177,92
452
120,23
10
СЦМ-103-0144
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.5 мм
(м)
268,7
54,9

14751,63




11
ТЕР24-01-001-03
Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб: 80 мм
(1 км трубопровода)
НР, (3926,48 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (3213,16 руб.)
СП, (2859,71 руб.): 89% от ФОТ (3213,16 руб.)
0,07
16929,07
3451,68
9207,11
676,02
1185,03
241,62
644,5
47,32
459
32,13
12
СЦМ-103-0149
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм толщина стенки 4.0 мм
(м)
70,7
70,2

4963,14




13
ТЕР24-01-001-04
Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб: 100 мм
(1 км трубопровода)
НР, (4163,21 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (3406,88 руб.)
СП, (3032,12 руб.): 89% от ФОТ (3406,88 руб.)
0,068
18573,06
3815,00
9871,86
690,28
1262,97
259,42
671,29
46,94
500
34
14
СЦМ-103-0161
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм
(м)
68,68
83,08

5705,93




15
ТЕР22-03-001-05
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
(1 т фасонных частей)
НР, (4284,28 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (3505,96 руб.)
СП, (3120,3 руб.): 89% от ФОТ (3505,96 руб.)
0,077
23208,82
3063,91
11610,17
1030,57
1787,08
235,92
893,98
79,35
353,8
27,24
16
ТЕР24-01-028-01
Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 50 мм
(1 компенсатор)
НР, (672,94 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (550,69 руб.)
СП, (490,11 руб.): 89% от ФОТ (550,69 руб.)
2
50,01
22,01
21,7
2,75
100,02
44,02
43,4
5,50
2,8
5,6
17
ТЕР24-01-028-02
Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 70 мм
(1 компенсатор)
НР, (1487,2 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (1217,02 руб.)
СП, (1083,15 руб.): 89% от ФОТ (1217,02 руб.)
4
58,45
23,58
26,76
3,78
233,8
94,32
107,04
15,12
3
12
18
ТЕР24-01-032-01
Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
(1 комплект задвижек или клапана)
НР, (2656,7 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (2174,06 руб.)
СП, (1934,91 руб.): 89% от ФОТ (2174,06 руб.)
10
83,89
14,71
62,91
4,84
838,9
147,1
629,1
48,40
1,9
19
19
СЦМ-300-1269
Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
(шт)
10
137,5

1375




20
ТЕР22-03-014-01
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
(1 фланец)
НР, (1440,46 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (1178,77 руб.)
СП, (1049,11 руб.): 89% от ФОТ (1178,77 руб.)
20
149,74
3,20
23,29
2,10
2994,8
64
465,8
42,00
0,37
7,4
21
ТЕР24-01-033-01
Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
(1 шт.)
НР, (809,92 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (662,78 руб.)
СП, (589,87 руб.): 89% от ФОТ (662,78 руб.)
10
6,73
5,96

67,3
59,6

0,84
8,4
22
СЦМ-300-1342
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
(шт)
10
21,78

217,8




23
ТЕР13-03-002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР, (657,05 руб.): 90%*0,94 от ФОТ (776,65 руб.)
СП, (543,66 руб.): 70% от ФОТ (776,65 руб.)
1,58
268,35
44,13
8,89
0,07
423,99
69,73
14,05
0,11
5,31
8,39
24
ТЕР13-03-004-15
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР, (268,78 руб.): 90%*0,94 от ФОТ (317,71 руб.)
СП, (222,4 руб.): 70% от ФОТ (317,71 руб.)
1,58
1121,62
18,01
10,42
0,07
1772,16
28,46
16,46
0,11
2,54
4,01
25
ТЕР26-01-002-01
Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода: до 350 мм
(1 м3 изоляции)
НР, (16013,78 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (17035,94 руб.)
СП, (11925,16 руб.): 70% от ФОТ (17035,94 руб.)
9,8
1036,2
156,32
34,56
10154,76
1531,94
338,69
22,3
218,54
26
СЦМ-104-0103
Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40
(м3)
10,29
996,64

10255,43




27
ТЕР26-01-049-01
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
НР, (39244,92 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (41749,91 руб.)
СП, (29224,94 руб.): 70% от ФОТ (41749,91 руб.)
3,313
2091,89
1133,21
90,81
6930,43
3754,32
300,85
148,52
492,05
28
СЦМ-104-0036
Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью
(10м2)
40,42
310,75

12560,52




Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.


125599,2

9258,94
11108,69
790,64

1240,71
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам


646160,31
102964,04
77020,41
8792,30

1426,82
В том числе, справочно:






Коэффициент 2кв. 2008г ОЗП=9,67; ЭМ-ЗПМ=5,75; ЗПМ=9,67; МАТ=4,43 (Поз. 1-6, 23-24, 7-22, 25-28)
497084,88
80275,01
55865,59
6854,85


8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-6, 23-24, 7-22, 25-28)
23476,23
13430,09
10046,14
1146,82

186,1065
Накладные расходы
115282,11




Сметная прибыль
86015,2




Итоги по смете:





Итого
847457,62



1426,82
В том числе:





Материалы
466175,85




Машины и механизмы
77020,41




ФОТ
111756,34




Накладные расходы
115282,11




Сметная прибыль
86015,2




НДС 18%
152542,37




ВСЕГО по смете
1000000



1426,82
























Составил Герасименко Н.Л.


















Лицензия номер ГС-3-26-02-26-0-2635060510-004404-2 от 12 сентября 2005г.

















ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ.
(ПРОЕКТ)

г. Железноводск «___»____________2008г.


Управление жилищно – коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице начальника Новикова Вадима Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны,
и _________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________, с другой стороны,
заключили настоящий Муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем.

1.
Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключается в соответствии с Протоколом заседания Котировочной комиссии от _________200__г. № ___.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.3 настоящего контракта, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ, и эти работы оплатить.
1.3.«Подрядчик» обязуется собственными силами выполнить работы по устройству мини-котельной по адресу ул. Ленина 5 «В» города-курорта Железноводска, согласно прилагаемому сметному расчету.

2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1.Работы оплачиваются «Заказчиком» в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.2.Цена настоящего контракта составляет ____________
(сумма цифрами и прописью)
________,
в том числе НДС ___% (_________рублей).
2.3. Оплата по настоящему контракту производится с момента получения денежных средств из городского бюджета, путем перечисления «Заказчиком» денежных средств на расчетный счет Подрядчика. «Заказчик» осуществляет авансовый платеж в размере 30 % цены контракта. Остаток денежных средств перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС-2,КС-3.
2.4. Основанием к осуществлению «Заказчиком» платежей является: настоящий контракт, подписанные сторонами унифицированные формы КС-2, КС-3, счета – Фактуры.
3. Обязательства сторон.
3.1. «Заказчик» обязан:
3.1.1. Оплатить выполненные работы, в соответствии с п. 2.3. настоящего контракта.
3.1.2. Предоставить доступ «Подрядчику» для выполнения работ, указанных в
п. 1.3. настоящего контракта.
3.1.3. При завершении работ, принять выполненные «Подрядчиком» работы.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.3. «Подрядчик» обязан:
3.3.1. выполнить работы указанные в п. 1.3. настоящего контракта в срок до ___________________2008г.
3.3.2. сдать работы Заказчику в состоянии и в сроки, соответствующем условиям настоящего контракта;
3.3.3. за счет собственных средств в течение 10 дней устранить недостатки, выявленные Заказчиком в ходе принятия работ;
3.3.4. при производстве работ обеспечить требования российских норм по технике
безопасности, охране труда и противопожарной безопасности;
3.3.5. предоставлять «Заказчику-технадзору» акт КС-2 25-го числа каждого месяца.
3.3.6. при производстве работ обеспечить требования российских норм по технике безопасности;
3.3.7. предоставлять «Заказчику» акт Ф-2 25-го числа каждого месяца;
3.3.8. В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит не учтенные в смете и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, он будет обязан сообщить об этом Заказчику.
3.3.9. Если Подрядчик не выполнить обязанности, установленные п. 3.3.8. настоящего контракта, он лишается права оплаты выполненных им дополнительных работ;
3.3.10. Подрядчик извещает Заказчика за 7 рабочих дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ письменным уведомлением. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.


4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка объекта осуществляется путем подписания сторонами настоящего контракта унифицированных форм КС-2 (акта выполненных работ) и КС-3 (справки о стоимости выполненных работ) до 25 числа текущего месяца.
В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.
4.2. Датой завершения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков.
5.
Ответственность сторон.
5.1. «Заказчик» не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из городского бюджета.
5.2. «Подрядчик» несет ответственность за вред, причиненный им в ходе выполнения работ третьим лицам, а также Заказчику.
5.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшающими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
5.4. При просрочке выполнения работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.5. Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемого материала.
5.6. В случае привлечения к работам субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик.
5.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.


6.Действие обстоятельств непреодолимой силы.

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7.
Гарантийные обязательства.
7.1.Подрядчик гарантирует нормальное и безаварийное функционирование объекта, указанного в пункте 1.3 настоящего контракта, в течение 24 месяца со дня подписания сторонами приемо-сдаточного акта оконченного строительством (ремонтом) объекта. В течение гарантийного срока Подрядчик за счет собственных средств в течение 10 дней устраняет выявленные недостатки выполненных по настоящему контракту работ. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения этих недостатков.

8.
Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ставропольского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

9.
Порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 6.3 настоящего контракта, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.
Прочие условия.
10.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента подписания и действует до 31.12.2008г., а по взаиморасчетам до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.Юридические адреса и подписи сторон.
Заказчик
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска
г. Железноводск ул. Оранжерейная, 4
-
ИНН 262702 0747
-
КПП 262701001
л/сч ________________________________ в ОКИБ по г.Железноводску
Министерство финансов СК в отделении по г.Железноводску
УФК по СК ГРКЦ ГУ Банка России по СК
р/с 40204810900000000639
- БИК 040702001
тел: 4-55-08

Начальник __________________В.А. Новиков



«Подрядчик»






ИЗВЕЩЕНИЕ
О внесении изменений в извещение № 2 и конкурсную документацию на выполнение работ по содержанию курортной зоны (лечебного парка и курортного озера) города-курорта Железноводска на 2-е полугодие 2008г.


Информация о Заказчике:
Полное наименование: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска.
Почтовый адрес: г.-к. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
Тел/факс (87932) 4-55-08;


1. Внести изменения в извещение в пункт «Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)», читать в следующей редакции:
«Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 790 137,37 рублей».
2. Внести в конкурсную документацию Часть 1, Раздел 1.1, пункт «Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)», читать в следующей редакции:
«Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 790 137,37 рублей».
3. Внести в Информационную карту Раздел 1.3, пункт 1.4.1. «Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)», читать в следующей редакции:
«Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 790 137,37 рублей».

В остальной части извещения № 2 и конкурсной документации на выполнение работ по содержанию курортной зоны (лечебного парка и курортного озера) города-курорта Железноводска на 2-е полугодие 2008г. оставить без изменений.











Начальник УЖКХ и С
администрации
города-курорта Железноводска В.А.Новиков




ИЗВЕЩЕНИЕ
Об отказе от проведения открытого аукциона № 11 А на выполнение работ по устройству 4-х мини-котельных по адресу Ленина 1-5 в городе-курорте Железноводск, в том числе проектно-разрешительная документация, оплата проектировки проекта, экспертиза.

Информация о Заказчике:
Полное наименование: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска.
Почтовый адрес: г.-к. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
Тел/факс (87932) 4-55-08;





Управление жилищно-коммунального хозяйство и строительство администрации города-курорта Железноводска приняло решение об отказе в проведении открытого аукциона № 11 А на выполнение работ по устройству 4-х мини-котельных по адресу Ленина 1-5 в городе-курорте Железноводск, в том числе проектно-разрешительная документация, оплата проектировки проекта, экспертиза.










Начальник УЖКХ и С
администрации
города-курорта Железноводска В.А.Новиков





Извещение № 12А
О проведении открытого аукциона на выполнение ремонтных работ в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска.

1. Наименование торгов: открытый аукцион.
2. Адрес муниципального заказчика: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4; тел. (87932) 4-55-08

e-mail: admzhv.@beshtau.ru
3. Предмет муниципального контракта: ремонтные работы в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
4. Объем выполняемых работ указан в техническом задании документации об аукционе.
5. Место выполнения работ: МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ул. Чапаева,5 города-курорта Железноводска.
6. Период выполнения работ: 3 квартал 2008 год.
7. Источник финансирования: софинансирование (местный, краевой бюджет).
8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

Лот № 1. Капитальный ремонт крыши здания МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» – 859 838 рублей;

Лот № 2. Замена оконных и дверных блоков в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» – 1 117 162 рубля;
9. Гарантийный срок: 24 месяца.
10. Порядок оплаты: оплата производится Инвестором по безналичному расчету с момента поступления денежных средств из городского бюджета. Инвестором осуществляется авансовый платеж в размере 30% цены контракта на основании предоставленного счета Подрядчиком. Остаток денежных средств перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС -2,КС -3.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов: не устанавливаются.
12. Срок и место предоставления документации об аукционе: Документация подается в письменной форме, в течении двух рабочих дней со дня получения аукционной комиссией письменного заявления от участника размещения заказа до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Плата за предоставление документации об аукционе: не взимается.
Сроки предоставления: Аукционные заявки с 8-00 ч. До 17-00 ч. (Время московское), перерыв с 12-00 ч. – 13-00 ч. В рабочие дни по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
Официальное печатное издание: газета «Курортный край».
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе www.torgi.stavkray.ru/; adm.zheleznovodsk.info.
13. Рассмотрение заявок начнется по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4. «23» июля 2008г. в 10-00 часов (время московское).
14. Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей, «04» августа 2008г. в 14-00 часов (время московское).
Ответственный: Кучеренко Сергей Михайлович, телефон для справок (87932)4-55-08.










УТВЕРЖДАЮ
Начальник УЖКХ и С администрации города-курорта Железноводска
_________В.А.Новиков
«__» ________ 2008 г.










ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 12А
регламентирующая порядок открытого аукциона по размещению заказа на выполнение ремонтных работ в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска.















г. Железноводск
2008 г.

Оглавление

I. Общая часть документации …………………………………………………стр.3
II. Инструкция по подготовке и проведению аукциона …………………….стр. 3-4

1. Особенности документации об аукционе …………………………стр. 3-4

2. Изучение участниками документации об аукционе ……………….стр. 4

3. Внесение изменений в документации об аукционе ………………стр. 4

4. Разъяснение документации об аукционе ………………………….стр. 4-5

5. Отказ от проведения аукциона ……………………………………стр. 5

6. Требование к участникам …………………………………………….стр. 5-6

7. Язык заявки ……………………………………………………………стр. 6

8. Аукционное предложение участника ………………………………стр. 6-7

9. Расходы на участие в аукционе и заключения контракта ………….стр. 7

10. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки

11. Оформление и подписание заявки …………………………………стр.7-9
12. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона………………………………….стр.9-11
13. Срок и место подачи заявок …………………………………………стр.11
14. Изменение в заявках и их отзыв ……………………………………стр.12
15. Проверка комиссией заявок на соответствие требований………стр.12-13
16. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе …………стр.13-17
17. Порядок проведения аукциона ……………………………………стр.17-20
18. Заключение контракта ……………………………………………стр.20-21
19. Права и обязанности участников и заказчика ……………………стр.21-22
20. Возврат заявок участникам ……………………………………………стр.22
III. Информационная карта документации об аукционе ………………………стр.23
1. Предмет аукциона ……………………………………………………….стр.23
2. Источник финансирования ……………………………………………стр.23
3. Содержание и состав документации об аукционе ……………………стр.23
4. Требование к участникам …………………………………………стр.23-24
5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки
6. Требование обеспечения исполнения контракта ……………………стр.24
7. Документы и формы, входящие в состав заявки ……………………стр.24
8. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов ………………………………стр.25
9. Место, дата начала и окончания подачи заявок ………………………стр.25
10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок …………………стр. 25
11. Сроки подписания муниципального контракта ……………………стр. 25
IV. Образцы форм для заполнения …………………………………………стр. 26-30
V. Техническое задание ………………………………………………………стр. 31

1. Общие требования ………………………………………………………стр.31

2. Основные технические требования к работам ………………………стр.31
3. Требования к порядку заполнения участником форм «Аукционного предложения» …………………………………………………………….стр. 32
VI. Проект муниципального контракта ……………………………………стр. 33-36







I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ
Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон).
В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:
аукционист – лицо, управляющее процессом аукциона;
комиссия - комиссия по размещению заказов.
заказчик–Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства города-курорта Железноводска;
заявка - заявка на участие в аукционе;
контракт – муниципальный контракт;

официальное печатное издание – официальное печатное издание города-курорта Железноводска в сфере информационного обеспечения муниципального заказа - газета «Курортный край»;
официальный сайт – официальный сайт Ставропольского края в сети Интернет для размещения информации о размещении: www.torgi.stavkray.ru, adm.zheleznovods.info.;
продукция - поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для муниципальных нужд города-курорта Железноводска;
уполномоченное лицо участника - участник размещения муниципального заказа - физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа - юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа Ставропольского края при проведении аукциона.
участники - участники размещения муниципального заказа.

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА
1. Особенности документации об аукционе
1.1. В Информационную карту включены сведения о начальной (максимально) цене контракта (цене лота), начальной (максимальной) цене единицы товара, услуги в случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для муниципальных нужд Информационной картой предусмотрено право муниципального заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа; начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также начальной (максимальной) цены запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг; предмете контракта; заказчике.
1.2.
Предложения о размере обеспечения заявки, размере обеспечения исполнения контракта могут устанавливаться самостоятельно в качестве защитных механизмов.
2. Изучение участниками документации об аукционе
2.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию об аукционе.
2.2. Представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
3. Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок организатор аукциона вправе внести изменения в документацию об аукционе.
3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.
3.3. Изменения направляются организатором аукциона заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе.
3.4. Участники, получающие и использующие документацию об аукционе только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте.
3.5. Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе.
4. Разъяснение положений документации об аукционе
4.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры организатора аукциона, специализированной организации или аукционной комиссии с участником не допускаются.
4.2. Любой участник вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее - запрос).
Участник должен направить запрос заказчику в строгом соответствии с их компетенцией.
4.3. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения документации об аукционе на официальном сайте.
4.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.
4.5. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме.
4.6. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.
4.7. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного Информационной картой, не рассматриваются.
5. Отказ от проведения аукциона
5.1. Организатор аукциона, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.
5.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.
5.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона организатором аукциона вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.
6. Требования к участникам
6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
6.2. Участие в аукционе в соответствии с антимонопольным законодательством не могут принять соответствующий заказчик, юридическое лицо, привлеченное на основе договора для осуществления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения торгов, и их работники.
6.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:
требованию о не проведении ликвидации участника - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
требованию о не приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;
требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.
6.4. Организатор аукциона вправе также установить в Информационной карте следующие требования к участникам:
обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если такие требования установлены постановлением Правительства Российской Федерации.
7. Язык заявки
7.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.
7.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.
7.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
8. Аукционное предложение участника
8.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно аукционное предложение по форме, установленной Информационной картой (далее - форма «Аукционное предложение»).
Форма «Аукционное предложение», представляемое участником обязательно должно содержать:
- информацию о соответствии предлагаемого к поставке товара, выполняемых работ, оказываемых услуг пунктам Технического задания документации об аукционе, не включенным в Форму «Сведения о качественных характеристиках товара, работ, услуг»;
- информацию о порядке формирования цены муниципального контракта;
- информацию о гарантиях качества;
- информацию о таре, упаковке и т.д.
Отсутствие названных требований является основанием для отказа в допуске участника к участию в аукционе.
8.2. Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), является российский рубль.
8.3. Цена контракта, предлагаемая участником (далее - ценовое предложение), не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (лота), указанную в Информационной карте.
4. Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Техническим заданием.
9. Расходы на участие в аукционе и заключение контракта
9.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта.
9.2. Организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.
10. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) - не установлено.
11. Оформление и подписание заявки
11.1. Заявка оформляется в письменной форме.
Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
11.2. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник в соответствии с настоящей документацией должна:
- быть подготовлена по формам, представленным в Информационной карте;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте.
Заявки могут оформляться в следующем порядке: все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные документы для каждого лота, оформленные с учетом требований Общей части аукционной документации.
11.3.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона, не заполнение ячеек форм, несоответствие представленных форм, формам, представленным Информационной карте настоящей документации является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник будет отстранен заказчиком, аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.
11.4.
При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
11.5.
Все сведения в формы впечатываются на печатной машинке, набираются на компьютере или вписываются от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.
11.6.
В формах должны быть заполнены все требуемые сведения. Ячейки, не содержащие информацию должны содержать слово «нет». Наличие пустых ячеек не допускается.
11.7.
Все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в описи документов и формируются в пакет.
11.8.
Все формы и приложения (справки, документы), предусмотренные аукционной документацией должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) полистно, последний лист каждой формы и приложения скреплен печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).
Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами.
Все документы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).
11.9.
Документы заявки представляются в оригинале либо в установленных аукционной документацией случаях - в заверенных надлежащим образом копиях. Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати) с проставлением надписи «Копия верна». Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она заверена нотариально (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).
11.10.
Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.
11.11.
Документ экземпляра-оригинала заявки, представленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.
11.12.
Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию. Документы заявки, представляются в виде одного тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника размещения заказа (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 100 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.
11.13.
Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы участнику размещения заказа не возвращаются.
11.14.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование аукциона, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом аукционе №__ ________________________________________________. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
12. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона
12.1. Если уполномоченным представителем участника являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:
12.1.1. Документами, подтверждающими полномочия руководителя юридического лица, являются:
а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц;
в) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Это может быть заверенная копия протокола (выписка из протокола) или решения (в хозяйственных обществах), копия приказа или распоряжения (в государственных унитарных предприятиях, государственных учреждениях).
Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму «Аукционное предложение», полностью совпадают в форме «Аукционное предложение», выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.
Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:
- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму «Аукционное предложение», полностью или частично не совпадают в форме «Аукционное предложение», выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица;
- не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.
12.1.2. Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, являются:
а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.
12.1.3. Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ, удостоверяющий личность физического лица.
12.2. Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:
Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:
а) оригинал доверенности, составленной по форме, являющейся приложением к Информационной карте;
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического лица);
в) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем);
г) копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником-физическим лицом);
д) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если доверенность подписана иностранным лицом).
Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами.
12.3. Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке.
Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства).
Форму «Аукционное предложение» может подписывать:
руководитель юридического лица;
директор филиала (представительства);
лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.
Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанная руководителем юридического лица, или оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица по форме, являющейся приложением к Информационной карте.
13. Срок и место подачи заявок
13.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в Информационной карте, не позднее времени и даты начала рассмотрения таких заявок, установленных Информационной картой.
13.2. Организатор аукциона может продлить срок подачи заявок в порядке, установленном Законом. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора аукциона и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.
13.3. Прием заявок заканчивается в день начала рассмотрения заявок, установленный Информационной картой, но не позднее непосредственно начала процедуры рассмотрения заявок (часть 6 статьи 35 Закона).
13.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный документацией об аукционе, регистрируется должностными лицами организатора аукциона, специализированной организацией.
Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера.
Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления конвертов с заявками.


14. Изменения в заявках и их отзыв
14.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры рассмотрения заявок.
Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.
14.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, маркировано и доставлено в соответствии с Общей частью документации об аукционе. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».
Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.
14.3. Участник, подавший заявку, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).
При этом в уведомлении в обязательном порядке должно быть указано наименование аукциона.
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).
14.4. Стоимость комплекта документации об аукционе не возвращается.

15. Проверка комиссией заявок на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе
15.1. Комиссия проверяет заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе в отсутствие уполномоченных лиц участников.
15.2. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе.
15.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, организатор аукциона, комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
15.4. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки и не допущенным к участию в аукционе, направляются (выдаются) уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.
15.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.
16. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе
При рассмотрении заявок участник не допускается комиссией к участию в аукционе только по следующим основаниям.
16.1. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе, связанные с несоответствием участника обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона, Общей частью документации об аукционе и Информационной картой. Иные положения документации об аукционе не могут содержать обязательные требования к участникам.
16.1.1. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в аукционе (пункты 2-4 части 1 статьи 11 Закона и Общей части документации об аукционе).
Факт несоответствия участника требованиям пунктов 2-4 части 1 статьи 11 Закона подтверждается только надлежащим образом оформленными документами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, в которых должна содержаться соответствующая информация об участнике.
16.1.2. В предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.
16.1.3. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (далее – требования), если требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 4 Информационной карты, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены копии документов (формы), предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
Требования в пункте 4 Информационной карты могут быть предусмотрены только действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, актами законодательства бывшего СССР, действующими на территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке).
16.1.4. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и Информационной картой, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены копии документов, предусмотренные пунктом 7 Информационной картой, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
16.1.5. Участник не обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности и такое требование установлено Информационной картой, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
16.2.6. Участник не соответствует требованию пункта 4 Информационной карты к выполнению им за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты (копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство), либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
Данное основание для отказа в допуске к участию в аукционе применяется только при проведении аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с начальной (максимальной) ценой контракта (цена лота) пятьдесят миллионов рублей и более при условии, что данное требование установлено пунктом 4 Информационной карты.
16.1.7. Участие в аукционе участника не допускается федеральным законом, либо федеральный закон предусматривает дополнительные основания для отказа в допуске к участию в аукционе.
16.1.8. Заявка не соответствует формальным требованиям документации об аукционе: заявка оформлена не в соответствии с требованиями документации об аукционе.
Не представлена форма «Аукционное предложение». В форме «Аукционное предложение» не указаны номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие (в случае если аукцион проводится по двум и более лотам).
В форме «Аукционное предложение» не указано наименование аукциона, для участия в котором подана заявка, либо указанное наименование аукциона содержит грубые ошибки, что не позволяет определить, для участия в каком аукционе подана заявка.
16.1.9. В составе заявке отсутствуют полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, либо указанные документы не соответствуют вышеперечисленным требованиям к их оформлению (документы получены ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона либо представлены с нарушением указанных требований к их оформлению).
16.1.10. В форме «Аукционное предложение» отсутствуют сведения о фирменном наименовании (наименовании) или сведения об организационно-правовой форме, или о почтовом адресе либо сведения о фирменном наименовании (наименование), либо сведения об организационно-правовой форме (для участника-юридического лица), указанные в форме «Аукционное предложение», не соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного реестра юридических лиц или представленных документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) и не позволяют определить от имени какого юридического лица подана заявка.
Почтовый адрес участника может не совпадать с местом нахождения участника, указанным в выписке из единого государственного реестра юридических лиц или документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
16.1.11. В форме «Аукционное предложение» отсутствуют сведения о фамилии, имени, отчестве или паспортных данных или сведения о месте жительства либо данные сведения, указанные в форме «Аукционное предложение», существенно не соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), представленной копии документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц), представленных документах о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) и не позволяют определить от имени какого физического лица подана заявка.
16.1.12. В составе заявки не представлены или представлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной картой, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника, либо представленные документы не подтверждают полномочия лица на осуществление действий от имени участника.
16.1.13. Выписка единого государственного реестра юридических лиц не содержит сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилию, имя, отчество, должность).
16.2.14. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, указанные в выписке из единого государственного реестра юридических лиц, не соответствуют соответствующим сведениям в представленных в составе заявки документах, представленных для подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника, в том числе, в случае если доверенность на осуществление действий от имени участника подписана лицом, не указанным в выписке в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.
16.1.15. Представленная доверенность не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (статьи 185-187 Гражданского кодекса Российской Федерации и т.д.).
16.1.16. В составе заявки отсутствуют (полностью или частично) копии документов, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.
При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.
17. Порядок проведения аукциона
17.1. Участники аукциона должны заблаговременно прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться у организатора аукциона. Регистрацией на аукционе участники аукциона соглашаются с правилами проведения аукциона, изложенными в Общей части документации об аукционе.
17.2. Уполномоченные лица участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации предъявляют следующие документы:
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность на право участие в настоящем аукционе, оформленную в соответствии с Информационной картой.
Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
17.3. На процедуре аукциона, кроме уполномоченного лица участника, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).
Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации предъявляют следующие документы:
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) иные представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность на право присутствия на настоящем аукционе, оформленную в соответствии с Информационной картой.
Доверенность остается у организатора аукциона.
Прочие представители участника после регистрации получают пропуск на аукцион установленный формы.
17.4. При регистрации уполномоченное лицо участника получает регистрационный номер (пронумерованную карточку) и расписывается в ознакомлении с инструкцией о порядке проведения аукциона.
Регистрационный номер получает только одно уполномоченное лицо участника. В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее регистрационный номер.
17.5. Во время начала аукциона в помещение для проведения аукциона по листу регистрации приглашаются уполномоченные лица участников, имеющие регистрационный номер, а также прочие представители участника, имеющие пропуск на аукцион.
После приглашения участникам аукциона пройти в помещение для проведения аукциона регистрация заканчивается, опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.
17.6. Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее регистрационный номер. Иные представители участников, не имеющие регистрационного номера, в аукционе не участвуют.
17.7. Участникам аукциона запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и аукционной комиссии, вступать в переговоры между собой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и аукционной комиссии.
Все спорные ситуации между участниками аукциона и аукционистом рассматриваются аукционной комиссией после окончания аукциона по всем лотам аукциона, перед принятием решения о победителях аукциона.
Участники аукциона и иные представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения аукциона.
17.8. Аукцион начинается с объявления аукционистом:
- начала проведения аукциона (лота);
- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам);
- предмета контракта;
- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в случаях, предусмотренных Информационной картой, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги связи, юридических услуг;
- «шага аукциона»;
- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;
- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если Информационной картой предусмотрены преимущества для таких участников аукциона;
- предложения участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.
17.9. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает регистрационный номер в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.
Поднятие участником аукциона таблички с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на расчетную цену контракта.
Участником, сделавшим предложение на расчетную цену контракта, является участник, первый поднявший табличку с регистрационным номером, что подтверждается оглашением аукционистом его регистрационного номера.
Участник аукциона обязан опустить регистрационный номер после объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта.
Участник аукциона вправе делать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по расчетной цене до объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта. Делать предложения о цене контракта до приглашения аукциониста не допускается.
17.10. В процессе аукциона аукционист последовательно, с «шагом аукциона», объявляет процентное снижение начальной (максимальной) цены контракта (лота) и приглашает делать предложение по текущей расчетной цене.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при этом следующий шаг аукциона устанавливается от последнего пониженного шага.
17.11. После троекратного приглашения и отсутствия предложений по расчетной цене аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, регистрационный номер и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
В случае если после троекратного приглашения аукциониста предложение подается только одним участником аукциона, данный участник признается победителем аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наименьшую цену по лоту в ходе аукциона.
Если несколькими участниками сделаны одинаковые предложения о цене контракта, победителем признается участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о последней цене контракта.
17.12. В случае если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.
17.13. В случае проведения аукциона в соответствии с частью 4.1 статьи 37 Закона победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 Закона, наиболее низкую цену единицы услуги.
До заключения контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования победителем аукциона определяется цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, при этом общая цена запасных частей к технике, к оборудованию не должна превышать общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предложенную победителем аукциона.
17.14. После проведения аукциона по всем лотам аукциона председательствующий на заседании аукционной комиссии предлагает утвердить результаты аукциона.
После указанного предложения председательствующего на заседании аукционной комиссии участники аукциона имеют право, подняв табличку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председательствующим на заседании аукционной комиссии
Все спорные ситуации разрешаются с использованием технических средств видео- и/или аудиозаписи аукциона. Решение по каждой претензии принимается аукционной комиссией.
После принятия решения по всем спорным ситуациям аукционная комиссия принимает решение об утверждении результатов аукциона. После голосования секретарь комиссии объявляет победителей аукциона по лотам и сообщает об участниках аукциона, подавших по этим лотам предпоследнее предложение.
После объявления результатов аукциона участники аукциона обязаны сдать ему таблички с регистрационными номерами и покинуть помещение аукциона.
18. Заключение контракта
18.1. Заказчик заключает контракт с победителем аукциона на условиях, содержащихся в документации об аукционе, с ценой контракта, установленной в ходе аукциона.
18.2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передается один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в ходе аукциона, в проект контракта.
18.3. Контракт может быть заключен заказчиком и участником аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
18.4. Участник аукциона, с которым заключается контракт, должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с Общей частью документации об аукционе, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено Информационной картой, в срок, установленный Информационной картой.
18.5. В соответствии с частью 1 статьи 527 и статьей 765 Гражданского кодекса Российской Федерации подписание контракта с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, для заказчика является обязательным, если иное не установлено федеральным законом.
18.6. В соответствии с частью 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик не позднее двадцати календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукциона (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона) или со дня подписания протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона) обязан подписать контракт с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона.
18.7. Правоотношения между заказчиком и победителем аукциона по предмету аукциона возникают после подписания контракта и внесения его в Реестр государственных контрактов Ставропольского края.
19. Права и обязанности участников и заказчика
19.1. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
19.2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
19.3. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
20. Возврат заявок участникам
После процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе все поступившие заявки становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.





































III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта,
источник финансирования муниципального заказа
1.1. Предметом настоящего аукциона являются ремонтные работы в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».
1.2. Начальная (максимальная) цена контракта рублей (только цифрами):


лота


Наименование
и описание лота

Начальная
(максимальная)
цена контракта (лота), руб.

Шаг аукциона

1
Капитальный ремонт крыши здания МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
859 838

5%
2
Замена оконных и дверных блоков в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
1 117 162
5%

1.3. Источник финансирования: софинансирование (местный, краевой бюджет).
2. Сведения о муниципальном заказчике: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска.
3. Содержание и состав документации об аукционе
Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:
1) Общая часть документации об аукционе;
2) Инструкция по подготовке и проведению аукциона;
3) Информационная карта документации об аукционе;
4) Техническое задание;
5) Проект муниципального контракта.

4. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона
Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом аукциона (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона):
4.1. Наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности: по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, подтверждающей право участника размещения заказа на проведение работ по составу, соответствующих работам, входящим в состав работ по сметной документации, осуществление функции генерального подрядчика.
Требование установлено подпунктом 101.2 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, № 153-154, 10.08.2001) .
При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.
4.2. Отсутствие сведений об участнике в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков.

5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) - не установлено.

6. Требование обеспечения исполнения контракта - не установлен.

7. Документы и формы, входящие в состав заявки
Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать следующие документы и формы:
1) Форма «Опись документов и форм, представляемых для участия в аукционе».
2) Форма «Аукционное предложение».
3) Документ, подтверждающий правовой статус участника.
для юридических лиц:
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.
для индивидуальных предпринимателей:
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки.
для иных физических лиц:
копии документов, удостоверяющих личность.
для иностранных лиц:
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона.
4) Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона, подготовленные в соответствии с Общей частью документации об аукционе.
5) Копия лицензии на право осуществления видов деятельности: по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, подтверждающей право участника размещения заказа на проведение работ по составу, соответствующих работам, входящим в состав работ по сметной документации, осуществление функции генерального подрядчика.
8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов - не установлены.
9. Место, дата начала и окончания подачи заявок
9.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Железноводск, ул.Оранжерейная, 4
9.2. Заявки могут подаваться с 03.07.2008г.
9.3. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок (пункт 10.1 Информационной карты).
10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок и проведения аукциона
10.1. Рассмотрение заявок начнется по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в 10 ч.00 мин. 23.07. 2008 года.
10.2. Аукцион будет проводиться по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в 14 ч.00 мин. 04.08. 2008 года.
10.3. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.
11. Сроки подписания контракта, заключаемого по итогам аукциона
Победитель аукциона в течение 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, обязан подписать переданный ему проект контракта и представить его заказчику.



Приложение
к Информационной карте


IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых
для участия в аукционе»

Настоящим (участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование) – для участника юридического лица), фамилию, имя, отчество – для участника – физического лица) подтверждает, что нижеперечисленные документы и формы содержание описи и состав заявки на участие в аукционе совпадают.
Наименование документа и формы
Номер листа
Количество листов
Указываются все формы, документы и приложения в соответствии с пунктом 7 Информационной карты
























Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.


2. Форма «Аукционное предложение»
для участия в аукционе ______ (указать наименование аукциона)

1. Участник (для юридического лица):
1.1 Наименование и сведения об организационно-правовой форме

1.2 Почтовый адрес

1.3 Контактный телефон

1.4. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие


1. Участник (для физического лица):
1.1 Фамилия, имя, отчество

1.2. Паспортные данные

1.3 Сведения о месте жительства

1.4. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие


подтверждает, что ознакомлен с документацией об аукционе к настоящему аукциону в полном объеме, согласен с ее условиями и требованиями и обязуется выполнить в полном объеме работы в соответствии с техническим заданием аукционной документации ____________________________________________ (наименование работ, являющихся предметом аукциона).

Место, условия и сроки выполнения работ: _________________________________________________________________.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: _________________________________________________________________.

Срок предоставления гарантий качества работ: ___________________.

Порядок формирования цены муниципального контракта: _________________________________________________________________ .


Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)



3. Образец доверенности на подписание документов
от имени участника при проведении настоящего аукциона

ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) подписывать все необходимые документы, в том числе подписывать форму «Аукционное предложение», на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта ___________________________________ (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю.



Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица


4. Образец доверенности на право участия в аукционе

ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на ______________________________(указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись (Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.


Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица
















5. Образец доверенности на право присутствия на аукционе


ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) присутствовать на открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на _________________________ (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись (Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.


Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица















VI. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Общие требования
1.1 Наименование предмета торгов: выполнение ремонтных работ в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска.
1.2 Требования к качеству выполняемых работ, сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ, услуг:
Требования к качеству выполняемых работ должны соответствовать СНИП и действующим стандартам и нормам РФ по качеству. Все изменения, возникающие в процессе работ подрядчик должен согласовывать с заказчиком. В случае выявления дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Подрядчика. Гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет 24 месяца со дня подписания акта приемке выполненных работ после завершения работ.
1.3 Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдение сроков выполнения работ:
В ходе работ на объекте подрядчик должен вести журнал учета выполненных работ, делать акты на скрытые работы. Подрядчик представляет заказчику копии счетов-фактур на приобретаемые материалы с сертификатами качества. Подрядчик представляет промежуточные акты формы КС-2, КС-3 утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100. По окончании работ подрядчик представляет исполнительную документацию включающую в себя: Исполнительные схемы; Акты испытаний; Акты выполнения пуско-наладочных работ; Акты приема объекта в эксплуатацию.
1.4 Место выполнения работ: МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ул. Чапаева,5 города-курорта Железноводска.
1.5 Срок начала и окончания работ:
Начало выполнения работ - в течении 3 (трех) календарных дней со дня перечисления авансового платежа,
Окончание выполнения работ – 30 сентября 2008 год;
1.6 Условия выполнения работ:
Работы должны выполняться иждивением подрядчика.
1.7 Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг
Форма оплаты – безналичная, авансовый платеж в размере 30% от цены контракта со дня поступления денежных средств из городского бюджета, остаток денежных средств, составляющий 70% цены контракта перечисляются согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС-2, КС-3.
1.8 Сведения о наличии проектно-сметной документации с указанием наименования проектной организации: Приложение № 1, 2 к техническому заданию.
1.9 Требования к выполнению работ, оказанию услуг установленных законодательством Российской Федерации.
Наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности: по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, подтверждающей право участника размещения заказа на проведение работ по составу, соответствующих работам, входящим в состав работ по сметной документации.
Раздел 2. Основные технические требования к работам и услугам, являющимся предметом торгов
2.1 Работы выполняются в соответствии с Локальными сметными расчетами, являющимися неотъемлемой частью Технического задания (Приложение № 1, 2 к настоящему Техническому заданию).
2.2 Требования к безопасности услуг.
Обеспечение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности во время проведения работ, противопожарных мероприятий.
2.3 Порядок формирования цены контракта (цены лота), в том числе с учетом или без учета расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей:
Сметно-нормативная база – ТЕР-2001, метод расчета – базисно-индексный. Цена контракта должна включать расходы на выполнение работ, транспортные расходы, стоимость материалов и изделий, компенсацию издержек Подрядчика, уплату им налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Требования к порядку заполнения участником формы «Аукционное предложение» (при проведении аукционов на строительство)
3.1 Участник составляет Аукционное предложение в полном соответствии с Техническим заданием;



















Проект Лот № 1
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ______
на выполнение ремонтных работ в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска.

г. Железноводск «__» _________ 2008 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Начальника Новикова Вадима Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________ (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____________________ (должность, Ф.И.О.) , действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», по итогам открытого аукциона №____ Лот № 1 заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.
Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключается в соответствии с Протоколом заседания Аукционной комиссии от________________2008г. №______
1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по производству работ по капитальному ремонту крыши здания МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска (далее - работы) расположенного по адресу: ул. Чапаева, 5 (далее - Объект), согласно смете, утверждаемой Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.2. контракта, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, а так же условиями контракта.
1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащим образом сертифицированы.

2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Работы оплачиваются «Инвестором» в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.2.Цена настоящего контракта составляет _____________ (Сумма прописью) рублей ___________ НДС 18%.
2.3. Оплата по настоящему контракту производится Инвестором по безналичному расчету с момента поступления денежных средств из городского бюджета. Инвестором осуществляется авансовый платеж в размере 30% цены контракта на основании предоставленного счета Подрядчиком. Остаток денежных средств перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС -2,КС -3.
2.4. Основанием к осуществлению «Инвестором» платежей является: настоящий контракт, подписанные сторонами унифицированные формы КС-2, КС-3, счета – Фактуры.

3. Обязательства сторон.

3.1. «Инвестор» обязан:
3.1.1. Оплатить выполненные работы, в соответствии с п. 2.3. настоящего контракта.
3.1.2. Предоставить доступ «Подрядчику» для выполнения работ, указанных в
п. 1.2. настоящего контракта.
3.1.3. При завершении работ принять с «Заказчиком» выполненные «Подрядчиком» работы.
3.2. «Заказчик» имеет право:
3.2.1. во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность.
3.3. «Подрядчик» обязан:
3.3.1. Приступить к работам с момента поступления авансового платежа на расчетный счет «Подрядчика» в течение 3-х дней и выполнить данные работы в срок: __________________2008 г.
3.3.2. сдать работы «Заказчику» в состоянии и в сроки, соответствующем условиям настоящего контракта;
В случае задержки оплаты со стороны «Инвестора» согласно п. 2.3. начало выполнения работ сдвигается соответственно на это же количество дней.
3.3.4. заключать договоры субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ, только с письменного разрешения «Заказчика», и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ;
3.3.5. за счет собственных средств, в течение 10 дней устранить недостатки, выявленные Заказчиком в ходе принятия работ;
3.3.6. при производстве работ обеспечить требования российских норм по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, противопожарные мероприятия;
3.3.7. в ходе работ на объекте вести журнал учета выполненных работ, делать акты на скрытые работы;
3.3.8. В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит не учтенные в смете и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, он будет обязан сообщить об этом Заказчику.
3.3.9. Если Подрядчик не выполнить обязанности, установленные п. 3.3.8. настоящего контракта, он лишается права оплаты выполненных им дополнительных работ;
3.3.10. Подрядчик извещает Заказчика за два дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ письменным уведомлением. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка объекта осуществляется путем подписания сторонами настоящего контракта унифицированных форм КС-2 (акта выполненных работ) и КС-3 (справки о стоимости выполненных работ).
4.2. Датой завершения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков.

5.
Ответственность сторон.

5.1. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный им в ходе выполнения работ третьим лицам, а также Заказчику.
5.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшающими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
5.3. При просрочке выполнения работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.4. Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемого материала.
5.5. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
5.6. В случае привлечения к работам субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик.
5.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.Действие обстоятельств непреодолимой силы.

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. «Подрядчик» гарантирует нормальное и безаварийное функционирование объекта, указанного в пункте 1.2 настоящего контракта, в течение 24 месяцев со дня подписания сторонами приемо-сдаточного акта оконченного строительством (ремонтом) объекта. В течение гарантийного срока «Подрядчик» за счет собственных средств, в течение 10 дней устраняет выявленные недостатки выполненных по настоящему контракту работ. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения этих недостатков.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ставропольского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

9. Порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 6.3 настоящего контракта, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.


10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт, вступает в действие с момента подписания и действует до 31 декабря 2008 года, а по расчетам - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.4. Все изменения, дополнения, и приложения к настоящему Контракту совершаются сторонами в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.



11.Юридические адреса и подписи сторон.



«Заказчик»
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска
г. Железноводск ул. Оранжерейная, 4
-
ИНН 262702 0747
-
КПП 262701001
л/сч ________________________________ в ОКИБ по г.Железноводску
Министерство финансов СК в отделении по г.Железноводску
УФК по СК ГРКЦ ГУ Банка России по СК
р/с 40204810900000000639
- БИК 040702001
тел: 4-55-08








Начальник __________________Новиков В.А.



«Подрядчик»





















Проект Лот № 2
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ______
на выполнение ремонтных работ в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска.

г. Железноводск «__» _________ 2008 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Начальника Новикова Вадима Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________ (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____________________ (должность, Ф.И.О.) , действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по итогам открытого аукциона №____ Лот № 2 заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.
Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключается в соответствии с Протоколом заседания Аукционной комиссии от________________2008г. №______
1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по производству работ по замене оконных и дверных блоков в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска (далее - работы) расположенного по адресу: ул. Чапаева, 5 (далее - Объект), согласно смете, утверждаемой Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.2. контракта, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, а так же условиями контракта.
1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащим образом сертифицированы.

2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Работы оплачиваются «Инвестором» в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.2.Цена настоящего контракта составляет _____________ (Сумма прописью) рублей ___________ НДС 18%.
2.3. Оплата по настоящему контракту производится Инвестором по безналичному расчету с момента поступления денежных средств из городского бюджета. Инвестором осуществляется авансовый платеж в размере 30% цены контракта на основании предоставленного счета Подрядчиком. Остаток денежных средств перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС -2,КС -3.
2.4. Основанием к осуществлению «Инвестором» платежей является: настоящий контракт, подписанные сторонами унифицированные формы КС-2, КС-3, счета – Фактуры.

3. Обязательства сторон.

3.1. «Инвестор» обязан:
3.1.1. Оплатить выполненные работы, в соответствии с п. 2.3. настоящего контракта.
3.1.2. Предоставить доступ «Подрядчику» для выполнения работ, указанных в
п. 1.2. настоящего контракта.
3.1.3. При завершении работ принять с «Заказчиком» выполненные «Подрядчиком» работы.
3.2. «Заказчик» имеет право:
3.2.1. во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность.
3.3. «Подрядчик» обязан:
3.3.1. Приступить к работам с момента поступления авансового платежа на расчетный счет «Подрядчика» в течение 3-х дней и выполнить данные работы в срок: __________________2008 г.
3.3.2. сдать работы «Заказчику» в состоянии и в сроки, соответствующем условиям настоящего контракта;
В случае задержки оплаты со стороны «Инвестора» согласно п. 2.3. начало выполнения работ сдвигается соответственно на это же количество дней.
3.3.4. заключать договоры субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ, только с письменного разрешения «Заказчика», и обеспечивать контроль, за ходом выполняемых ими работ;
3.3.5. за счет собственных средств, в течение 10 дней устранить недостатки, выявленные Заказчиком в ходе принятия работ;
3.3.6. при производстве работ обеспечить требования российских норм по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, противопожарные мероприятия;
3.3.7. в ходе работ на объекте вести журнал учета выполненных работ, делать акты на скрытые работы;
3.3.8. В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит не учтенные в смете и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, он будет обязан сообщить об этом Заказчику.
3.3.9. Если Подрядчик не выполнить обязанности, установленные п. 3.3.8. настоящего контракта, он лишается права оплаты выполненных им дополнительных работ;
3.3.10. Подрядчик извещает Заказчика за два дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ письменным уведомлением. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка объекта осуществляется путем подписания сторонами настоящего контракта унифицированных форм КС-2 (акта выполненных работ) и КС-3 (справки о стоимости выполненных работ).
4.2. Датой завершения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков.

5.
Ответственность сторон.

5.1. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный им в ходе выполнения работ третьим лицам, а также Заказчику.
5.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшающими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
5.3. При просрочке выполнения работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.4. Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемого материала.
5.5. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
5.6. В случае привлечения к работам субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик.
5.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.Действие обстоятельств непреодолимой силы.

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. «Подрядчик» гарантирует нормальное и безаварийное функционирование объекта, указанного в пункте 1.2 настоящего контракта, в течение 24 месяцев со дня подписания сторонами приемо-сдаточного акта оконченного строительством (ремонтом) объекта. В течение гарантийного срока «Подрядчик» за счет собственных средств, в течение 10 дней устраняет выявленные недостатки выполненных по настоящему контракту работ. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения этих недостатков.




8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ставропольского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

9. Порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 6.3 настоящего контракта, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.


10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт, вступает в действие с момента подписания и действует до 31 декабря 2008 года, а по расчетам - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.4. Все изменения, дополнения, и приложения к настоящему Контракту совершаются сторонами в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.



11.Юридические адреса и подписи сторон.



«Заказчик»
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска
г. Железноводск ул. Оранжерейная, 4
-
ИНН 262702 0747
-
КПП 262701001
л/сч ________________________________ в ОКИБ по г.Железноводску
Министерство финансов СК в отделении по г.Железноводску
УФК по СК ГРКЦ ГУ Банка России по СК
р/с 40204810900000000639
- БИК 040702001
тел: 4-55-08









Начальник __________________Новиков В.А.



«Подрядчик»






Приложе
Приложение № 1
Приложение № 1 к Техническому заданию
Лот № 1
Согласовано: Согласовано: Утверждаю:


'___' ____________________ '___' ____________________ '___' ____________________



Локальная смета
на капитальный ремонт крыши здания МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Составлена в ценах на: II квартал 2008г.
Сметная стоимость: 859838.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1599.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 103759.00 руб.


Шифр
Наименование работ и затрат,
Единица
Кол-во
Стоимость единицы, руб.
Общая стоимость, руб.
Затраты труда
п.п.
норматива
материалов, изделий и конструкций
измер.

ВСЕГО
экспл. машин
ВСЕГО
основной
экспл. машин
рабочих-строителей, чел-ч.





основной
в. т.ч. з/пл

заработной
в. т.ч. з/пл
на
всего





з/пл
машинистов

платы
машинистов
единицу


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
ТЕРр 58-1-1
Разборка: обрешетки из брусков с прозорами ( Н.Р. 83*0,7% = 3312.36 руб. С.П. 65*0,9% = 3335.17 руб.)
100 м2 кровли
5.98
130.41
93.99
36.42
4.60
779.85
562.06
217.79
27.51
15.16
0.46
90.66
2.75
2
ТЕРр 58-5-4
Смена стропильных ног из досок ( Н.Р. 83*0,7% = 2542.83 руб. С.П. 65*0,9% = 2560.34 руб.)
100 м
0.51
2599.67
887.45
15.38
0
1325.83
452.60
7.84
0
133.25
0.19
67.96
0.10
3
ТЕРр 58-5-5
Смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ( Н.Р. 83*0,7% = 2158.09 руб. С.П. 65*0,9% = 2172.95 руб.)
100 м
0.36
4250.26
1067.00
51.13
0
1530.09
384.12
18.41
0
160.21
0.63
57.68
0.23
4
ТЕРр 58-2-2
Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ( Н.Р. 83*0,7% = 215.46 руб. С.П. 65*0,9% = 216.94 руб.)
100 окон
0.02
1927.42
1917.66
9.76
0
38.55
38.35
0.20
0
309.30
0
6.19
0
5
ТЕРр 58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ( Н.Р. 83*0,7% = 292.66 руб. С.П. 65*0,9% = 294.67 руб.)
100 м труб и покрытий
0.94
55.61
55.42
0.19
0
52.27
52.09
0.18
0
9.10
0
8.55
0
6
ТЕРр 58-3-2
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей ( Н.Р. 83*0,7% = 170.85 руб. С.П. 65*0,9% = 172.03 руб.)
100 м труб и покрытий
0.44
69.11
69.11
0
0
30.41
30.41
0
0
11.04
0
4.86
0
7
ТЕРр 58-4-1
Разборка парапетных решеток ( Н.Р. 83*0,7% = 458.73 руб. С.П. 65*0,9% = 461.89 руб.)
100 м парапетных решеток
0.9
92.24
90.72
1.52
0
83.02
81.65
1.37
0
14.80
0
13.32
0
8
ТЕРр 58-12-1
Устройство обрешетки сплошной из досок ( Н.Р. 83*0,7% = 6740.24 руб. С.П. 65*0,9% = 6786.64 руб.)
100 м2
5.98
3108.78
197.35
31.48
3.27
18590.50
1180.15
188.25
19.55
31.83
0.75
190.34
4.49
9
ТЕРр 58-17-4
Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ( Н.Р. 83*0,7% = 4990.54 руб. С.П. 65*0,9% = 5024.90 руб.)
100 м2 покрытий кровель
5.98
149.55
148.54
1.01
0
894.31
888.27
6.04
0
24.39
0
145.85
0
10
ТЕР 12-01-009-1
Устройство желобов: настенных к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,9*0,7% = 4444.21 руб. С.П. 65*0,85*0,9% = 2923.42 руб.)
100 м желобов
0.9
17129.26
649.11
326.11
26.35
15416.33
584.20
293.50
23.72
97.46
3.99
87.71
3.59
11
ТЕР 10-01-087-2
Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9*0,7% = 243.70 руб. С.П. 63*0,85*0,9% = 158.01 руб.)
10 м3 древесины в конструкции
0.21
2466.88
160.94
16.61
0.50
518.04
33.80
3.49
0.10
23.56
0.15
4.95
0.03
12
ТЕР 12-01-015-3
Устройство пароизоляции прокладочной: в один слой к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,9*0,7% = 2762.94 руб. С.П. 65*0,85*0,9% = 1817.47 руб.)
100 м2 изолируемой поверхности
5.98
965.34
61.58
34.21
1.62
5772.73
368.25
204.58
9.69
9.02
0.26
53.94
1.55
13
ТЕР 12-01-007-6
Устройство кровель из металлочерепицы к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,9*0,7% = 34076.02 руб. С.П. 65*0,85*0,9% = 22415.35 руб.)
100 м2 кровли
5.98
16165.34
759.49
206.66
19.98
96668.73
4541.75
1235.83
119.48
107.12
2.56
640.58
15.31
14
ТЕР 12-01-008-1
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,9*0,7% = 157.54 руб. С.П. 65*0,85*0,9% = 103.63 руб.)
100 м2 фасадов без вычета проемов
0.21
947.70
102.63
2.88
0
199.02
21.55
0.60
0
15.41
0.04
3.24
0.01
15
ТЕР 12-01-010-1
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,9*0,7% = 379.85 руб. С.П. 65*0,85*0,9% = 249.87 руб.)
100 м2 покрытия
0.06
8324.05
863.56
26.49
2.50
499.44
51.81
1.59
0.15
129.66
0.34
7.78
0.02
16
ТЕР 10-01-008-5
Устройство: карнизов к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9*0,7% = 5015.32 руб. С.П. 63*0,85*0,9% = 3251.80 руб.)
100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карн
0.637
4944.23
1095.24
87.74
0
3149.47
697.67
55.89
0
164.45
1.12
104.75
0.71
17
ТЕР 12-01-012-1
Ограждение кровель перилами к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,9*0,7% = 368.38 руб. С.П. 65*0,85*0,9% = 242.32 руб.)
100 м ограждения
0.89
3269.39
53.00
61.52
3.62
2909.76
47.17
54.75
3.22
7.67
0.54
6.83
0.48
18
ТЕР 15-04-030-4
Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9*0,7% = 2564.95 руб. С.П. 55*0,85*0,9% = 1631.64 руб.)
100 м2 окрашиваемой поверхности
0.71
902.49
564.67
3.09
0.09
640.77
400.92
2.19
0.06
81.72
0.05
58.02
0.04
19
ТЕР 10-01-003-1
Устройство слуховых окон к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9*0,7% = 749.92 руб. С.П. 63*0,85*0,9% = 486.23 руб.)
1 слуховое окно
2
337.48
50.78
23.59
1.38
674.96
101.56
47.18
2.76
7.62
0.28
15.24
0.56
20
ТЕР 10-01-010-1
Установка элементов каркаса: из брусьев к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9*0,7% = 332.62 руб. С.П. 63*0,85*0,9% = 215.66 руб.)
1 м3 древесины в конструкции
0.273
1932.28
169.49
37.41
0
527.51
46.27
10.21
0
25.87
0.45
7.06
0.12
21
ТЕР 15-01-050-2
Облицовка слуховых окон пластиком с печатным рисунком по деревянной обрешетке к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9*0,7% = 1060.70 руб. С.П. 55*0,85*0,9% = 674.74 руб.)
100 м2 облицовки
0.26
2654.17
636.39
214.15
1.40
690.08
165.46
55.68
0.36
88.76
1.39
23.08
0.36

(101-9155)
Листы облицовочные декоративные
м2
26.962
0

0




22
СЦП 1-1-26
Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный
1 т груза
18
2.04
0
0
0
36.72
0
0
0
0
0
0
0
23
СЦП 1-2-26
Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный
1 т груза
18
2.90
0
0
0
52.20
0
0
0
0
0
0
0
24
СЦП 2-4-30-1
Перевозка мусора, расстояние перевозки 30 км класс груза 1
1 т груза
18
36.57
0
0
0
658.26
0
0
0
0
0
0
0


Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
руб.



151739
10730
2406
207

1599
30


Индекс к оплате труда рабочих:

9.67


103759






Индекс к стоимости эксплуатации машин:

5.75


13834






в том числе зарплата машинистов:

9.67


2002






Индекс к стоимости материалов:

4.43


614011






Материалы в текущем уровне цен:

1


0






Итого с индексацией:
руб.



731604
103759
13834
2002

1599
30


Накладные расходы %:
%



73038






Итого с накладными:
руб.



804642






Сметная прибыль %:
%



55196






Итого:
руб.



859838






Всего по смете:
руб.



859838




Составил: ___________________ /______________/
Проверил: ___________________ /______________/


























Приложение № 2 к Техническому заданию
Лот № 2
Согласовано: Согласовано: Утверждаю:


'___' ____________________ '___' ____________________ '___' ____________________

Локальная смета
Замена оконных и дверных блоков в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Составлена в ценах на:
Сметная стоимость: 1117162.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1070.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 65418.00 руб.


Шифр
Наименование работ и затрат,
Единица
Кол-во
Стоимость единицы, руб.
Общая стоимость, руб.
Затраты труда
п.п.
норматива
материалов, изделий и конструкций
измер.

ВСЕГО
экспл. машин
ВСЕГО
основной
экспл. машин
рабочих-строителей, чел-ч.





основной
в. т.ч. з/пл

заработной
в. т.ч. з/пл
на
всего





з/пл
машинистов

платы
машинистов
единицу


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
ТЕРр 56-10-1
Снятие дверных полотен ( Н.Р. 82*0,7% = 1966.69 руб. С.П. 62% = 1581.92 руб.)
100 м2 дверных полотен
1.02
224.94
224.94
0
0
229.44
229.44
0
0
36.28
0
37.01
0
2
ТЕРр 56-9-2
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке ( Н.Р. 82*0,7% = 9440.07 руб. С.П. 62*0,9% = 9176.93 руб.)
100 коробок
0.52
3401.59
2814.50
587.09
29.54
1768.83
1463.54
305.29
15.36
449.60
3.97
233.79
2.06
3
ТЕРр 56-2-2
Снятие оконных переплетов: остекленных ( Н.Р. 82*0,7% = 2377.22 руб. С.П. 62*0,9% = 2310.96 руб.)
100 м2 оконных переплетов
1.26
305.02
288.65
16.37
6.92
384.33
363.70
20.63
8.72
46.11
0.93
58.10
1.17
4
ТЕРр 56-1-2
Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке ( Н.Р. 82*0,7% = 5863.83 руб. С.П. 62*0,9% = 5700.38 руб.)
100 коробок
0.39
2772.93
2328.57
444.36
26.93
1081.44
908.14
173.30
10.50
382.36
3.62
149.12
1.41
5
ТЕРр 56-3-2
Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных ( Н.Р. 82*0,7% = 872.83 руб. С.П. 62*0,9% = 848.50 руб.)
100 м2
0.23
594.51
594.51
0
0
136.74
136.74
0
0
94.97
0
21.84
0
6
ТЕРр 58-3-1
Разборка отливов ( Н.Р. 83*0,7% = 229.17 руб. С.П. 65*0,9% = 230.75 руб.)
100 м
0.64
55.61
55.42
0.19
0
35.59
35.47
0.12
0
9.10
0
5.82
0
7
ТЕР 10-01-027-4 т. ч. 3.8 к=0.78
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в каменных стенах площадью проема: более 2 м2 к стоим. экспл. машин: 1.25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15*0.78 ( Н.Р. 118*0.9*0,7% = 9799.35 руб. С.П. 63*0,9*0.85% = 6353.63 руб.)
100 м2 проемов
0.983
2098.92
1130.56
968.36
75.30
2063.24
1111.34
951.90
74.02
163.61
10.32
160.83
10.14

прайс-лист
Дюбели монтажные (588.3)
шт
578
(6.72)

(3884.16)





прайс-лист
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75 л(19.1)
шт
19
(157.02)

(2983.38)





прайс-лист
Клинья пластиковые (14.58)
шт
14
(3.2)

(44.80)





прайс-лист
Блоки оконные поливинилхлоридные
м2
98.3
(3600)

(353880.00)




8
ТЕР 10-01-027-3 прим
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) лощадью проема: до 2 м2 к стоим. экспл. машин: 1.25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1.25 к з/п рабочих: 1.15*0.78 к затратам труда рабочих: 1.15 ( Н.Р. 118*0,9*0.7% = 3255.29 руб. С.П. 63*0.85*0,9% = 2110.64 руб.)
100 м2 проемов
0.222
2894.37
1675.08
1219.29
98.65
642.55
371.87
270.68
21.90
310.79
12.72
69.00
2.82

(101-9219)
Блоки оконные поливинилхлоридные (ПВХ)
м2
22.2
(3600)

(79920.00)





прайс-лист
Дюбели монтажные (650)
шт
144
(6.72)

(967.68)





прайс-лист
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75 л(20.7)
шт
4.6
(157.02)

(722.29)





прайс-лист
Клинья пластиковые (16.25)
шт
4
(3.2)

(12.80)




9
ТЕР 12-01-010-1 прим
Устройство водоотливов из алюминия с полимерным покрытием (количество на 100 м2 проемов - 1.046) к стоим. экспл. машин: 1.25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 120*0.9*0,7% = 1019.36 руб. С.П. 65*0.85*0,9% = 670.54 руб.)
100 м2 покрытия
0.14
890.05
863.56
26.49
2.50
124.61
120.90
3.71
0.35
129.66
0.34
18.15
0.05

прайс-лист
Водоотлив из алюминия с полимерным покрытием
м
64
(147)

(9408.00)





прайс-лист
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75 л(1.38)
шт
1.44
(157)

(226.08)





прайс-лист
Герметик силиконовый для наружных швов(1.91)
л
2
(289.45)

(578.90)





прайс-лист
Шурупы строительные с потайной головкой (0.001)
т
0.001
(4800)

(4.80)





прайс-лист
Клинья пластиковые(7)
шт
7.3
(3.2)

(23.36)




10
ТЕР 10-01-033-2
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах высотой проема: до 2 м к стоим. экспл. машин: 1.25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 118*0.9*0,7% = 4342.73 руб. С.П. 63*0.85*0,9% = 2815.70 руб.)
100 м2 проемов
1.02
589.32
512.51
76.81
2.50
601.11
522.76
78.35
2.55
76.15
0.59
77.67
0.60

прайс-лист
Подоконные доски из ПВХ
м
64
(320)

(20480.00)





прайс-лист
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75 л (2.76)
шт
2.8
(157)

(439.60)





прайс-лист
Герметик силиконовый для наружных швов(4.44)
л
4.5
(289.45)

(1302.52)





прайс-лист
Клинья пластиковые (4.5)
шт
5
(3.2)

(16.00)




11
ТЕР 09-06-024-10
Демонтаж металлических решеток к стоим. экспл. машин: 0.7 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0.7 ( Н.Р. 90*0,7% = 1719.67 руб. С.П. 85*0,9% = 2088.17 руб.)
1 т конструкций
1.2
390.49
201.40
189.08
3.15
468.59
241.68
226.90
3.78
38.26
0.89
45.91
1.07
12
ТЕР 10-01-039-1
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах из ПВХ в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 к стоим. экспл. машин: 1.25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 0.78*1.15 ( Н.Р. 118*0.9*0,7% = 3119.05 руб. С.П. 63*0.85*0,9% = 2022.30 руб.)
100 м2 проемов
0.445
2070.22
670.68
1399.54
177.17
921.25
298.45
622.80
78.84
93.54
16.68
41.63
7.42

(203-9057)
Блоки дверные из ПВХ
м2
44.5
(8298)

(369261.00)





(101-1920)
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75 л(5)
шт
2.2
(157)

(345.40)





(101-9101-003)
Дюбели монтажные
шт
216
(5.67)

(1224.72)





(101-9215)
Клинья пластиковые (12.5)
шт
8.6
(3.2)

(27.52)




13
ТЕР 10-01-039-2
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: более 3 м2 к стоим. экспл. машин: 1.25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 0.78*1.15 ( Н.Р. 118*0.9*0,7% = 764.94 руб. С.П. 63*0.85*0,9% = 495.97 руб.)
100 м2 проемов
0.129
1711.77
611.78
1099.99
105.53
220.82
78.92
141.90
13.61
83.35
13.15
10.75
1.70

(203-9057)
Блоки дверные из ПВХ
м2
12.9
(8210)

(105909.00)





(101-1920)
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75 л(4.42)
шт
0.57
(157)

(89.49)





(101-9101-003)
Дюбели монтажные (441.9)
шт
57
(5.67)

(323.19)





(101-9215)
Клинья пластиковые (10.42)
шт
2
(3.2)

(6.40)






Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
руб.



8679
5883
2796
230

930
28


Коэффициент на стесненность:

1.15









Итого со стесненностью:
руб.



9981
6765
3215
264

1070
32


Индекс к оплате труда рабочих:

9.67


65418






Индекс к стоимости эксплуатации машин:

5.75


18486






в том числе зарплата машинистов:

9.67


2553






Индекс к стоимости материалов:

4.43


0






Материалы в текущем уровне цен:

1


952081






Итого с индексацией:
руб.



1035986
65418
18486
2553

1070
32


Накладные расходы %:
%



44770






Итого с накладными:
руб.



1080756






Сметная прибыль %:
%



36406






Итого:
руб.



1117162






Всего по разделу:
руб.



1117162







Итого по всем разделам:
руб.



1117162






Всего по смете:
руб.



1117162





Составил: ___________________ /______________/

Извещение № 12А
О проведении открытого аукциона на выполнение ремонтных работ в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска.

1. Наименование торгов: открытый аукцион.
2. Адрес муниципального заказчика: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4; тел. (87932) 4-55-08

e-mail: admzhv.@beshtau.ru
3. Предмет муниципального контракта: ремонтные работы в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
4. Объем выполняемых работ указан в техническом задании документации об аукционе.
5. Место выполнения работ: МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ул. Чапаева,5 города-курорта Железноводска.
6. Период выполнения работ: 3 квартал 2008 год.
7. Источник финансирования: софинансирование (местный, краевой бюджет).
8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

Лот № 1. Капитальный ремонт крыши здания МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» – 859 838 рублей;

Лот № 2. Замена оконных и дверных блоков в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» – 1 117 162 рубля;
9. Гарантийный срок: 24 месяца.
10. Порядок оплаты: оплата производится Инвестором по безналичному расчету с момента поступления денежных средств из городского бюджета. Инвестором осуществляется авансовый платеж в размере 30% цены контракта на основании предоставленного счета Подрядчиком. Остаток денежных средств перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС -2,КС -3.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов: не устанавливаются.
12. Срок и место предоставления документации об аукционе: Документация подается в письменной форме, в течении двух рабочих дней со дня получения аукционной комиссией письменного заявления от участника размещения заказа до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Плата за предоставление документации об аукционе: не взимается.
Сроки предоставления: Аукционные заявки с 8-00 ч. До 17-00 ч. (Время московское), перерыв с 12-00 ч. – 13-00 ч. В рабочие дни по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
Официальное печатное издание: газета «Курортный край».
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе www.torgi.stavkray.ru/; adm.zheleznovodsk.info.
13. Рассмотрение заявок начнется по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4. «23» июля 2008г. в 10-00 часов (время московское).
14. Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей, «04» августа 2008г. в 14-00 часов (время московское).
Ответственный: Кучеренко Сергей Михайлович, телефон для справок (87932)4-55-08.










УТВЕРЖДАЮ
Начальник УЖКХ и С администрации города-курорта Железноводска
_________В.А.Новиков
«__» ________ 2008 г.










ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 12А
регламентирующая порядок открытого аукциона по размещению заказа на выполнение ремонтных работ в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска.















г. Железноводск
2008 г.

Оглавление

I. Общая часть документации …………………………………………………стр.3
II. Инструкция по подготовке и проведению аукциона …………………….стр. 3-4

1. Особенности документации об аукционе …………………………стр. 3-4

2. Изучение участниками документации об аукционе ……………….стр. 4

3. Внесение изменений в документации об аукционе ………………стр. 4

4. Разъяснение документации об аукционе ………………………….стр. 4-5

5. Отказ от проведения аукциона ……………………………………стр. 5

6. Требование к участникам …………………………………………….стр. 5-6

7. Язык заявки ……………………………………………………………стр. 6

8. Аукционное предложение участника ………………………………стр. 6-7

9. Расходы на участие в аукционе и заключения контракта ………….стр. 7

10. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки

11. Оформление и подписание заявки …………………………………стр.7-9
12. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона………………………………….стр.9-11
13. Срок и место подачи заявок …………………………………………стр.11
14. Изменение в заявках и их отзыв ……………………………………стр.12
15. Проверка комиссией заявок на соответствие требований………стр.12-13
16. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе …………стр.13-17
17. Порядок проведения аукциона ……………………………………стр.17-20
18. Заключение контракта ……………………………………………стр.20-21
19. Права и обязанности участников и заказчика ……………………стр.21-22
20. Возврат заявок участникам ……………………………………………стр.22
III. Информационная карта документации об аукционе ………………………стр.23
1. Предмет аукциона ……………………………………………………….стр.23
2. Источник финансирования ……………………………………………стр.23
3. Содержание и состав документации об аукционе ……………………стр.23
4. Требование к участникам …………………………………………стр.23-24
5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки
6. Требование обеспечения исполнения контракта ……………………стр.24
7. Документы и формы, входящие в состав заявки ……………………стр.24
8. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов ………………………………стр.25
9. Место, дата начала и окончания подачи заявок ………………………стр.25
10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок …………………стр. 25
11. Сроки подписания муниципального контракта ……………………стр. 25
IV. Образцы форм для заполнения …………………………………………стр. 26-30
V. Техническое задание ………………………………………………………стр. 31

1. Общие требования ………………………………………………………стр.31

2. Основные технические требования к работам ………………………стр.31
3. Требования к порядку заполнения участником форм «Аукционного предложения» …………………………………………………………….стр. 32
VI. Проект муниципального контракта ……………………………………стр. 33-36







I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ
Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон).
В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:
аукционист – лицо, управляющее процессом аукциона;
комиссия - комиссия по размещению заказов.
заказчик–Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства города-курорта Железноводска;
заявка - заявка на участие в аукционе;
контракт – муниципальный контракт;

официальное печатное издание – официальное печатное издание города-курорта Железноводска в сфере информационного обеспечения муниципального заказа - газета «Курортный край»;
официальный сайт – официальный сайт Ставропольского края в сети Интернет для размещения информации о размещении: www.torgi.stavkray.ru, adm.zheleznovods.info.;
продукция - поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для муниципальных нужд города-курорта Железноводска;
уполномоченное лицо участника - участник размещения муниципального заказа - физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа - юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа Ставропольского края при проведении аукциона.
участники - участники размещения муниципального заказа.

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА
1. Особенности документации об аукционе
1.1. В Информационную карту включены сведения о начальной (максимально) цене контракта (цене лота), начальной (максимальной) цене единицы товара, услуги в случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для муниципальных нужд Информационной картой предусмотрено право муниципального заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа; начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также начальной (максимальной) цены запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг; предмете контракта; заказчике.
1.2.
Предложения о размере обеспечения заявки, размере обеспечения исполнения контракта могут устанавливаться самостоятельно в качестве защитных механизмов.
2. Изучение участниками документации об аукционе
2.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию об аукционе.
2.2. Представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
3. Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок организатор аукциона вправе внести изменения в документацию об аукционе.
3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.
3.3. Изменения направляются организатором аукциона заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе.
3.4. Участники, получающие и использующие документацию об аукционе только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте.
3.5. Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе.
4. Разъяснение положений документации об аукционе
4.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры организатора аукциона, специализированной организации или аукционной комиссии с участником не допускаются.
4.2. Любой участник вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее - запрос).
Участник должен направить запрос заказчику в строгом соответствии с их компетенцией.
4.3. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения документации об аукционе на официальном сайте.
4.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.
4.5. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме.
4.6. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.
4.7. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного Информационной картой, не рассматриваются.
5. Отказ от проведения аукциона
5.1. Организатор аукциона, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.
5.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.
5.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона организатором аукциона вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.
6. Требования к участникам
6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
6.2. Участие в аукционе в соответствии с антимонопольным законодательством не могут принять соответствующий заказчик, юридическое лицо, привлеченное на основе договора для осуществления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения торгов, и их работники.
6.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:
требованию о не проведении ликвидации участника - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
требованию о не приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;
требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.
6.4. Организатор аукциона вправе также установить в Информационной карте следующие требования к участникам:
обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если такие требования установлены постановлением Правительства Российской Федерации.
7. Язык заявки
7.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.
7.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.
7.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
8. Аукционное предложение участника
8.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно аукционное предложение по форме, установленной Информационной картой (далее - форма «Аукционное предложение»).
Форма «Аукционное предложение», представляемое участником обязательно должно содержать:
- информацию о соответствии предлагаемого к поставке товара, выполняемых работ, оказываемых услуг пунктам Технического задания документации об аукционе, не включенным в Форму «Сведения о качественных характеристиках товара, работ, услуг»;
- информацию о порядке формирования цены муниципального контракта;
- информацию о гарантиях качества;
- информацию о таре, упаковке и т.д.
Отсутствие названных требований является основанием для отказа в допуске участника к участию в аукционе.
8.2. Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), является российский рубль.
8.3. Цена контракта, предлагаемая участником (далее - ценовое предложение), не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (лота), указанную в Информационной карте.
4. Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Техническим заданием.
9. Расходы на участие в аукционе и заключение контракта
9.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта.
9.2. Организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.
10. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) - не установлено.
11. Оформление и подписание заявки
11.1. Заявка оформляется в письменной форме.
Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
11.2. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник в соответствии с настоящей документацией должна:
- быть подготовлена по формам, представленным в Информационной карте;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте.
Заявки могут оформляться в следующем порядке: все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные документы для каждого лота, оформленные с учетом требований Общей части аукционной документации.
11.3.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона, не заполнение ячеек форм, несоответствие представленных форм, формам, представленным Информационной карте настоящей документации является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник будет отстранен заказчиком, аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.
11.4.
При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
11.5.
Все сведения в формы впечатываются на печатной машинке, набираются на компьютере или вписываются от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.
11.6.
В формах должны быть заполнены все требуемые сведения. Ячейки, не содержащие информацию должны содержать слово «нет». Наличие пустых ячеек не допускается.
11.7.
Все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в описи документов и формируются в пакет.
11.8.
Все формы и приложения (справки, документы), предусмотренные аукционной документацией должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) полистно, последний лист каждой формы и приложения скреплен печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).
Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами.
Все документы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).
11.9.
Документы заявки представляются в оригинале либо в установленных аукционной документацией случаях - в заверенных надлежащим образом копиях. Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати) с проставлением надписи «Копия верна». Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она заверена нотариально (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).
11.10.
Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.
11.11.
Документ экземпляра-оригинала заявки, представленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.
11.12.
Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию. Документы заявки, представляются в виде одного тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника размещения заказа (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 100 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.
11.13.
Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы участнику размещения заказа не возвращаются.
11.14.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование аукциона, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом аукционе №__ ________________________________________________. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
12. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона
12.1. Если уполномоченным представителем участника являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:
12.1.1. Документами, подтверждающими полномочия руководителя юридического лица, являются:
а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц;
в) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Это может быть заверенная копия протокола (выписка из протокола) или решения (в хозяйственных обществах), копия приказа или распоряжения (в государственных унитарных предприятиях, государственных учреждениях).
Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму «Аукционное предложение», полностью совпадают в форме «Аукционное предложение», выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.
Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:
- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму «Аукционное предложение», полностью или частично не совпадают в форме «Аукционное предложение», выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица;
- не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.
12.1.2. Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, являются:
а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.
12.1.3. Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ, удостоверяющий личность физического лица.
12.2. Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:
Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:
а) оригинал доверенности, составленной по форме, являющейся приложением к Информационной карте;
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического лица);
в) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем);
г) копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником-физическим лицом);
д) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если доверенность подписана иностранным лицом).
Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами.
12.3. Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке.
Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства).
Форму «Аукционное предложение» может подписывать:
руководитель юридического лица;
директор филиала (представительства);
лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.
Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанная руководителем юридического лица, или оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица по форме, являющейся приложением к Информационной карте.
13. Срок и место подачи заявок
13.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в Информационной карте, не позднее времени и даты начала рассмотрения таких заявок, установленных Информационной картой.
13.2. Организатор аукциона может продлить срок подачи заявок в порядке, установленном Законом. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора аукциона и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.
13.3. Прием заявок заканчивается в день начала рассмотрения заявок, установленный Информационной картой, но не позднее непосредственно начала процедуры рассмотрения заявок (часть 6 статьи 35 Закона).
13.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный документацией об аукционе, регистрируется должностными лицами организатора аукциона, специализированной организацией.
Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера.
Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления конвертов с заявками.


14. Изменения в заявках и их отзыв
14.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры рассмотрения заявок.
Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.
14.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, маркировано и доставлено в соответствии с Общей частью документации об аукционе. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».
Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.
14.3. Участник, подавший заявку, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).
При этом в уведомлении в обязательном порядке должно быть указано наименование аукциона.
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).
14.4. Стоимость комплекта документации об аукционе не возвращается.

15. Проверка комиссией заявок на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе
15.1. Комиссия проверяет заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе в отсутствие уполномоченных лиц участников.
15.2. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе.
15.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, организатор аукциона, комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
15.4. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки и не допущенным к участию в аукционе, направляются (выдаются) уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.
15.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.
16. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе
При рассмотрении заявок участник не допускается комиссией к участию в аукционе только по следующим основаниям.
16.1. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе, связанные с несоответствием участника обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона, Общей частью документации об аукционе и Информационной картой. Иные положения документации об аукционе не могут содержать обязательные требования к участникам.
16.1.1. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в аукционе (пункты 2-4 части 1 статьи 11 Закона и Общей части документации об аукционе).
Факт несоответствия участника требованиям пунктов 2-4 части 1 статьи 11 Закона подтверждается только надлежащим образом оформленными документами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, в которых должна содержаться соответствующая информация об участнике.
16.1.2. В предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.
16.1.3. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (далее – требования), если требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 4 Информационной карты, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены копии документов (формы), предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
Требования в пункте 4 Информационной карты могут быть предусмотрены только действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, актами законодательства бывшего СССР, действующими на территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке).
16.1.4. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и Информационной картой, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены копии документов, предусмотренные пунктом 7 Информационной картой, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
16.1.5. Участник не обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности и такое требование установлено Информационной картой, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
16.2.6. Участник не соответствует требованию пункта 4 Информационной карты к выполнению им за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты (копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство), либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
Данное основание для отказа в допуске к участию в аукционе применяется только при проведении аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с начальной (максимальной) ценой контракта (цена лота) пятьдесят миллионов рублей и более при условии, что данное требование установлено пунктом 4 Информационной карты.
16.1.7. Участие в аукционе участника не допускается федеральным законом, либо федеральный закон предусматривает дополнительные основания для отказа в допуске к участию в аукционе.
16.1.8. Заявка не соответствует формальным требованиям документации об аукционе: заявка оформлена не в соответствии с требованиями документации об аукционе.
Не представлена форма «Аукционное предложение». В форме «Аукционное предложение» не указаны номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие (в случае если аукцион проводится по двум и более лотам).
В форме «Аукционное предложение» не указано наименование аукциона, для участия в котором подана заявка, либо указанное наименование аукциона содержит грубые ошибки, что не позволяет определить, для участия в каком аукционе подана заявка.
16.1.9. В составе заявке отсутствуют полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, либо указанные документы не соответствуют вышеперечисленным требованиям к их оформлению (документы получены ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона либо представлены с нарушением указанных требований к их оформлению).
16.1.10. В форме «Аукционное предложение» отсутствуют сведения о фирменном наименовании (наименовании) или сведения об организационно-правовой форме, или о почтовом адресе либо сведения о фирменном наименовании (наименование), либо сведения об организационно-правовой форме (для участника-юридического лица), указанные в форме «Аукционное предложение», не соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного реестра юридических лиц или представленных документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) и не позволяют определить от имени какого юридического лица подана заявка.
Почтовый адрес участника может не совпадать с местом нахождения участника, указанным в выписке из единого государственного реестра юридических лиц или документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
16.1.11. В форме «Аукционное предложение» отсутствуют сведения о фамилии, имени, отчестве или паспортных данных или сведения о месте жительства либо данные сведения, указанные в форме «Аукционное предложение», существенно не соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), представленной копии документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц), представленных документах о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) и не позволяют определить от имени какого физического лица подана заявка.
16.1.12. В составе заявки не представлены или представлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной картой, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника, либо представленные документы не подтверждают полномочия лица на осуществление действий от имени участника.
16.1.13. Выписка единого государственного реестра юридических лиц не содержит сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилию, имя, отчество, должность).
16.2.14. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, указанные в выписке из единого государственного реестра юридических лиц, не соответствуют соответствующим сведениям в представленных в составе заявки документах, представленных для подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника, в том числе, в случае если доверенность на осуществление действий от имени участника подписана лицом, не указанным в выписке в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.
16.1.15. Представленная доверенность не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (статьи 185-187 Гражданского кодекса Российской Федерации и т.д.).
16.1.16. В составе заявки отсутствуют (полностью или частично) копии документов, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.
При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.
17. Порядок проведения аукциона
17.1. Участники аукциона должны заблаговременно прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться у организатора аукциона. Регистрацией на аукционе участники аукциона соглашаются с правилами проведения аукциона, изложенными в Общей части документации об аукционе.
17.2. Уполномоченные лица участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации предъявляют следующие документы:
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность на право участие в настоящем аукционе, оформленную в соответствии с Информационной картой.
Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
17.3. На процедуре аукциона, кроме уполномоченного лица участника, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).
Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации предъявляют следующие документы:
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) иные представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность на право присутствия на настоящем аукционе, оформленную в соответствии с Информационной картой.
Доверенность остается у организатора аукциона.
Прочие представители участника после регистрации получают пропуск на аукцион установленный формы.
17.4. При регистрации уполномоченное лицо участника получает регистрационный номер (пронумерованную карточку) и расписывается в ознакомлении с инструкцией о порядке проведения аукциона.
Регистрационный номер получает только одно уполномоченное лицо участника. В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее регистрационный номер.
17.5. Во время начала аукциона в помещение для проведения аукциона по листу регистрации приглашаются уполномоченные лица участников, имеющие регистрационный номер, а также прочие представители участника, имеющие пропуск на аукцион.
После приглашения участникам аукциона пройти в помещение для проведения аукциона регистрация заканчивается, опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.
17.6. Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее регистрационный номер. Иные представители участников, не имеющие регистрационного номера, в аукционе не участвуют.
17.7. Участникам аукциона запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и аукционной комиссии, вступать в переговоры между собой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и аукционной комиссии.
Все спорные ситуации между участниками аукциона и аукционистом рассматриваются аукционной комиссией после окончания аукциона по всем лотам аукциона, перед принятием решения о победителях аукциона.
Участники аукциона и иные представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения аукциона.
17.8. Аукцион начинается с объявления аукционистом:
- начала проведения аукциона (лота);
- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам);
- предмета контракта;
- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в случаях, предусмотренных Информационной картой, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги связи, юридических услуг;
- «шага аукциона»;
- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;
- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если Информационной картой предусмотрены преимущества для таких участников аукциона;
- предложения участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.
17.9. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает регистрационный номер в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.
Поднятие участником аукциона таблички с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на расчетную цену контракта.
Участником, сделавшим предложение на расчетную цену контракта, является участник, первый поднявший табличку с регистрационным номером, что подтверждается оглашением аукционистом его регистрационного номера.
Участник аукциона обязан опустить регистрационный номер после объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта.
Участник аукциона вправе делать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по расчетной цене до объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта. Делать предложения о цене контракта до приглашения аукциониста не допускается.
17.10. В процессе аукциона аукционист последовательно, с «шагом аукциона», объявляет процентное снижение начальной (максимальной) цены контракта (лота) и приглашает делать предложение по текущей расчетной цене.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при этом следующий шаг аукциона устанавливается от последнего пониженного шага.
17.11. После троекратного приглашения и отсутствия предложений по расчетной цене аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, регистрационный номер и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
В случае если после троекратного приглашения аукциониста предложение подается только одним участником аукциона, данный участник признается победителем аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наименьшую цену по лоту в ходе аукциона.
Если несколькими участниками сделаны одинаковые предложения о цене контракта, победителем признается участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о последней цене контракта.
17.12. В случае если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.
17.13. В случае проведения аукциона в соответствии с частью 4.1 статьи 37 Закона победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 Закона, наиболее низкую цену единицы услуги.
До заключения контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования победителем аукциона определяется цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, при этом общая цена запасных частей к технике, к оборудованию не должна превышать общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предложенную победителем аукциона.
17.14. После проведения аукциона по всем лотам аукциона председательствующий на заседании аукционной комиссии предлагает утвердить результаты аукциона.
После указанного предложения председательствующего на заседании аукционной комиссии участники аукциона имеют право, подняв табличку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председательствующим на заседании аукционной комиссии
Все спорные ситуации разрешаются с использованием технических средств видео- и/или аудиозаписи аукциона. Решение по каждой претензии принимается аукционной комиссией.
После принятия решения по всем спорным ситуациям аукционная комиссия принимает решение об утверждении результатов аукциона. После голосования секретарь комиссии объявляет победителей аукциона по лотам и сообщает об участниках аукциона, подавших по этим лотам предпоследнее предложение.
После объявления результатов аукциона участники аукциона обязаны сдать ему таблички с регистрационными номерами и покинуть помещение аукциона.
18. Заключение контракта
18.1. Заказчик заключает контракт с победителем аукциона на условиях, содержащихся в документации об аукционе, с ценой контракта, установленной в ходе аукциона.
18.2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передается один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в ходе аукциона, в проект контракта.
18.3. Контракт может быть заключен заказчиком и участником аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
18.4. Участник аукциона, с которым заключается контракт, должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с Общей частью документации об аукционе, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено Информационной картой, в срок, установленный Информационной картой.
18.5. В соответствии с частью 1 статьи 527 и статьей 765 Гражданского кодекса Российской Федерации подписание контракта с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, для заказчика является обязательным, если иное не установлено федеральным законом.
18.6. В соответствии с частью 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик не позднее двадцати календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукциона (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона) или со дня подписания протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона) обязан подписать контракт с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона.
18.7. Правоотношения между заказчиком и победителем аукциона по предмету аукциона возникают после подписания контракта и внесения его в Реестр государственных контрактов Ставропольского края.
19. Права и обязанности участников и заказчика
19.1. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
19.2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
19.3. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
20. Возврат заявок участникам
После процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе все поступившие заявки становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.





































III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта,
источник финансирования муниципального заказа
1.1. Предметом настоящего аукциона являются ремонтные работы в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».
1.2. Начальная (максимальная) цена контракта рублей (только цифрами):


лота


Наименование
и описание лота

Начальная
(максимальная)
цена контракта (лота), руб.

Шаг аукциона

1
Капитальный ремонт крыши здания МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
859 838

5%
2
Замена оконных и дверных блоков в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
1 117 162
5%

1.3. Источник финансирования: софинансирование (местный, краевой бюджет).
2. Сведения о муниципальном заказчике: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска.
3. Содержание и состав документации об аукционе
Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:
1) Общая часть документации об аукционе;
2) Инструкция по подготовке и проведению аукциона;
3) Информационная карта документации об аукционе;
4) Техническое задание;
5) Проект муниципального контракта.

4. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона
Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом аукциона (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона):
4.1. Наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности: по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, подтверждающей право участника размещения заказа на проведение работ по составу, соответствующих работам, входящим в состав работ по сметной документации, осуществление функции генерального подрядчика.
Требование установлено подпунктом 101.2 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, № 153-154, 10.08.2001) .
При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.
4.2. Отсутствие сведений об участнике в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков.

5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) - не установлено.

6. Требование обеспечения исполнения контракта - не установлен.

7. Документы и формы, входящие в состав заявки
Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать следующие документы и формы:
1) Форма «Опись документов и форм, представляемых для участия в аукционе».
2) Форма «Аукционное предложение».
3) Документ, подтверждающий правовой статус участника.
для юридических лиц:
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.
для индивидуальных предпринимателей:
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки.
для иных физических лиц:
копии документов, удостоверяющих личность.
для иностранных лиц:
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона.
4) Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона, подготовленные в соответствии с Общей частью документации об аукционе.
5) Копия лицензии на право осуществления видов деятельности: по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, подтверждающей право участника размещения заказа на проведение работ по составу, соответствующих работам, входящим в состав работ по сметной документации, осуществление функции генерального подрядчика.
8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов - не установлены.
9. Место, дата начала и окончания подачи заявок
9.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Железноводск, ул.Оранжерейная, 4
9.2. Заявки могут подаваться с 03.07.2008г.
9.3. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок (пункт 10.1 Информационной карты).
10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок и проведения аукциона
10.1. Рассмотрение заявок начнется по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в 10 ч.00 мин. 23.07. 2008 года.
10.2. Аукцион будет проводиться по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в 14 ч.00 мин. 04.08. 2008 года.
10.3. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.
11. Сроки подписания контракта, заключаемого по итогам аукциона
Победитель аукциона в течение 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, обязан подписать переданный ему проект контракта и представить его заказчику.



Приложение
к Информационной карте


IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых
для участия в аукционе»

Настоящим (участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование) – для участника юридического лица), фамилию, имя, отчество – для участника – физического лица) подтверждает, что нижеперечисленные документы и формы содержание описи и состав заявки на участие в аукционе совпадают.
Наименование документа и формы
Номер листа
Количество листов
Указываются все формы, документы и приложения в соответствии с пунктом 7 Информационной карты
























Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.


2. Форма «Аукционное предложение»
для участия в аукционе ______ (указать наименование аукциона)

1. Участник (для юридического лица):
1.1 Наименование и сведения об организационно-правовой форме

1.2 Почтовый адрес

1.3 Контактный телефон

1.4. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие


1. Участник (для физического лица):
1.1 Фамилия, имя, отчество

1.2. Паспортные данные

1.3 Сведения о месте жительства

1.4. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие


подтверждает, что ознакомлен с документацией об аукционе к настоящему аукциону в полном объеме, согласен с ее условиями и требованиями и обязуется выполнить в полном объеме работы в соответствии с техническим заданием аукционной документации ____________________________________________ (наименование работ, являющихся предметом аукциона).

Место, условия и сроки выполнения работ: _________________________________________________________________.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: _________________________________________________________________.

Срок предоставления гарантий качества работ: ___________________.

Порядок формирования цены муниципального контракта: _________________________________________________________________ .


Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)



3. Образец доверенности на подписание документов
от имени участника при проведении настоящего аукциона

ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) подписывать все необходимые документы, в том числе подписывать форму «Аукционное предложение», на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта ___________________________________ (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю.



Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица


4. Образец доверенности на право участия в аукционе

ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на ______________________________(указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись (Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.


Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица
















5. Образец доверенности на право присутствия на аукционе


ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) присутствовать на открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на _________________________ (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись (Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.


Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица















VI. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Общие требования
1.1 Наименование предмета торгов: выполнение ремонтных работ в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска.
1.2 Требования к качеству выполняемых работ, сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ, услуг:
Требования к качеству выполняемых работ должны соответствовать СНИП и действующим стандартам и нормам РФ по качеству. Все изменения, возникающие в процессе работ подрядчик должен согласовывать с заказчиком. В случае выявления дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Подрядчика. Гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет 24 месяца со дня подписания акта приемке выполненных работ после завершения работ.
1.3 Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдение сроков выполнения работ:
В ходе работ на объекте подрядчик должен вести журнал учета выполненных работ, делать акты на скрытые работы. Подрядчик представляет заказчику копии счетов-фактур на приобретаемые материалы с сертификатами качества. Подрядчик представляет промежуточные акты формы КС-2, КС-3 утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100. По окончании работ подрядчик представляет исполнительную документацию включающую в себя: Исполнительные схемы; Акты испытаний; Акты выполнения пуско-наладочных работ; Акты приема объекта в эксплуатацию.
1.4 Место выполнения работ: МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ул. Чапаева,5 города-курорта Железноводска.
1.5 Срок начала и окончания работ:
Начало выполнения работ - в течении 3 (трех) календарных дней со дня перечисления авансового платежа,
Окончание выполнения работ – 30 сентября 2008 год;
1.6 Условия выполнения работ:
Работы должны выполняться иждивением подрядчика.
1.7 Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг
Форма оплаты – безналичная, авансовый платеж в размере 30% от цены контракта со дня поступления денежных средств из городского бюджета, остаток денежных средств, составляющий 70% цены контракта перечисляются согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС-2, КС-3.
1.8 Сведения о наличии проектно-сметной документации с указанием наименования проектной организации: Приложение № 1, 2 к техническому заданию.
1.9 Требования к выполнению работ, оказанию услуг установленных законодательством Российской Федерации.
Наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности: по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, подтверждающей право участника размещения заказа на проведение работ по составу, соответствующих работам, входящим в состав работ по сметной документации.
Раздел 2. Основные технические требования к работам и услугам, являющимся предметом торгов
2.1 Работы выполняются в соответствии с Локальными сметными расчетами, являющимися неотъемлемой частью Технического задания (Приложение № 1, 2 к настоящему Техническому заданию).
2.2 Требования к безопасности услуг.
Обеспечение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности во время проведения работ, противопожарных мероприятий.
2.3 Порядок формирования цены контракта (цены лота), в том числе с учетом или без учета расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей:
Сметно-нормативная база – ТЕР-2001, метод расчета – базисно-индексный. Цена контракта должна включать расходы на выполнение работ, транспортные расходы, стоимость материалов и изделий, компенсацию издержек Подрядчика, уплату им налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Требования к порядку заполнения участником формы «Аукционное предложение» (при проведении аукционов на строительство)
3.1 Участник составляет Аукционное предложение в полном соответствии с Техническим заданием;



















Проект Лот № 1
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ______
на выполнение ремонтных работ в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска.

г. Железноводск «__» _________ 2008 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Начальника Новикова Вадима Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________ (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____________________ (должность, Ф.И.О.) , действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», по итогам открытого аукциона №____ Лот № 1 заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.
Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключается в соответствии с Протоколом заседания Аукционной комиссии от________________2008г. №______
1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по производству работ по капитальному ремонту крыши здания МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска (далее - работы) расположенного по адресу: ул. Чапаева, 5 (далее - Объект), согласно смете, утверждаемой Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.2. контракта, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, а так же условиями контракта.
1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащим образом сертифицированы.

2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Работы оплачиваются «Инвестором» в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.2.Цена настоящего контракта составляет _____________ (Сумма прописью) рублей ___________ НДС 18%.
2.3. Оплата по настоящему контракту производится Инвестором по безналичному расчету с момента поступления денежных средств из городского бюджета. Инвестором осуществляется авансовый платеж в размере 30% цены контракта на основании предоставленного счета Подрядчиком. Остаток денежных средств перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС -2,КС -3.
2.4. Основанием к осуществлению «Инвестором» платежей является: настоящий контракт, подписанные сторонами унифицированные формы КС-2, КС-3, счета – Фактуры.

3. Обязательства сторон.

3.1. «Инвестор» обязан:
3.1.1. Оплатить выполненные работы, в соответствии с п. 2.3. настоящего контракта.
3.1.2. Предоставить доступ «Подрядчику» для выполнения работ, указанных в
п. 1.2. настоящего контракта.
3.1.3. При завершении работ принять с «Заказчиком» выполненные «Подрядчиком» работы.
3.2. «Заказчик» имеет право:
3.2.1. во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность.
3.3. «Подрядчик» обязан:
3.3.1. Приступить к работам с момента поступления авансового платежа на расчетный счет «Подрядчика» в течение 3-х дней и выполнить данные работы в срок: __________________2008 г.
3.3.2. сдать работы «Заказчику» в состоянии и в сроки, соответствующем условиям настоящего контракта;
В случае задержки оплаты со стороны «Инвестора» согласно п. 2.3. начало выполнения работ сдвигается соответственно на это же количество дней.
3.3.4. заключать договоры субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ, только с письменного разрешения «Заказчика», и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ;
3.3.5. за счет собственных средств, в течение 10 дней устранить недостатки, выявленные Заказчиком в ходе принятия работ;
3.3.6. при производстве работ обеспечить требования российских норм по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, противопожарные мероприятия;
3.3.7. в ходе работ на объекте вести журнал учета выполненных работ, делать акты на скрытые работы;
3.3.8. В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит не учтенные в смете и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, он будет обязан сообщить об этом Заказчику.
3.3.9. Если Подрядчик не выполнить обязанности, установленные п. 3.3.8. настоящего контракта, он лишается права оплаты выполненных им дополнительных работ;
3.3.10. Подрядчик извещает Заказчика за два дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ письменным уведомлением. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка объекта осуществляется путем подписания сторонами настоящего контракта унифицированных форм КС-2 (акта выполненных работ) и КС-3 (справки о стоимости выполненных работ).
4.2. Датой завершения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков.

5.
Ответственность сторон.

5.1. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный им в ходе выполнения работ третьим лицам, а также Заказчику.
5.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшающими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
5.3. При просрочке выполнения работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.4. Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемого материала.
5.5. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
5.6. В случае привлечения к работам субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик.
5.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.Действие обстоятельств непреодолимой силы.

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. «Подрядчик» гарантирует нормальное и безаварийное функционирование объекта, указанного в пункте 1.2 настоящего контракта, в течение 24 месяцев со дня подписания сторонами приемо-сдаточного акта оконченного строительством (ремонтом) объекта. В течение гарантийного срока «Подрядчик» за счет собственных средств, в течение 10 дней устраняет выявленные недостатки выполненных по настоящему контракту работ. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения этих недостатков.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ставропольского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

9. Порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 6.3 настоящего контракта, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.


10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт, вступает в действие с момента подписания и действует до 31 декабря 2008 года, а по расчетам - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.4. Все изменения, дополнения, и приложения к настоящему Контракту совершаются сторонами в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.



11.Юридические адреса и подписи сторон.



«Заказчик»
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска
г. Железноводск ул. Оранжерейная, 4
-
ИНН 262702 0747
-
КПП 262701001
л/сч ________________________________ в ОКИБ по г.Железноводску
Министерство финансов СК в отделении по г.Железноводску
УФК по СК ГРКЦ ГУ Банка России по СК
р/с 40204810900000000639
- БИК 040702001
тел: 4-55-08








Начальник __________________Новиков В.А.



«Подрядчик»





















Проект Лот № 2
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ______
на выполнение ремонтных работ в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска.

г. Железноводск «__» _________ 2008 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Начальника Новикова Вадима Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________ (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____________________ (должность, Ф.И.О.) , действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по итогам открытого аукциона №____ Лот № 2 заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.
Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключается в соответствии с Протоколом заседания Аукционной комиссии от________________2008г. №______
1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по производству работ по замене оконных и дверных блоков в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска (далее - работы) расположенного по адресу: ул. Чапаева, 5 (далее - Объект), согласно смете, утверждаемой Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.2. контракта, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, а так же условиями контракта.
1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащим образом сертифицированы.

2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Работы оплачиваются «Инвестором» в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.2.Цена настоящего контракта составляет _____________ (Сумма прописью) рублей ___________ НДС 18%.
2.3. Оплата по настоящему контракту производится Инвестором по безналичному расчету с момента поступления денежных средств из городского бюджета. Инвестором осуществляется авансовый платеж в размере 30% цены контракта на основании предоставленного счета Подрядчиком. Остаток денежных средств перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС -2,КС -3.
2.4. Основанием к осуществлению «Инвестором» платежей является: настоящий контракт, подписанные сторонами унифицированные формы КС-2, КС-3, счета – Фактуры.

3. Обязательства сторон.

3.1. «Инвестор» обязан:
3.1.1. Оплатить выполненные работы, в соответствии с п. 2.3. настоящего контракта.
3.1.2. Предоставить доступ «Подрядчику» для выполнения работ, указанных в
п. 1.2. настоящего контракта.
3.1.3. При завершении работ принять с «Заказчиком» выполненные «Подрядчиком» работы.
3.2. «Заказчик» имеет право:
3.2.1. во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность.
3.3. «Подрядчик» обязан:
3.3.1. Приступить к работам с момента поступления авансового платежа на расчетный счет «Подрядчика» в течение 3-х дней и выполнить данные работы в срок: __________________2008 г.
3.3.2. сдать работы «Заказчику» в состоянии и в сроки, соответствующем условиям настоящего контракта;
В случае задержки оплаты со стороны «Инвестора» согласно п. 2.3. начало выполнения работ сдвигается соответственно на это же количество дней.
3.3.4. заключать договоры субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ, только с письменного разрешения «Заказчика», и обеспечивать контроль, за ходом выполняемых ими работ;
3.3.5. за счет собственных средств, в течение 10 дней устранить недостатки, выявленные Заказчиком в ходе принятия работ;
3.3.6. при производстве работ обеспечить требования российских норм по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, противопожарные мероприятия;
3.3.7. в ходе работ на объекте вести журнал учета выполненных работ, делать акты на скрытые работы;
3.3.8. В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит не учтенные в смете и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, он будет обязан сообщить об этом Заказчику.
3.3.9. Если Подрядчик не выполнить обязанности, установленные п. 3.3.8. настоящего контракта, он лишается права оплаты выполненных им дополнительных работ;
3.3.10. Подрядчик извещает Заказчика за два дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ письменным уведомлением. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка объекта осуществляется путем подписания сторонами настоящего контракта унифицированных форм КС-2 (акта выполненных работ) и КС-3 (справки о стоимости выполненных работ).
4.2. Датой завершения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков.

5.
Ответственность сторон.

5.1. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный им в ходе выполнения работ третьим лицам, а также Заказчику.
5.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшающими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
5.3. При просрочке выполнения работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.4. Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемого материала.
5.5. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
5.6. В случае привлечения к работам субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик.
5.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.Действие обстоятельств непреодолимой силы.

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. «Подрядчик» гарантирует нормальное и безаварийное функционирование объекта, указанного в пункте 1.2 настоящего контракта, в течение 24 месяцев со дня подписания сторонами приемо-сдаточного акта оконченного строительством (ремонтом) объекта. В течение гарантийного срока «Подрядчик» за счет собственных средств, в течение 10 дней устраняет выявленные недостатки выполненных по настоящему контракту работ. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения этих недостатков.




8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ставропольского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

9. Порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 6.3 настоящего контракта, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.


10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт, вступает в действие с момента подписания и действует до 31 декабря 2008 года, а по расчетам - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.4. Все изменения, дополнения, и приложения к настоящему Контракту совершаются сторонами в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.



11.Юридические адреса и подписи сторон.



«Заказчик»
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска
г. Железноводск ул. Оранжерейная, 4
-
ИНН 262702 0747
-
КПП 262701001
л/сч ________________________________ в ОКИБ по г.Железноводску
Министерство финансов СК в отделении по г.Железноводску
УФК по СК ГРКЦ ГУ Банка России по СК
р/с 40204810900000000639
- БИК 040702001
тел: 4-55-08









Начальник __________________Новиков В.А.



«Подрядчик»






Приложе
Приложение № 1
Приложение № 1 к Техническому заданию
Лот № 1
Согласовано: Согласовано: Утверждаю:


'___' ____________________ '___' ____________________ '___' ____________________



Локальная смета
на капитальный ремонт крыши здания МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Составлена в ценах на: II квартал 2008г.
Сметная стоимость: 859838.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1599.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 103759.00 руб.


Шифр
Наименование работ и затрат,
Единица
Кол-во
Стоимость единицы, руб.
Общая стоимость, руб.
Затраты труда
п.п.
норматива
материалов, изделий и конструкций
измер.

ВСЕГО
экспл. машин
ВСЕГО
основной
экспл. машин
рабочих-строителей, чел-ч.





основной
в. т.ч. з/пл

заработной
в. т.ч. з/пл
на
всего





з/пл
машинистов

платы
машинистов
единицу


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
ТЕРр 58-1-1
Разборка: обрешетки из брусков с прозорами ( Н.Р. 83*0,7% = 3312.36 руб. С.П. 65*0,9% = 3335.17 руб.)
100 м2 кровли
5.98
130.41
93.99
36.42
4.60
779.85
562.06
217.79
27.51
15.16
0.46
90.66
2.75
2
ТЕРр 58-5-4
Смена стропильных ног из досок ( Н.Р. 83*0,7% = 2542.83 руб. С.П. 65*0,9% = 2560.34 руб.)
100 м
0.51
2599.67
887.45
15.38
0
1325.83
452.60
7.84
0
133.25
0.19
67.96
0.10
3
ТЕРр 58-5-5
Смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ( Н.Р. 83*0,7% = 2158.09 руб. С.П. 65*0,9% = 2172.95 руб.)
100 м
0.36
4250.26
1067.00
51.13
0
1530.09
384.12
18.41
0
160.21
0.63
57.68
0.23
4
ТЕРр 58-2-2
Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ( Н.Р. 83*0,7% = 215.46 руб. С.П. 65*0,9% = 216.94 руб.)
100 окон
0.02
1927.42
1917.66
9.76
0
38.55
38.35
0.20
0
309.30
0
6.19
0
5
ТЕРр 58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ( Н.Р. 83*0,7% = 292.66 руб. С.П. 65*0,9% = 294.67 руб.)
100 м труб и покрытий
0.94
55.61
55.42
0.19
0
52.27
52.09
0.18
0
9.10
0
8.55
0
6
ТЕРр 58-3-2
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей ( Н.Р. 83*0,7% = 170.85 руб. С.П. 65*0,9% = 172.03 руб.)
100 м труб и покрытий
0.44
69.11
69.11
0
0
30.41
30.41
0
0
11.04
0
4.86
0
7
ТЕРр 58-4-1
Разборка парапетных решеток ( Н.Р. 83*0,7% = 458.73 руб. С.П. 65*0,9% = 461.89 руб.)
100 м парапетных решеток
0.9
92.24
90.72
1.52
0
83.02
81.65
1.37
0
14.80
0
13.32
0
8
ТЕРр 58-12-1
Устройство обрешетки сплошной из досок ( Н.Р. 83*0,7% = 6740.24 руб. С.П. 65*0,9% = 6786.64 руб.)
100 м2
5.98
3108.78
197.35
31.48
3.27
18590.50
1180.15
188.25
19.55
31.83
0.75
190.34
4.49
9
ТЕРр 58-17-4
Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ( Н.Р. 83*0,7% = 4990.54 руб. С.П. 65*0,9% = 5024.90 руб.)
100 м2 покрытий кровель
5.98
149.55
148.54
1.01
0
894.31
888.27
6.04
0
24.39
0
145.85
0
10
ТЕР 12-01-009-1
Устройство желобов: настенных к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,9*0,7% = 4444.21 руб. С.П. 65*0,85*0,9% = 2923.42 руб.)
100 м желобов
0.9
17129.26
649.11
326.11
26.35
15416.33
584.20
293.50
23.72
97.46
3.99
87.71
3.59
11
ТЕР 10-01-087-2
Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9*0,7% = 243.70 руб. С.П. 63*0,85*0,9% = 158.01 руб.)
10 м3 древесины в конструкции
0.21
2466.88
160.94
16.61
0.50
518.04
33.80
3.49
0.10
23.56
0.15
4.95
0.03
12
ТЕР 12-01-015-3
Устройство пароизоляции прокладочной: в один слой к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,9*0,7% = 2762.94 руб. С.П. 65*0,85*0,9% = 1817.47 руб.)
100 м2 изолируемой поверхности
5.98
965.34
61.58
34.21
1.62
5772.73
368.25
204.58
9.69
9.02
0.26
53.94
1.55
13
ТЕР 12-01-007-6
Устройство кровель из металлочерепицы к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,9*0,7% = 34076.02 руб. С.П. 65*0,85*0,9% = 22415.35 руб.)
100 м2 кровли
5.98
16165.34
759.49
206.66
19.98
96668.73
4541.75
1235.83
119.48
107.12
2.56
640.58
15.31
14
ТЕР 12-01-008-1
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,9*0,7% = 157.54 руб. С.П. 65*0,85*0,9% = 103.63 руб.)
100 м2 фасадов без вычета проемов
0.21
947.70
102.63
2.88
0
199.02
21.55
0.60
0
15.41
0.04
3.24
0.01
15
ТЕР 12-01-010-1
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,9*0,7% = 379.85 руб. С.П. 65*0,85*0,9% = 249.87 руб.)
100 м2 покрытия
0.06
8324.05
863.56
26.49
2.50
499.44
51.81
1.59
0.15
129.66
0.34
7.78
0.02
16
ТЕР 10-01-008-5
Устройство: карнизов к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9*0,7% = 5015.32 руб. С.П. 63*0,85*0,9% = 3251.80 руб.)
100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карн
0.637
4944.23
1095.24
87.74
0
3149.47
697.67
55.89
0
164.45
1.12
104.75
0.71
17
ТЕР 12-01-012-1
Ограждение кровель перилами к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,9*0,7% = 368.38 руб. С.П. 65*0,85*0,9% = 242.32 руб.)
100 м ограждения
0.89
3269.39
53.00
61.52
3.62
2909.76
47.17
54.75
3.22
7.67
0.54
6.83
0.48
18
ТЕР 15-04-030-4
Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9*0,7% = 2564.95 руб. С.П. 55*0,85*0,9% = 1631.64 руб.)
100 м2 окрашиваемой поверхности
0.71
902.49
564.67
3.09
0.09
640.77
400.92
2.19
0.06
81.72
0.05
58.02
0.04
19
ТЕР 10-01-003-1
Устройство слуховых окон к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9*0,7% = 749.92 руб. С.П. 63*0,85*0,9% = 486.23 руб.)
1 слуховое окно
2
337.48
50.78
23.59
1.38
674.96
101.56
47.18
2.76
7.62
0.28
15.24
0.56
20
ТЕР 10-01-010-1
Установка элементов каркаса: из брусьев к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9*0,7% = 332.62 руб. С.П. 63*0,85*0,9% = 215.66 руб.)
1 м3 древесины в конструкции
0.273
1932.28
169.49
37.41
0
527.51
46.27
10.21
0
25.87
0.45
7.06
0.12
21
ТЕР 15-01-050-2
Облицовка слуховых окон пластиком с печатным рисунком по деревянной обрешетке к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9*0,7% = 1060.70 руб. С.П. 55*0,85*0,9% = 674.74 руб.)
100 м2 облицовки
0.26
2654.17
636.39
214.15
1.40
690.08
165.46
55.68
0.36
88.76
1.39
23.08
0.36

(101-9155)
Листы облицовочные декоративные
м2
26.962
0

0




22
СЦП 1-1-26
Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный
1 т груза
18
2.04
0
0
0
36.72
0
0
0
0
0
0
0
23
СЦП 1-2-26
Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный
1 т груза
18
2.90
0
0
0
52.20
0
0
0
0
0
0
0
24
СЦП 2-4-30-1
Перевозка мусора, расстояние перевозки 30 км класс груза 1
1 т груза
18
36.57
0
0
0
658.26
0
0
0
0
0
0
0


Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
руб.



151739
10730
2406
207

1599
30


Индекс к оплате труда рабочих:

9.67


103759






Индекс к стоимости эксплуатации машин:

5.75


13834






в том числе зарплата машинистов:

9.67


2002






Индекс к стоимости материалов:

4.43


614011






Материалы в текущем уровне цен:

1


0






Итого с индексацией:
руб.



731604
103759
13834
2002

1599
30


Накладные расходы %:
%



73038






Итого с накладными:
руб.



804642






Сметная прибыль %:
%



55196






Итого:
руб.



859838






Всего по смете:
руб.



859838




Составил: ___________________ /______________/
Проверил: ___________________ /______________/


























Приложение № 2 к Техническому заданию
Лот № 2
Согласовано: Согласовано: Утверждаю:


'___' ____________________ '___' ____________________ '___' ____________________

Локальная смета
Замена оконных и дверных блоков в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Составлена в ценах на:
Сметная стоимость: 1117162.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1070.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 65418.00 руб.


Шифр
Наименование работ и затрат,
Единица
Кол-во
Стоимость единицы, руб.
Общая стоимость, руб.
Затраты труда
п.п.
норматива
материалов, изделий и конструкций
измер.

ВСЕГО
экспл. машин
ВСЕГО
основной
экспл. машин
рабочих-строителей, чел-ч.





основной
в. т.ч. з/пл

заработной
в. т.ч. з/пл
на
всего





з/пл
машинистов

платы
машинистов
единицу


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
ТЕРр 56-10-1
Снятие дверных полотен ( Н.Р. 82*0,7% = 1966.69 руб. С.П. 62% = 1581.92 руб.)
100 м2 дверных полотен
1.02
224.94
224.94
0
0
229.44
229.44
0
0
36.28
0
37.01
0
2
ТЕРр 56-9-2
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке ( Н.Р. 82*0,7% = 9440.07 руб. С.П. 62*0,9% = 9176.93 руб.)
100 коробок
0.52
3401.59
2814.50
587.09
29.54
1768.83
1463.54
305.29
15.36
449.60
3.97
233.79
2.06
3
ТЕРр 56-2-2
Снятие оконных переплетов: остекленных ( Н.Р. 82*0,7% = 2377.22 руб. С.П. 62*0,9% = 2310.96 руб.)
100 м2 оконных переплетов
1.26
305.02
288.65
16.37
6.92
384.33
363.70
20.63
8.72
46.11
0.93
58.10
1.17
4
ТЕРр 56-1-2
Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке ( Н.Р. 82*0,7% = 5863.83 руб. С.П. 62*0,9% = 5700.38 руб.)
100 коробок
0.39
2772.93
2328.57
444.36
26.93
1081.44
908.14
173.30
10.50
382.36
3.62
149.12
1.41
5
ТЕРр 56-3-2
Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных ( Н.Р. 82*0,7% = 872.83 руб. С.П. 62*0,9% = 848.50 руб.)
100 м2
0.23
594.51
594.51
0
0
136.74
136.74
0
0
94.97
0
21.84
0
6
ТЕРр 58-3-1
Разборка отливов ( Н.Р. 83*0,7% = 229.17 руб. С.П. 65*0,9% = 230.75 руб.)
100 м
0.64
55.61
55.42
0.19
0
35.59
35.47
0.12
0
9.10
0
5.82
0
7
ТЕР 10-01-027-4 т. ч. 3.8 к=0.78
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в каменных стенах площадью проема: более 2 м2 к стоим. экспл. машин: 1.25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15*0.78 ( Н.Р. 118*0.9*0,7% = 9799.35 руб. С.П. 63*0,9*0.85% = 6353.63 руб.)
100 м2 проемов
0.983
2098.92
1130.56
968.36
75.30
2063.24
1111.34
951.90
74.02
163.61
10.32
160.83
10.14

прайс-лист
Дюбели монтажные (588.3)
шт
578
(6.72)

(3884.16)





прайс-лист
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75 л(19.1)
шт
19
(157.02)

(2983.38)





прайс-лист
Клинья пластиковые (14.58)
шт
14
(3.2)

(44.80)





прайс-лист
Блоки оконные поливинилхлоридные
м2
98.3
(3600)

(353880.00)




8
ТЕР 10-01-027-3 прим
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) лощадью проема: до 2 м2 к стоим. экспл. машин: 1.25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1.25 к з/п рабочих: 1.15*0.78 к затратам труда рабочих: 1.15 ( Н.Р. 118*0,9*0.7% = 3255.29 руб. С.П. 63*0.85*0,9% = 2110.64 руб.)
100 м2 проемов
0.222
2894.37
1675.08
1219.29
98.65
642.55
371.87
270.68
21.90
310.79
12.72
69.00
2.82

(101-9219)
Блоки оконные поливинилхлоридные (ПВХ)
м2
22.2
(3600)

(79920.00)





прайс-лист
Дюбели монтажные (650)
шт
144
(6.72)

(967.68)





прайс-лист
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75 л(20.7)
шт
4.6
(157.02)

(722.29)





прайс-лист
Клинья пластиковые (16.25)
шт
4
(3.2)

(12.80)




9
ТЕР 12-01-010-1 прим
Устройство водоотливов из алюминия с полимерным покрытием (количество на 100 м2 проемов - 1.046) к стоим. экспл. машин: 1.25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 120*0.9*0,7% = 1019.36 руб. С.П. 65*0.85*0,9% = 670.54 руб.)
100 м2 покрытия
0.14
890.05
863.56
26.49
2.50
124.61
120.90
3.71
0.35
129.66
0.34
18.15
0.05

прайс-лист
Водоотлив из алюминия с полимерным покрытием
м
64
(147)

(9408.00)





прайс-лист
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75 л(1.38)
шт
1.44
(157)

(226.08)





прайс-лист
Герметик силиконовый для наружных швов(1.91)
л
2
(289.45)

(578.90)





прайс-лист
Шурупы строительные с потайной головкой (0.001)
т
0.001
(4800)

(4.80)





прайс-лист
Клинья пластиковые(7)
шт
7.3
(3.2)

(23.36)




10
ТЕР 10-01-033-2
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах высотой проема: до 2 м к стоим. экспл. машин: 1.25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 118*0.9*0,7% = 4342.73 руб. С.П. 63*0.85*0,9% = 2815.70 руб.)
100 м2 проемов
1.02
589.32
512.51
76.81
2.50
601.11
522.76
78.35
2.55
76.15
0.59
77.67
0.60

прайс-лист
Подоконные доски из ПВХ
м
64
(320)

(20480.00)





прайс-лист
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75 л (2.76)
шт
2.8
(157)

(439.60)





прайс-лист
Герметик силиконовый для наружных швов(4.44)
л
4.5
(289.45)

(1302.52)





прайс-лист
Клинья пластиковые (4.5)
шт
5
(3.2)

(16.00)




11
ТЕР 09-06-024-10
Демонтаж металлических решеток к стоим. экспл. машин: 0.7 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0.7 ( Н.Р. 90*0,7% = 1719.67 руб. С.П. 85*0,9% = 2088.17 руб.)
1 т конструкций
1.2
390.49
201.40
189.08
3.15
468.59
241.68
226.90
3.78
38.26
0.89
45.91
1.07
12
ТЕР 10-01-039-1
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах из ПВХ в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 к стоим. экспл. машин: 1.25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 0.78*1.15 ( Н.Р. 118*0.9*0,7% = 3119.05 руб. С.П. 63*0.85*0,9% = 2022.30 руб.)
100 м2 проемов
0.445
2070.22
670.68
1399.54
177.17
921.25
298.45
622.80
78.84
93.54
16.68
41.63
7.42

(203-9057)
Блоки дверные из ПВХ
м2
44.5
(8298)

(369261.00)





(101-1920)
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75 л(5)
шт
2.2
(157)

(345.40)





(101-9101-003)
Дюбели монтажные
шт
216
(5.67)

(1224.72)





(101-9215)
Клинья пластиковые (12.5)
шт
8.6
(3.2)

(27.52)




13
ТЕР 10-01-039-2
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: более 3 м2 к стоим. экспл. машин: 1.25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 0.78*1.15 ( Н.Р. 118*0.9*0,7% = 764.94 руб. С.П. 63*0.85*0,9% = 495.97 руб.)
100 м2 проемов
0.129
1711.77
611.78
1099.99
105.53
220.82
78.92
141.90
13.61
83.35
13.15
10.75
1.70

(203-9057)
Блоки дверные из ПВХ
м2
12.9
(8210)

(105909.00)





(101-1920)
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75 л(4.42)
шт
0.57
(157)

(89.49)





(101-9101-003)
Дюбели монтажные (441.9)
шт
57
(5.67)

(323.19)





(101-9215)
Клинья пластиковые (10.42)
шт
2
(3.2)

(6.40)






Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
руб.



8679
5883
2796
230

930
28


Коэффициент на стесненность:

1.15









Итого со стесненностью:
руб.



9981
6765
3215
264

1070
32


Индекс к оплате труда рабочих:

9.67


65418






Индекс к стоимости эксплуатации машин:

5.75


18486






в том числе зарплата машинистов:

9.67


2553






Индекс к стоимости материалов:

4.43


0






Материалы в текущем уровне цен:

1


952081






Итого с индексацией:
руб.



1035986
65418
18486
2553

1070
32


Накладные расходы %:
%



44770






Итого с накладными:
руб.



1080756






Сметная прибыль %:
%



36406






Итого:
руб.



1117162






Всего по разделу:
руб.



1117162







Итого по всем разделам:
руб.



1117162






Всего по смете:
руб.



1117162





Составил: ___________________ /______________/

Проверил: ___________________ /______________/
Проверил: ___________________ /______________/










Извещение № 13А
О проведении открытого аукциона на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в МДОУ д/с № 1 «Светлячок» города-курорта Железноводска.

1. Наименование торгов: открытый аукцион.
2. Адрес муниципального заказчика: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4; тел. (87932) 4-55-08

e-mail: admzhv.@beshtau.ru
3. Предмет муниципального контракта: монтаж пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.
4. Объем выполняемых работ указан в техническом задании документации об аукционе.
5. Место выполнения работ: МДОУ д/с № 1 «Светлячок», ул. Энгельса, 16 города-курорта Железноводска.
6. Период выполнения работ: 3 квартал 2008 год.
7. Источник финансирования: софинансирование (местный, краевой бюджет).
8. Начальная (максимальная) цена контракта: 627 000 рублей.
9. Гарантийный срок: 24 месяца.
10. Порядок оплаты: оплата производится Инвестором по безналичному расчету с момента поступления денежных средств из городского бюджета. Инвестором осуществляется авансовый платеж в размере 30% цены контракта на основании предоставленного счета Подрядчиком. Остаток денежных средств перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС -2,КС -3.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов: не устанавливаются.
12. Срок и место предоставления документации об аукционе: Документация подается в письменной форме, в течении двух рабочих дней со дня получения аукционной комиссией письменного заявления от участника размещения заказа до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Плата за предоставление документации об аукционе: не взимается.
Сроки предоставления: Аукционные заявки с 8-00 ч. До 17-00 ч. (Время московское), перерыв с 12-00 ч. – 13-00 ч. В рабочие дни по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
Официальное печатное издание: газета «Курортный край».
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе www.torgi.stavkray.ru/; adm.zheleznovodsk.info.
13. Рассмотрение заявок начнется по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4. «24» июля 2008г. в 10-00 часов (время московское).
14. Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей, «05» августа 2008г. в 10-00 часов (время московское).
Ответственный: Кучеренко Сергей Михайлович, телефон для справок (87932)4-55-08.










УТВЕРЖДАЮ
Начальник УЖКХ и С администрации города-курорта Железноводска
_________В.А.Новиков
«__» ________ 2008 г.










ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 13А
регламентирующая порядок открытого аукциона по размещению заказа на выполнение ремонтных работ в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска.















г. Железноводск
2008 г.

Оглавление

I. Общая часть документации …………………………………………………стр.3
II. Инструкция по подготовке и проведению аукциона …………………….стр. 3-4

1. Особенности документации об аукционе …………………………стр. 3-4

2. Изучение участниками документации об аукционе ……………….стр. 4

3. Внесение изменений в документации об аукционе ………………стр. 4

4. Разъяснение документации об аукционе ………………………….стр. 4-5

5. Отказ от проведения аукциона ……………………………………стр. 5

6. Требование к участникам …………………………………………….стр. 5-6

7. Язык заявки ……………………………………………………………стр. 6

8. Аукционное предложение участника ………………………………стр. 6-7

9. Расходы на участие в аукционе и заключения контракта ………….стр. 7

10. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки

11. Оформление и подписание заявки …………………………………стр.7-9
12. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона………………………………….стр.9-11
13. Срок и место подачи заявок …………………………………………стр.11
14. Изменение в заявках и их отзыв ……………………………………стр.12
15. Проверка комиссией заявок на соответствие требований………стр.12-13
16. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе …………стр.13-17
17. Порядок проведения аукциона ……………………………………стр.17-20
18. Заключение контракта ……………………………………………стр.20-21
19. Права и обязанности участников и заказчика ……………………стр.21-22
20. Возврат заявок участникам ……………………………………………стр.22
III. Информационная карта документации об аукционе ………………………стр.23
1. Предмет аукциона ……………………………………………………….стр.23
2. Источник финансирования ……………………………………………стр.23
3. Содержание и состав документации об аукционе ……………………стр.23
4. Требование к участникам …………………………………………стр.23-24
5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки
6. Требование обеспечения исполнения контракта ……………………стр.24
7. Документы и формы, входящие в состав заявки ……………………стр.24
8. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов ………………………………стр.25
9. Место, дата начала и окончания подачи заявок ………………………стр.25
10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок …………………стр. 25
11. Сроки подписания муниципального контракта ……………………стр. 25
IV. Образцы форм для заполнения …………………………………………стр. 26-30
V. Техническое задание ………………………………………………………стр. 31

1. Общие требования ………………………………………………………стр.31

2. Основные технические требования к работам ………………………стр.31
3. Требования к порядку заполнения участником форм «Аукционного предложения» …………………………………………………………….стр. 32
VI. Проект муниципального контракта ……………………………………стр. 33-36







I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ
Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон).
В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:
аукционист – лицо, управляющее процессом аукциона;
комиссия - комиссия по размещению заказов.
заказчик–Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства города-курорта Железноводска;
заявка - заявка на участие в аукционе;
контракт – муниципальный контракт;

официальное печатное издание – официальное печатное издание города-курорта Железноводска в сфере информационного обеспечения муниципального заказа - газета «Курортный край»;
официальный сайт – официальный сайт Ставропольского края в сети Интернет для размещения информации о размещении: www.torgi.stavkray.ru, adm.zheleznovods.info.;
продукция - поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для муниципальных нужд города-курорта Железноводска;
уполномоченное лицо участника - участник размещения муниципального заказа - физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа - юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа Ставропольского края при проведении аукциона.
участники - участники размещения муниципального заказа.

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА
1. Особенности документации об аукционе
1.1. В Информационную карту включены сведения о начальной (максимально) цене контракта (цене лота), начальной (максимальной) цене единицы товара, услуги в случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для муниципальных нужд Информационной картой предусмотрено право муниципального заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа; начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также начальной (максимальной) цены запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг; предмете контракта; заказчике.
1.2.
Предложения о размере обеспечения заявки, размере обеспечения исполнения контракта могут устанавливаться самостоятельно в качестве защитных механизмов.
2. Изучение участниками документации об аукционе
2.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию об аукционе.
2.2. Представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
3. Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок организатор аукциона вправе внести изменения в документацию об аукционе.
3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.
3.3. Изменения направляются организатором аукциона заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе.
3.4. Участники, получающие и использующие документацию об аукционе только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте.
3.5. Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе.
4. Разъяснение положений документации об аукционе
4.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры организатора аукциона, специализированной организации или аукционной комиссии с участником не допускаются.
4.2. Любой участник вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее - запрос).
Участник должен направить запрос заказчику в строгом соответствии с их компетенцией.
4.3. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения документации об аукционе на официальном сайте.
4.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.
4.5. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме.
4.6. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.
4.7. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного Информационной картой, не рассматриваются.
5. Отказ от проведения аукциона
5.1. Организатор аукциона, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.
5.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.
5.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона организатором аукциона вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.
6. Требования к участникам
6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
6.2. Участие в аукционе в соответствии с антимонопольным законодательством не могут принять соответствующий заказчик, юридическое лицо, привлеченное на основе договора для осуществления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения торгов, и их работники.
6.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:
требованию о не проведении ликвидации участника - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
требованию о не приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;
требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.
6.4. Организатор аукциона вправе также установить в Информационной карте следующие требования к участникам:
обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если такие требования установлены постановлением Правительства Российской Федерации.
7. Язык заявки
7.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.
7.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.
7.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
8. Аукционное предложение участника
8.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно аукционное предложение по форме, установленной Информационной картой (далее - форма «Аукционное предложение»).
Форма «Аукционное предложение», представляемое участником обязательно должно содержать:
- информацию о соответствии предлагаемого к поставке товара, выполняемых работ, оказываемых услуг пунктам Технического задания документации об аукционе, не включенным в Форму «Сведения о качественных характеристиках товара, работ, услуг»;
- информацию о порядке формирования цены муниципального контракта;
- информацию о гарантиях качества;
- информацию о таре, упаковке и т.д.
Отсутствие названных требований является основанием для отказа в допуске участника к участию в аукционе.
8.2. Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), является российский рубль.
8.3. Цена контракта, предлагаемая участником (далее - ценовое предложение), не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (лота), указанную в Информационной карте.
4. Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Техническим заданием.
9. Расходы на участие в аукционе и заключение контракта
9.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта.
9.2. Организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.
10. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) - не установлено.
11. Оформление и подписание заявки
11.1. Заявка оформляется в письменной форме.
Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
11.2. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник в соответствии с настоящей документацией должна:
- быть подготовлена по формам, представленным в Информационной карте;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте.
Заявки могут оформляться в следующем порядке: все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные документы для каждого лота, оформленные с учетом требований Общей части аукционной документации.
11.3.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона, не заполнение ячеек форм, несоответствие представленных форм, формам, представленным Информационной карте настоящей документации является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник будет отстранен заказчиком, аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.
11.4.
При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
11.5.
Все сведения в формы впечатываются на печатной машинке, набираются на компьютере или вписываются от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.
11.6.
В формах должны быть заполнены все требуемые сведения. Ячейки, не содержащие информацию должны содержать слово «нет». Наличие пустых ячеек не допускается.
11.7.
Все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в описи документов и формируются в пакет.
11.8.
Все формы и приложения (справки, документы), предусмотренные аукционной документацией должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) полистно, последний лист каждой формы и приложения скреплен печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).
Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами.
Все документы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).
11.9.
Документы заявки представляются в оригинале либо в установленных аукционной документацией случаях - в заверенных надлежащим образом копиях. Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати) с проставлением надписи «Копия верна». Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она заверена нотариально (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).
11.10.
Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.
11.11.
Документ экземпляра-оригинала заявки, представленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.
11.12.
Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию. Документы заявки, представляются в виде одного тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника размещения заказа (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 100 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.
11.13.
Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы участнику размещения заказа не возвращаются.
11.14.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование аукциона, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом аукционе №__ ________________________________________________. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
12. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона
12.1. Если уполномоченным представителем участника являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:
12.1.1. Документами, подтверждающими полномочия руководителя юридического лица, являются:
а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц;
в) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Это может быть заверенная копия протокола (выписка из протокола) или решения (в хозяйственных обществах), копия приказа или распоряжения (в государственных унитарных предприятиях, государственных учреждениях).
Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму «Аукционное предложение», полностью совпадают в форме «Аукционное предложение», выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.
Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:
- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму «Аукционное предложение», полностью или частично не совпадают в форме «Аукционное предложение», выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица;
- не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.
12.1.2. Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, являются:
а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.
12.1.3. Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ, удостоверяющий личность физического лица.
12.2. Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:
Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:
а) оригинал доверенности, составленной по форме, являющейся приложением к Информационной карте;
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического лица);
в) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем);
г) копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником-физическим лицом);
д) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если доверенность подписана иностранным лицом).
Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами.
12.3. Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке.
Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства).
Форму «Аукционное предложение» может подписывать:
руководитель юридического лица;
директор филиала (представительства);
лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.
Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанная руководителем юридического лица, или оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица по форме, являющейся приложением к Информационной карте.
13. Срок и место подачи заявок
13.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в Информационной карте, не позднее времени и даты начала рассмотрения таких заявок, установленных Информационной картой.
13.2. Организатор аукциона может продлить срок подачи заявок в порядке, установленном Законом. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора аукциона и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.
13.3. Прием заявок заканчивается в день начала рассмотрения заявок, установленный Информационной картой, но не позднее непосредственно начала процедуры рассмотрения заявок (часть 6 статьи 35 Закона).
13.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный документацией об аукционе, регистрируется должностными лицами организатора аукциона, специализированной организацией.
Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера.
Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления конвертов с заявками.


14. Изменения в заявках и их отзыв
14.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры рассмотрения заявок.
Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.
14.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, маркировано и доставлено в соответствии с Общей частью документации об аукционе. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».
Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.
14.3. Участник, подавший заявку, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).
При этом в уведомлении в обязательном порядке должно быть указано наименование аукциона.
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).
14.4. Стоимость комплекта документации об аукционе не возвращается.

15. Проверка комиссией заявок на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе
15.1. Комиссия проверяет заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе в отсутствие уполномоченных лиц участников.
15.2. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе.
15.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, организатор аукциона, комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
15.4. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки и не допущенным к участию в аукционе, направляются (выдаются) уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.
15.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.
16. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе
При рассмотрении заявок участник не допускается комиссией к участию в аукционе только по следующим основаниям.
16.1. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе, связанные с несоответствием участника обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона, Общей частью документации об аукционе и Информационной картой. Иные положения документации об аукционе не могут содержать обязательные требования к участникам.
16.1.1. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в аукционе (пункты 2-4 части 1 статьи 11 Закона и Общей части документации об аукционе).
Факт несоответствия участника требованиям пунктов 2-4 части 1 статьи 11 Закона подтверждается только надлежащим образом оформленными документами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, в которых должна содержаться соответствующая информация об участнике.
16.1.2. В предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.
16.1.3. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (далее – требования), если требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 4 Информационной карты, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены копии документов (формы), предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
Требования в пункте 4 Информационной карты могут быть предусмотрены только действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, актами законодательства бывшего СССР, действующими на территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке).
16.1.4. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и Информационной картой, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены копии документов, предусмотренные пунктом 7 Информационной картой, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
16.1.5. Участник не обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности и такое требование установлено Информационной картой, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
16.2.6. Участник не соответствует требованию пункта 4 Информационной карты к выполнению им за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты (копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство), либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
Данное основание для отказа в допуске к участию в аукционе применяется только при проведении аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с начальной (максимальной) ценой контракта (цена лота) пятьдесят миллионов рублей и более при условии, что данное требование установлено пунктом 4 Информационной карты.
16.1.7. Участие в аукционе участника не допускается федеральным законом, либо федеральный закон предусматривает дополнительные основания для отказа в допуске к участию в аукционе.
16.1.8. Заявка не соответствует формальным требованиям документации об аукционе: заявка оформлена не в соответствии с требованиями документации об аукционе.
Не представлена форма «Аукционное предложение». В форме «Аукционное предложение» не указаны номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие (в случае если аукцион проводится по двум и более лотам).
В форме «Аукционное предложение» не указано наименование аукциона, для участия в котором подана заявка, либо указанное наименование аукциона содержит грубые ошибки, что не позволяет определить, для участия в каком аукционе подана заявка.
16.1.9. В составе заявке отсутствуют полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, либо указанные документы не соответствуют вышеперечисленным требованиям к их оформлению (документы получены ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона либо представлены с нарушением указанных требований к их оформлению).
16.1.10. В форме «Аукционное предложение» отсутствуют сведения о фирменном наименовании (наименовании) или сведения об организационно-правовой форме, или о почтовом адресе либо сведения о фирменном наименовании (наименование), либо сведения об организационно-правовой форме (для участника-юридического лица), указанные в форме «Аукционное предложение», не соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного реестра юридических лиц или представленных документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) и не позволяют определить от имени какого юридического лица подана заявка.
Почтовый адрес участника может не совпадать с местом нахождения участника, указанным в выписке из единого государственного реестра юридических лиц или документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
16.1.11. В форме «Аукционное предложение» отсутствуют сведения о фамилии, имени, отчестве или паспортных данных или сведения о месте жительства либо данные сведения, указанные в форме «Аукционное предложение», существенно не соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), представленной копии документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц), представленных документах о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) и не позволяют определить от имени какого физического лица подана заявка.
16.1.12. В составе заявки не представлены или представлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной картой, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника, либо представленные документы не подтверждают полномочия лица на осуществление действий от имени участника.
16.1.13. Выписка единого государственного реестра юридических лиц не содержит сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилию, имя, отчество, должность).
16.2.14. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, указанные в выписке из единого государственного реестра юридических лиц, не соответствуют соответствующим сведениям в представленных в составе заявки документах, представленных для подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника, в том числе, в случае если доверенность на осуществление действий от имени участника подписана лицом, не указанным в выписке в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.
16.1.15. Представленная доверенность не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (статьи 185-187 Гражданского кодекса Российской Федерации и т.д.).
16.1.16. В составе заявки отсутствуют (полностью или частично) копии документов, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.
При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.
17. Порядок проведения аукциона
17.1. Участники аукциона должны заблаговременно прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться у организатора аукциона. Регистрацией на аукционе участники аукциона соглашаются с правилами проведения аукциона, изложенными в Общей части документации об аукционе.
17.2. Уполномоченные лица участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации предъявляют следующие документы:
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность на право участие в настоящем аукционе, оформленную в соответствии с Информационной картой.
Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
17.3. На процедуре аукциона, кроме уполномоченного лица участника, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).
Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации предъявляют следующие документы:
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) иные представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность на право присутствия на настоящем аукционе, оформленную в соответствии с Информационной картой.
Доверенность остается у организатора аукциона.
Прочие представители участника после регистрации получают пропуск на аукцион установленный формы.
17.4. При регистрации уполномоченное лицо участника получает регистрационный номер (пронумерованную карточку) и расписывается в ознакомлении с инструкцией о порядке проведения аукциона.
Регистрационный номер получает только одно уполномоченное лицо участника. В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее регистрационный номер.
17.5. Во время начала аукциона в помещение для проведения аукциона по листу регистрации приглашаются уполномоченные лица участников, имеющие регистрационный номер, а также прочие представители участника, имеющие пропуск на аукцион.
После приглашения участникам аукциона пройти в помещение для проведения аукциона регистрация заканчивается, опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.
17.6. Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее регистрационный номер. Иные представители участников, не имеющие регистрационного номера, в аукционе не участвуют.
17.7. Участникам аукциона запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и аукционной комиссии, вступать в переговоры между собой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и аукционной комиссии.
Все спорные ситуации между участниками аукциона и аукционистом рассматриваются аукционной комиссией после окончания аукциона по всем лотам аукциона, перед принятием решения о победителях аукциона.
Участники аукциона и иные представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения аукциона.
17.8. Аукцион начинается с объявления аукционистом:
- начала проведения аукциона (лота);
- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам);
- предмета контракта;
- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в случаях, предусмотренных Информационной картой, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги связи, юридических услуг;
- «шага аукциона»;
- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;
- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если Информационной картой предусмотрены преимущества для таких участников аукциона;
- предложения участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.
17.9. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает регистрационный номер в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.
Поднятие участником аукциона таблички с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на расчетную цену контракта.
Участником, сделавшим предложение на расчетную цену контракта, является участник, первый поднявший табличку с регистрационным номером, что подтверждается оглашением аукционистом его регистрационного номера.
Участник аукциона обязан опустить регистрационный номер после объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта.
Участник аукциона вправе делать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по расчетной цене до объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта. Делать предложения о цене контракта до приглашения аукциониста не допускается.
17.10. В процессе аукциона аукционист последовательно, с «шагом аукциона», объявляет процентное снижение начальной (максимальной) цены контракта (лота) и приглашает делать предложение по текущей расчетной цене.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при этом следующий шаг аукциона устанавливается от последнего пониженного шага.
17.11. После троекратного приглашения и отсутствия предложений по расчетной цене аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, регистрационный номер и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
В случае если после троекратного приглашения аукциониста предложение подается только одним участником аукциона, данный участник признается победителем аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наименьшую цену по лоту в ходе аукциона.
Если несколькими участниками сделаны одинаковые предложения о цене контракта, победителем признается участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о последней цене контракта.
17.12. В случае если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.
17.13. В случае проведения аукциона в соответствии с частью 4.1 статьи 37 Закона победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 Закона, наиболее низкую цену единицы услуги.
До заключения контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования победителем аукциона определяется цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, при этом общая цена запасных частей к технике, к оборудованию не должна превышать общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предложенную победителем аукциона.
17.14. После проведения аукциона по всем лотам аукциона председательствующий на заседании аукционной комиссии предлагает утвердить результаты аукциона.
После указанного предложения председательствующего на заседании аукционной комиссии участники аукциона имеют право, подняв табличку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председательствующим на заседании аукционной комиссии
Все спорные ситуации разрешаются с использованием технических средств видео- и/или аудиозаписи аукциона. Решение по каждой претензии принимается аукционной комиссией.
После принятия решения по всем спорным ситуациям аукционная комиссия принимает решение об утверждении результатов аукциона. После голосования секретарь комиссии объявляет победителей аукциона по лотам и сообщает об участниках аукциона, подавших по этим лотам предпоследнее предложение.
После объявления результатов аукциона участники аукциона обязаны сдать ему таблички с регистрационными номерами и покинуть помещение аукциона.
18. Заключение контракта
18.1. Заказчик заключает контракт с победителем аукциона на условиях, содержащихся в документации об аукционе, с ценой контракта, установленной в ходе аукциона.
18.2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передается один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в ходе аукциона, в проект контракта.
18.3. Контракт может быть заключен заказчиком и участником аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
18.4. Участник аукциона, с которым заключается контракт, должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с Общей частью документации об аукционе, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено Информационной картой, в срок, установленный Информационной картой.
18.5. В соответствии с частью 1 статьи 527 и статьей 765 Гражданского кодекса Российской Федерации подписание контракта с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, для заказчика является обязательным, если иное не установлено федеральным законом.
18.6. В соответствии с частью 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик не позднее двадцати календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукциона (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона) или со дня подписания протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона) обязан подписать контракт с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона.
18.7. Правоотношения между заказчиком и победителем аукциона по предмету аукциона возникают после подписания контракта и внесения его в Реестр государственных контрактов Ставропольского края.
19. Права и обязанности участников и заказчика
19.1. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
19.2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
19.3. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
20. Возврат заявок участникам
После процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе все поступившие заявки становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.





































III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта,
источник финансирования муниципального заказа
1.1. Предметом настоящего аукциона является выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в МДОУ д/с №1 «Светлячок».
1.2. Начальная (максимальная) цена контракта рублей (только цифрами):


лота


Наименование
и описание лота

Начальная
(максимальная)
цена контракта (лота), руб.

Шаг аукциона


выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в МДОУ д/с № 1 «Светлячок»
627 000

5%

1.3. Источник финансирования: софинансирование (местный, краевой бюджет).
2. Сведения о муниципальном заказчике: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска.
3. Содержание и состав документации об аукционе
Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:
1) Общая часть документации об аукционе;
2) Инструкция по подготовке и проведению аукциона;
3) Информационная карта документации об аукционе;
4) Техническое задание;
5) Проект муниципального контракта.

4. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона
Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом аукциона (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона):
4.1. Наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности: по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, подтверждающей право участника размещения заказа на проведение работ по составу, соответствующих работам, входящим в состав работ по сметной документации, осуществление функции генерального подрядчика.
Требование установлено подпунктом 101.2 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, № 153-154, 10.08.2001) .
При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.
4.2. Отсутствие сведений об участнике в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков.

5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) - не установлено.

6. Требование обеспечения исполнения контракта - не установлено.

7. Документы и формы, входящие в состав заявки
Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать следующие документы и формы:
1) Форма «Опись документов и форм, представляемых для участия в аукционе».
2) Форма «Аукционное предложение».
3) Документ, подтверждающий правовой статус участника.
для юридических лиц:
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.
для индивидуальных предпринимателей:
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки.
для иных физических лиц:
копии документов, удостоверяющих личность.
для иностранных лиц:
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона.
4) Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона, подготовленные в соответствии с Общей частью документации об аукционе.
5) Копия лицензии на право осуществления видов деятельности: по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, подтверждающей право участника размещения заказа на проведение работ по составу, соответствующих работам, входящим в состав работ по сметной документации, осуществление функции генерального подрядчика.
8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов - не установлены.
9. Место, дата начала и окончания подачи заявок
9.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4
9.2. Заявки могут подаваться с 03.07.2008г.
9.3. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок (пункт 10.1 Информационной карты).
10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок и проведения аукциона
10.1. Рассмотрение заявок начнется по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в 10 ч.00 мин. 24.07. 2008 года.
10.2. Аукцион будет проводиться по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в 10 ч.00 мин. 05.08. 2008 года.
10.3. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.
11. Сроки подписания контракта, заключаемого по итогам аукциона
Победитель аукциона в течение 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, обязан подписать переданный ему проект контракта и представить его заказчику.



Приложение
к Информационной карте


IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых
для участия в аукционе»

Настоящим (участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование) – для участника юридического лица), фамилию, имя, отчество – для участника – физического лица) подтверждает, что нижеперечисленные документы и формы содержание описи и состав заявки на участие в аукционе совпадают.
Наименование документа и формы
Номер листа
Количество листов
Указываются все формы, документы и приложения в соответствии с пунктом 7 Информационной карты
























Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.


2. Форма «Аукционное предложение»
для участия в аукционе ______ (указать наименование аукциона)

1. Участник (для юридического лица):
1.1 Наименование и сведения об организационно-правовой форме

1.2 Почтовый адрес

1.3 Контактный телефон

1.4. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие


1. Участник (для физического лица):
1.1 Фамилия, имя, отчество

1.2. Паспортные данные

1.3 Сведения о месте жительства

1.4. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие


подтверждает, что ознакомлен с документацией об аукционе к настоящему аукциону в полном объеме, согласен с ее условиями и требованиями и обязуется выполнить в полном объеме работы в соответствии с техническим заданием аукционной документации ____________________________________________ (наименование работ, являющихся предметом аукциона).

Место, условия и сроки выполнения работ: _________________________________________________________________.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: _________________________________________________________________.

Срок предоставления гарантий качества работ: ___________________.

Порядок формирования цены муниципального контракта: _________________________________________________________________ .


Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)



3. Образец доверенности на подписание документов
от имени участника при проведении настоящего аукциона

ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) подписывать все необходимые документы, в том числе подписывать форму «Аукционное предложение», на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта ___________________________________ (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю.



Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица


4. Образец доверенности на право участия в аукционе

ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на ______________________________(указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись (Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.


Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица
















5. Образец доверенности на право присутствия на аукционе


ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) присутствовать на открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на _________________________ (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись (Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.


Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица















VI. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Общие требования
1.1 Наименование предмета торгов: выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в МДОУ д/с № 1 «Светлячок» города-курорта Железноводска.
1.2 Требования к качеству выполняемых работ, сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ, услуг:
Требования к качеству выполняемых работ должны соответствовать СНИП и действующим стандартам и нормам РФ по качеству. Монтажные работы производить в соответствии с установленными нормами пожарной безопасности. Все изменения, возникающие в процессе работ подрядчик должен согласовывать с заказчиком. В случае выявления дефектов после приемки результатов работ – исправление дефектов производится за счет Подрядчика. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня подписания акта приемке выполненных работ после завершения работ.
1.3 Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдение сроков выполнения работ:
В ходе работ на объекте подрядчик должен вести журнал учета выполненных работ, делать акты на скрытые работы. Подрядчик представляет заказчику копии счетов-фактур на приобретаемые материалы с сертификатами качества. Подрядчик представляет промежуточные акты формы КС-2, КС-3 утвержденные постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100. По окончании работ Подрядчик представляет исполнительную документацию, включающую в себя: Исполнительные схемы; Акты испытаний; Акты выполнения пуско-наладочных работ; Акты приема объекта в эксплуатацию согласованные с органами ГОС ПОЖ надзора.
1.4 Место выполнения работ: МДОУ д/с № 1 «Светлячок», ул. Энгельса, 16 города-курорта Железноводска.
1.5 Срок начала и окончания работ:
Начало выполнения работ - в течении 3 (трех) календарных дней со дня перечисления авансового платежа,
Окончание выполнения работ – 30 сентября 2008 год;
1.6 Условия выполнения работ:
Работы должны выполняться иждивением подрядчика.
1.7 Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг
Форма оплаты – безналичная, авансовый платеж в размере 30% от цены контракта со дня поступления денежных средств из городского бюджета, остаток денежных средств, составляющий 70% цены контракта перечисляются согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС-2, КС-3.
1.8 Сведения о наличии проектно-сметной документации с указанием наименования проектной организации: Приложение № 1, 2 к техническому заданию.
1.9 Требования к выполнению работ, оказанию услуг установленных законодательством Российской Федерации.
Наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности: по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, подтверждающей право участника размещения заказа на проведение работ по составу, соответствующих работам, входящим в состав работ по сметной документации.
Раздел 2. Основные технические требования к работам и услугам, являющимся предметом торгов
2.1 Работы выполняются в соответствии с Локальными сметными расчетами, являющимися неотъемлемой частью Технического задания (Приложение № 1, 2 к настоящему Техническому заданию).
2.2 Требования к безопасности услуг.
Обеспечение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности во время проведения работ, противопожарных мероприятий.
2.3 Порядок формирования цены контракта (цены лота), в том числе с учетом или без учета расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей:
Сметно-нормативная база – ТЕР-2001, метод расчета – базисно-индексный. Цена контракта должна включать расходы на выполнение работ, транспортные расходы, стоимость материалов и изделий, компенсацию издержек Подрядчика, уплату им налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Требования к порядку заполнения участником формы «Аукционное предложение» (при проведении аукционов на строительство)
3.1 Участник составляет Аукционное предложение в полном соответствии с Техническим заданием;



















Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ______
на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в МДОУ д/с № 1 «Светлячок» города-курорта Железноводска.


г. Железноводск «__» ________ 2008 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Начальника Новикова Вадима Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________ (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____________________ (должность, Ф.И.О.) , действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», по итогам открытого аукциона №____ заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.
Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключается в соответствии с Протоколом заседания Аукционной комиссии от________________2008г. №______
1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по производству работ по монтажу пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в МДОУ д/с № 1 «Светлячок» города-курорта Железноводска (далее - работы) расположенного по адресу: ул. Энгельса, 16 (далее - Объект), согласно смете, утверждаемой Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.2. контракта, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, а так же условиями контракта.
1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащим образом сертифицированы.

2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Работы оплачиваются «Инвестором» в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.2.Цена настоящего контракта составляет _____________ (Сумма прописью) рублей ___________ НДС 18%.
2.3. Оплата по настоящему контракту производится Инвестором по безналичному расчету с момента поступления денежных средств из городского бюджета. Инвестором осуществляется авансовый платеж в размере 30% цены контракта на основании предоставленного счета Подрядчиком. Остаток денежных средств перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС -2,КС -3.
2.4. Основанием к осуществлению Инвестором платежей является: настоящий контракт, подписанные сторонами унифицированные формы КС-2, КС-3, счета – Фактуры.

3. Обязательства сторон.

3.1. «Инвестор» обязан:
3.1.1. Оплатить выполненные работы, в соответствии с п. 2.3. настоящего контракта.
3.1.2. Предоставить доступ Подрядчику для выполнения работ, указанных в
п. 1.2. настоящего контракта.
3.1.3. При завершении работ принять с Заказчиком выполненные Подрядчиком работы.
3.2. «Заказчик» имеет право:
3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.3. «Подрядчик» обязан:
3.3.1. Приступить к работам с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика в течение 3-х дней и выполнить данные работы в срок: до 30 сентября 2008 г.
3.3.2. Сдать работы Заказчику в состоянии и в сроки, соответствующем условиям настоящего контракта;
В случае задержки оплаты со стороны Инвестора согласно п. 2.3. начало выполнения работ сдвигается соответственно на это же количество дней.
3.3.4. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ, только с письменного разрешения Заказчика, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ;
3.3.5. За счет собственных средств, в течение 10 дней устранить недостатки, выявленные Заказчиком в ходе принятия работ;
3.3.6. При производстве работ обеспечить требования российских норм по технике безопасности, противопожарные мероприятия;
3.3.7. В ходе работ на объекте вести журнал учета выполненных работ, делать акты на скрытые работы;
3.3.8. В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит не учтенные в смете и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, он будет обязан сообщить об этом Заказчику.
3.3.9. Если Подрядчик не выполнить обязанности, установленные п. 3.3.8. настоящего контракта, он лишается права оплаты выполненных им дополнительных работ;
3.3.10. Подрядчик извещает Заказчика за два дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ письменным уведомлением. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка объекта осуществляется путем подписания сторонами настоящего контракта унифицированных форм КС-2 (акта выполненных работ) и КС-3 (справки о стоимости выполненных работ).
4.2. Датой завершения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков.

5.
Ответственность сторон.

5.1. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный им в ходе выполнения работ третьим лицам, а также Заказчику.
5.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшающими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
5.3. При просрочке выполнения работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.4. Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемого материала, оборудования.
5.5. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
5.6. В случае привлечения к работам субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик.
5.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.Действие обстоятельств непреодолимой силы.

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Подрядчик гарантирует нормальное и безаварийное функционирование объекта, указанного в пункте 1.2 настоящего контракта, в течение 24 месяцев со дня подписания сторонами акта приема объекта в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Подрядчик за счет собственных средств, в течение 10 дней устраняет выявленные недостатки выполненных по настоящему контракту работ. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения этих недостатков.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ставропольского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

9. Порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 6.3 настоящего контракта, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.


10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт, вступает в действие с момента подписания и действует до 31 декабря 2008 года, а по расчетам - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.4. Все изменения, дополнения, и приложения к настоящему Контракту совершаются сторонами в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.



11.Юридические адреса и подписи сторон.



«Заказчик»
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска
г. Железноводск ул. Оранжерейная, 4
-
ИНН 262702 0747
-
КПП 262701001
л/сч ________________________________ в ОКИБ по г.Железноводску
Министерство финансов СК в отделении по г.Железноводску
УФК по СК ГРКЦ ГУ Банка России по СК
р/с 40204810900000000639
- БИК 040702001
тел: 4-55-08








Начальник __________________Новиков В.А.



«Подрядчик»







Приложение № 1 к Техническому заданию


«Утверждаю»
Начальник УЖКХ и С
администрации города-курорта

______________В.А. Новиков






Дефектный акт.
Монтаж пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в д/с №1 г. Железноводска


1.
Монтаж приёмно-контрольного прибора на два луча - 1 шт.
2.
Монтаж приборов ПС - 1 шт.
3.
Монтаж промежуточных устройств - 22 шт.
4.
Монтаж громкоговорителей - 24 шт.
5.
Монтаж звонков - 2 шт.
6.
Монтаж сигнальных табло - 39 шт.
7.
Монтаж ответвительных коробок - 60 шт.
8.
Монтаж блоков питания - 6 шт.
9.
Монтаж автоматических выключателей - 2 шт.
10.
Монтаж извещателей дымовых - 270 шт.
11.
Монтаж проводов в коробах - 1770 м.
12.
Монтаж коробов - 950 м.
13.
Монтаж выключателей одноклавишных - 6 шт.
14.
Монтаж световых настенных указателей - 2 шт.
15.
Пробивка отверстий в кирпичных стенах диаметром до 25 мм - 140 шт.
16.
Сверление отверстий в кирпичных стенах диаметром до 20 мм - 2780 шт.
17.
Пусконаладочные работы системы управления с 10 каналами - 1 шт.
18.
Пусконаладочные работы системы управления с 20 каналами - 1 шт.




Составил_____________

Согласовано__________










Приложение № 2 к Техническому заданию









УТВЕРЖДАЮ:


























_______________________________










'______ ' 2008 г.
____



















(наименование стройки)





















ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №













(локальная смета)

























на
монтаж пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в детском садике № 1, г. Железноводск










(наименование работ и затрат, наименование объекта)




















Основание:













Сметная стоимость ___________________________________________________________
___________________________626,693
тыс.руб.









Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2008 г.























№ пп
Обоснование
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Стоимость единицы, руб.
Общая стоимость, руб.






Всего
В том числе
Всего
В том числе







Осн.З/п
Эк.Маш.
З/пМех

Осн.З/п
Эк.Маш.
З/пМех

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Раздел 1. Монтажные работы

7
ТЕРм10-08-001-09
Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча
НР, (1093 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (1454 руб.)
СП, (742 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (1454 руб.)
шт.
1
157,78
153,71
0,52

158
154
1


10
ТЕРм10-08-001-02
Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей
НР, (2179 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (2898 руб.)
СП, (1478 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (2898 руб.)
шт.
1
316,65
306,54
0,64

317
307
1


12
ТЕРм10-02-053-01
Включение электропитания на оборудование
НР, (753 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (1001 руб.)
СП, (511 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (1001 руб.)
шт.
2
52,83
52,83


106
106



14
ТЕРм10-08-001-13
Устройства промежуточные на количество лучей 1 (ИПР, КНС)
НР, (4984 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (6627 руб.)
СП, (3380 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (6627 руб.)
шт.
22
35,65
31,92
0,52

784
702
11


19
ТЕРм10-04-101-07
Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
НР, (2776 руб.): 92%*0,94 от ФОТ (3210 руб.)
СП, (1774 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (3210 руб.)
шт.
24
26,05
14,18


625
340



20
ТЕРм10-04-066-05
Звонок
НР, (114 руб.): 92%*0,94 от ФОТ (132 руб.)
СП, (73 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (132 руб.)
шт.
2
7,53
7,09


15
14



21
ТЕРм10-04-066-06
Табло сигнальное
НР, (13200 руб.): 92%*0,94 от ФОТ (15264 руб.)
СП, (8433 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (15264 руб.)
шт.
39
59,41
41,46


2317
1617



22
ТЕРм10-08-019-01
Коробка ответвительная на стене
НР, (1626 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (2162 руб.)
СП, (1103 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (2162 руб.)
шт.
60
4,24
3,82


254
229



30
ТЕРм10-08-003-03
Блок питания и контроля
НР, (1697 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (2256 руб.)
СП, (1151 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (2256 руб.)
шт.
6
44,09
39,9
0,52

265
239
3


31
ТЕРм08-03-526-01
Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
НР, (194 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (217 руб.)
СП, (120 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (217 руб.)
шт.
2
131,44
11,59
1,53
0,02
263
23
3


33
ТЕРм10-05-001-03
Проверка монтажа системы перед настройкой
НР, (8531 руб.): 92%*0,94 от ФОТ (9865 руб.)
СП, (5450 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (9865 руб.)
система
2
522,61
522,61


1045
1045



36
ТЕРм10-08-002-02
Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
НР, (28829 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (38336 руб.)
СП, (19551 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (38336 руб.)
шт.
270
18,24
15,04
0,64

4925
4061
173


38
ТЕРм08-02-399-01
Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
НР, (5067 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (5674 руб.)
СП, (3135 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (5674 руб.)
100 м
17,7
117,2
25,84
39,72
13,48
2074
457
703
239

40
ТЕРм08-02-396-05
Короб по стенам и потолкам, длина, м 2
НР, (27485 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (30778 руб.)
СП, (17005 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (30778 руб.)
100 м
9,5
1293,1
275,98
561,57
111,46
12284
2622
5335
1059

49
ТЕРм08-03-591-01
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
НР, (152 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (170 руб.)
СП, (94 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (170 руб.)
100 шт.
0,06
913,44
305,73
31,64
0,3
55
18
2


51
ТЕРм08-03-593-10
Световые настенные указатели
НР, (127 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (142 руб.)
СП, (78 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (142 руб.)
100 шт.
0,02
2376,84
760,07
421,54
11,19
48
15
8


Раздел 2. Строительные работы

53
ТЕР46-03-009-03
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см
НР, (5375 руб.): 110%*0,94 от ФОТ (5198 руб.)
СП, (3093 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (5198 руб.)
100 шт.
1,4
1493,24
328,17
1165,07
108,77
2091
459
1632
152

54
ТЕРр69-02-01
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм
НР, (7039 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (9600 руб.)
СП, (4080 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (9600 руб.)
100 отверстий
27,8
46,39
36,56
9,83

1290
1017
273


Раздел 3. Пусконаладочные работы

57
ТЕРп02-01-001-03
Автоматизированные системы управления I категории технической сложности, с количеством каналов 10
НР, (4158 руб.): 65%*0,94 от ФОТ (6806 руб.)
СП, (2314 руб.): 40%*0,85 от ФОТ (6806 руб.)
система
1
721,27
721,27


721
721



59
ТЕРп02-01-001-05
Автоматизированные системы управления I категории технической сложности, с количеством каналов 20
НР, (8190 руб.): 65%*0,94 от ФОТ (13405 руб.)
СП, (4558 руб.): 40%*0,85 от ФОТ (13405 руб.)
система
1
1420,35
1420,35


1420
1420



Раздел 4. Оборудование и материалы

68
Прайс-лист
Гранит-5 ПКП
шт
1
1545



1545




70
Прайс-лист
Гранит-16 ПКП
шт
1
2475



2475




103
Прайс-лист
Аккумулятор АКБ-7А/ч
шт
14
316



4424




106
Прайс-лист
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45
шт
270
185



49950




109
Прайс-лист
Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
шт
22
138,4



3045




110
Прайс-лист
Лигард Сигнал-2
шт
24
635



15240




114
Прайс-лист
Молния-12В (24В) плоское световое табло 'Выход'
шт
39
165



6435




116
Прайс-лист
Оповещатель ПКИ-1
шт
2
104



208




118
Прайс-лист
Оповещатель Призма-100
шт
2
77



154




120
Прайс-лист
КРН 4/1 коробка коммутационная
шт
60
7,5



450




130
Прайс-лист
Кабель КСПВ 4*0,5
м
1220
4,5



5490




133
Прайс-лист
Кабель КСПВ 10*0,5
м
100
10,83



1083




142
Прайс-лист
Провод ШВВП 2*0,75
м
450
8,2



3690




144
Прайс-лист
Бокс для автомата
шт
2
12



24




145
Прайс-лист
Автовыключатель ВМ 40-2-С10А
шт
2
120



240




146
Прайс-лист
Выключатель одноклавишный ALSU
шт
6
31,43



189




153
Прайс-лист
Кабель-канал 20х10
м
850
8,53



7251




154
Прайс-лист
Кабель-канал 25х16
м
100
12,69



1269




162
Прайс-лист
Дюбель пластмассовый
шт
2500
0,13



325




Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
134544
15566
8145
1450

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
304119
146942
46344
8251

В том числе, справочно:





ОЗП=9,44; ЭМ=5,69; ЗПМ=5,69 (Поз. 53-54, 1-3, 11, 19-21, 33, 4-10, 12-18, 22-30, 35-37, 31, 38-52, 55-59)
169575
131377
38200
6800

Накладные расходы
123567




Сметная прибыль
78120




Итоги по смете:





Итого Строительные работы
44359




Итого Монтажные работы
318528




Итого Оборудование
103487




Итого Пусконаладочные работы
39432




Итого
505806




транспортные расходы 5%
25290




Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
531096




НДС 18%
95597




ВСЕГО по смете
626693

















































Извещение № 14А
О проведении открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту электроосвещения и устройству системы оповещения медицинского персонала родильного отделения МУЗ «Городская больница» города-курорта Железноводска.

1. Наименование торгов: открытый аукцион.
2. Адрес муниципального заказчика: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4; тел. (87932) 4-55-08

e-mail: admzhv.@beshtau.ru
3. Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт электроосвещения и устройство системы оповещения медицинского персонала родильного отделения МУЗ «Городская больница» города-курорта Железноводска.
4. Объем выполняемых работ: указан в техническом задании документации об аукционе.
5. Место выполнения работ: МУЗ «Городская больница», ул. Чапаева, 5 города-курорта Железноводска.
6. Период выполнения работ: 3 квартал 2008 год.
7. Источник финансирования: софинансирование (местный, краевой бюджет).
8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):
Лот №1. Капитальный ремонт электроосвещения родильного отделения (техэтаж, подвал) МУЗ «Городская больница» - 837 129 рублей.
Лот №2. Устройство системы оповещения медицинского персонала родильного отделения МУЗ «Городская больница» - 237 410 рублей.
9. Гарантийный срок: 24 месяца.
10. Порядок оплаты: оплата производится Инвестором по безналичному расчету с момента поступления денежных средств из городского бюджета. Инвестором осуществляется авансовый платеж в размере 30% цены контракта на основании предоставленного счета Подрядчиком. Остаток денежных средств перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС -2,КС -3.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов: не устанавливаются.
12. Срок и место предоставления документации об аукционе: Документация подается в письменной форме, в течении двух рабочих дней со дня получения аукционной комиссией письменного заявления от участника размещения заказа до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Плата за предоставление документации об аукционе: не взимается.
Сроки предоставления: Аукционные заявки с 8-00 ч. До 17-00 ч. (Время московское), перерыв с 12-00 ч. – 13-00 ч. В рабочие дни по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
Официальное печатное издание: газета «Курортный край».
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе www.torgi.stavkray.ru/; adm.zheleznovodsk.info.
13. Рассмотрение заявок начнется по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4. «25» июля 2008г. в 10-00 часов (время московское).
14. Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей, «06» августа 2008г. в 10-00 часов (время московское).
Ответственный: Кучеренко Сергей Михайлович, телефон для справок (87932)4-55-08.










УТВЕРЖДАЮ
Начальник УЖКХ и С администрации города-курорта Железноводска
_________В.А.Новиков
«__» ________ 2008 г.








ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 14А
регламентирующая порядок открытого аукциона по размещению заказа на выполнение работ по капитальному ремонту электроосвещения и устройству системы оповещения медицинского персонала родильного отделения МУЗ «Городская больница» города-курорта Железноводска.













г. Железноводск
2008 г.

Оглавление

I. Общая часть документации …………………………………………………стр.3
II. Инструкция по подготовке и проведению аукциона …………………….стр. 3-4

1. Особенности документации об аукционе …………………………стр. 3-4

2. Изучение участниками документации об аукционе ……………….стр. 4

3. Внесение изменений в документации об аукционе ………………стр. 4

4. Разъяснение документации об аукционе ………………………….стр. 4-5

5. Отказ от проведения аукциона ……………………………………стр. 5

6. Требование к участникам …………………………………………….стр. 5-6

7. Язык заявки ……………………………………………………………стр. 6

8. Аукционное предложение участника ………………………………стр. 6-7

9. Расходы на участие в аукционе и заключения контракта ………….стр. 7

10. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки

11. Оформление и подписание заявки …………………………………стр.7-9
12. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона………………………………….стр.9-11
13. Срок и место подачи заявок …………………………………………стр.11
14. Изменение в заявках и их отзыв ……………………………………стр.12
15. Проверка комиссией заявок на соответствие требований………стр.12-13
16. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе …………стр.13-17
17. Порядок проведения аукциона ……………………………………стр.17-20
18. Заключение контракта ……………………………………………стр.20-21
19. Права и обязанности участников и заказчика ……………………стр.21-22
20. Возврат заявок участникам ……………………………………………стр.22
III. Информационная карта документации об аукционе ………………………стр.23
1. Предмет аукциона ……………………………………………………….стр.23
2. Источник финансирования ……………………………………………стр.23
3. Содержание и состав документации об аукционе ……………………стр.23
4. Требование к участникам …………………………………………стр.23-24
5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки
6. Требование обеспечения исполнения контракта ……………………стр.24
7. Документы и формы, входящие в состав заявки ……………………стр.24
8. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов ………………………………стр.25
9. Место, дата начала и окончания подачи заявок ………………………стр.25
10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок …………………стр. 25
11. Сроки подписания муниципального контракта ……………………стр. 25
IV. Образцы форм для заполнения …………………………………………стр. 26-30
V. Техническое задание ………………………………………………………стр. 31

1. Общие требования ………………………………………………………стр.31

2. Основные технические требования к работам ………………………стр.31
3. Требования к порядку заполнения участником форм «Аукционного предложения» …………………………………………………………….стр. 32
VI. Проект муниципального контракта ……………………………………стр. 33-36







I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ
Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон).
В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:
аукционист – лицо, управляющее процессом аукциона;
комиссия - комиссия по размещению заказов.
заказчик–Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства города-курорта Железноводска;
заявка - заявка на участие в аукционе;
контракт – муниципальный контракт;

официальное печатное издание – официальное печатное издание города-курорта Железноводска в сфере информационного обеспечения муниципального заказа - газета «Курортный край»;
официальный сайт – официальный сайт Ставропольского края в сети Интернет для размещения информации о размещении: www.torgi.stavkray.ru, adm.zheleznovods.info.;
продукция - поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для муниципальных нужд города-курорта Железноводска;
уполномоченное лицо участника - участник размещения муниципального заказа - физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа - юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа Ставропольского края при проведении аукциона.
участники - участники размещения муниципального заказа.

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА
1. Особенности документации об аукционе
1.1. В Информационную карту включены сведения о начальной (максимально) цене контракта (цене лота), начальной (максимальной) цене единицы товара, услуги в случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для муниципальных нужд Информационной картой предусмотрено право муниципального заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа; начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также начальной (максимальной) цены запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг; предмете контракта; заказчике.
1.2.
Предложения о размере обеспечения заявки, размере обеспечения исполнения контракта могут устанавливаться самостоятельно в качестве защитных механизмов.
2. Изучение участниками документации об аукционе
2.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию об аукционе.
2.2. Представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
3. Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок организатор аукциона вправе внести изменения в документацию об аукционе.
3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.
3.3. Изменения направляются организатором аукциона заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе.
3.4. Участники, получающие и использующие документацию об аукционе только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте.
3.5. Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе.
4. Разъяснение положений документации об аукционе
4.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры организатора аукциона, специализированной организации или аукционной комиссии с участником не допускаются.
4.2. Любой участник вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее - запрос).
Участник должен направить запрос заказчику в строгом соответствии с их компетенцией.
4.3. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения документации об аукционе на официальном сайте.
4.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.
4.5. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме.
4.6. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.
4.7. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного Информационной картой, не рассматриваются.
5. Отказ от проведения аукциона
5.1. Организатор аукциона, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.
5.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.
5.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона организатором аукциона вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.
6. Требования к участникам
6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
6.2. Участие в аукционе в соответствии с антимонопольным законодательством не могут принять соответствующий заказчик, юридическое лицо, привлеченное на основе договора для осуществления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения торгов, и их работники.
6.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:
требованию о не проведении ликвидации участника - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
требованию о не приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;
требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.
6.4. Организатор аукциона вправе также установить в Информационной карте следующие требования к участникам:
обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если такие требования установлены постановлением Правительства Российской Федерации.
7. Язык заявки
7.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.
7.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.
7.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
8. Аукционное предложение участника
8.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно аукционное предложение по форме, установленной Информационной картой (далее - форма «Аукционное предложение»).
Форма «Аукционное предложение», представляемое участником обязательно должно содержать:
- информацию о соответствии предлагаемого к поставке товара, выполняемых работ, оказываемых услуг пунктам Технического задания документации об аукционе, не включенным в Форму «Сведения о качественных характеристиках товара, работ, услуг»;
- информацию о порядке формирования цены муниципального контракта;
- информацию о гарантиях качества;
- информацию о таре, упаковке и т.д.
Отсутствие названных требований является основанием для отказа в допуске участника к участию в аукционе.
8.2. Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), является российский рубль.
8.3. Цена контракта, предлагаемая участником (далее - ценовое предложение), не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (лота), указанную в Информационной карте.
4. Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Техническим заданием.
9. Расходы на участие в аукционе и заключение контракта
9.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта.
9.2. Организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.
10. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) - не установлено.
11. Оформление и подписание заявки
11.1. Заявка оформляется в письменной форме.
Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
11.2. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник в соответствии с настоящей документацией должна:
- быть подготовлена по формам, представленным в Информационной карте;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте.
Заявки могут оформляться в следующем порядке: все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные документы для каждого лота, оформленные с учетом требований Общей части аукционной документации.
11.3.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона, не заполнение ячеек форм, несоответствие представленных форм, формам, представленным Информационной карте настоящей документации является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник будет отстранен заказчиком, аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.
11.4.
При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
11.5.
Все сведения в формы впечатываются на печатной машинке, набираются на компьютере или вписываются от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.
11.6.
В формах должны быть заполнены все требуемые сведения. Ячейки, не содержащие информацию должны содержать слово «нет». Наличие пустых ячеек не допускается.
11.7.
Все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в описи документов и формируются в пакет.
11.8.
Все формы и приложения (справки, документы), предусмотренные аукционной документацией должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) полистно, последний лист каждой формы и приложения скреплен печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).
Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами.
Все документы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).
11.9.
Документы заявки представляются в оригинале либо в установленных аукционной документацией случаях - в заверенных надлежащим образом копиях. Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати) с проставлением надписи «Копия верна». Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она заверена нотариально (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).
11.10.
Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.
11.11.
Документ экземпляра-оригинала заявки, представленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.
11.12.
Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию. Документы заявки, представляются в виде одного тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника размещения заказа (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 100 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.
11.13.
Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы участнику размещения заказа не возвращаются.
11.14.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование аукциона, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом аукционе №__ ________________________________________________. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
12. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона
12.1. Если уполномоченным представителем участника являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:
12.1.1. Документами, подтверждающими полномочия руководителя юридического лица, являются:
а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц;
в) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Это может быть заверенная копия протокола (выписка из протокола) или решения (в хозяйственных обществах), копия приказа или распоряжения (в государственных унитарных предприятиях, государственных учреждениях).
Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму «Аукционное предложение», полностью совпадают в форме «Аукционное предложение», выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.
Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:
- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму «Аукционное предложение», полностью или частично не совпадают в форме «Аукционное предложение», выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица;
- не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.
12.1.2. Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, являются:
а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.
12.1.3. Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ, удостоверяющий личность физического лица.
12.2. Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:
Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:
а) оригинал доверенности, составленной по форме, являющейся приложением к Информационной карте;
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического лица);
в) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем);
г) копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником-физическим лицом);
д) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если доверенность подписана иностранным лицом).
Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами.
12.3. Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке.
Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства).
Форму «Аукционное предложение» может подписывать:
руководитель юридического лица;
директор филиала (представительства);
лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.
Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанная руководителем юридического лица, или оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица по форме, являющейся приложением к Информационной карте.
13. Срок и место подачи заявок
13.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в Информационной карте, не позднее времени и даты начала рассмотрения таких заявок, установленных Информационной картой.
13.2. Организатор аукциона может продлить срок подачи заявок в порядке, установленном Законом. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора аукциона и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.
13.3. Прием заявок заканчивается в день начала рассмотрения заявок, установленный Информационной картой, но не позднее непосредственно начала процедуры рассмотрения заявок (часть 6 статьи 35 Закона).
13.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный документацией об аукционе, регистрируется должностными лицами организатора аукциона, специализированной организацией.
Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера.
Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления конвертов с заявками.


14. Изменения в заявках и их отзыв
14.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры рассмотрения заявок.
Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.
14.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, маркировано и доставлено в соответствии с Общей частью документации об аукционе. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».
Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.
14.3. Участник, подавший заявку, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).
При этом в уведомлении в обязательном порядке должно быть указано наименование аукциона.
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).
14.4. Стоимость комплекта документации об аукционе не возвращается.

15. Проверка комиссией заявок на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе
15.1. Комиссия проверяет заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе в отсутствие уполномоченных лиц участников.
15.2. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе.
15.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, организатор аукциона, комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
15.4. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки и не допущенным к участию в аукционе, направляются (выдаются) уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.
15.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.
16. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе
При рассмотрении заявок участник не допускается комиссией к участию в аукционе только по следующим основаниям.
16.1. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе, связанные с несоответствием участника обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона, Общей частью документации об аукционе и Информационной картой. Иные положения документации об аукционе не могут содержать обязательные требования к участникам.
16.1.1. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в аукционе (пункты 2-4 части 1 статьи 11 Закона и Общей части документации об аукционе).
Факт несоответствия участника требованиям пунктов 2-4 части 1 статьи 11 Закона подтверждается только надлежащим образом оформленными документами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, в которых должна содержаться соответствующая информация об участнике.
16.1.2. В предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.
16.1.3. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (далее – требования), если требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 4 Информационной карты, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены копии документов (формы), предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
Требования в пункте 4 Информационной карты могут быть предусмотрены только действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, актами законодательства бывшего СССР, действующими на территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке).
16.1.4. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и Информационной картой, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены копии документов, предусмотренные пунктом 7 Информационной картой, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
16.1.5. Участник не обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности и такое требование установлено Информационной картой, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
16.2.6. Участник не соответствует требованию пункта 4 Информационной карты к выполнению им за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты (копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство), либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
Данное основание для отказа в допуске к участию в аукционе применяется только при проведении аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с начальной (максимальной) ценой контракта (цена лота) пятьдесят миллионов рублей и более при условии, что данное требование установлено пунктом 4 Информационной карты.
16.1.7. Участие в аукционе участника не допускается федеральным законом, либо федеральный закон предусматривает дополнительные основания для отказа в допуске к участию в аукционе.
16.1.8. Заявка не соответствует формальным требованиям документации об аукционе: заявка оформлена не в соответствии с требованиями документации об аукционе.
Не представлена форма «Аукционное предложение». В форме «Аукционное предложение» не указаны номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие (в случае если аукцион проводится по двум и более лотам).
В форме «Аукционное предложение» не указано наименование аукциона, для участия в котором подана заявка, либо указанное наименование аукциона содержит грубые ошибки, что не позволяет определить, для участия в каком аукционе подана заявка.
16.1.9. В составе заявке отсутствуют полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, либо указанные документы не соответствуют вышеперечисленным требованиям к их оформлению (документы получены ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона либо представлены с нарушением указанных требований к их оформлению).
16.1.10. В форме «Аукционное предложение» отсутствуют сведения о фирменном наименовании (наименовании) или сведения об организационно-правовой форме, или о почтовом адресе либо сведения о фирменном наименовании (наименование), либо сведения об организационно-правовой форме (для участника-юридического лица), указанные в форме «Аукционное предложение», не соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного реестра юридических лиц или представленных документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) и не позволяют определить от имени какого юридического лица подана заявка.
Почтовый адрес участника может не совпадать с местом нахождения участника, указанным в выписке из единого государственного реестра юридических лиц или документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
16.1.11. В форме «Аукционное предложение» отсутствуют сведения о фамилии, имени, отчестве или паспортных данных или сведения о месте жительства либо данные сведения, указанные в форме «Аукционное предложение», существенно не соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), представленной копии документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц), представленных документах о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) и не позволяют определить от имени какого физического лица подана заявка.
16.1.12. В составе заявки не представлены или представлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной картой, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника, либо представленные документы не подтверждают полномочия лица на осуществление действий от имени участника.
16.1.13. Выписка единого государственного реестра юридических лиц не содержит сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилию, имя, отчество, должность).
16.2.14. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, указанные в выписке из единого государственного реестра юридических лиц, не соответствуют соответствующим сведениям в представленных в составе заявки документах, представленных для подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника, в том числе, в случае если доверенность на осуществление действий от имени участника подписана лицом, не указанным в выписке в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.
16.1.15. Представленная доверенность не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (статьи 185-187 Гражданского кодекса Российской Федерации и т.д.).
16.1.16. В составе заявки отсутствуют (полностью или частично) копии документов, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.
При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.
17. Порядок проведения аукциона
17.1. Участники аукциона должны заблаговременно прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться у организатора аукциона. Регистрацией на аукционе участники аукциона соглашаются с правилами проведения аукциона, изложенными в Общей части документации об аукционе.
17.2. Уполномоченные лица участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации предъявляют следующие документы:
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность на право участие в настоящем аукционе, оформленную в соответствии с Информационной картой.
Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
17.3. На процедуре аукциона, кроме уполномоченного лица участника, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).
Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации предъявляют следующие документы:
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) иные представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность на право присутствия на настоящем аукционе, оформленную в соответствии с Информационной картой.
Доверенность остается у организатора аукциона.
Прочие представители участника после регистрации получают пропуск на аукцион установленный формы.
17.4. При регистрации уполномоченное лицо участника получает регистрационный номер (пронумерованную карточку) и расписывается в ознакомлении с инструкцией о порядке проведения аукциона.
Регистрационный номер получает только одно уполномоченное лицо участника. В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее регистрационный номер.
17.5. Во время начала аукциона в помещение для проведения аукциона по листу регистрации приглашаются уполномоченные лица участников, имеющие регистрационный номер, а также прочие представители участника, имеющие пропуск на аукцион.
После приглашения участникам аукциона пройти в помещение для проведения аукциона регистрация заканчивается, опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.
17.6. Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее регистрационный номер. Иные представители участников, не имеющие регистрационного номера, в аукционе не участвуют.
17.7. Участникам аукциона запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и аукционной комиссии, вступать в переговоры между собой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и аукционной комиссии.
Все спорные ситуации между участниками аукциона и аукционистом рассматриваются аукционной комиссией после окончания аукциона по всем лотам аукциона, перед принятием решения о победителях аукциона.
Участники аукциона и иные представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения аукциона.
17.8. Аукцион начинается с объявления аукционистом:
- начала проведения аукциона (лота);
- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам);
- предмета контракта;
- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в случаях, предусмотренных Информационной картой, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги связи, юридических услуг;
- «шага аукциона»;
- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;
- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если Информационной картой предусмотрены преимущества для таких участников аукциона;
- предложения участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.
17.9. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает регистрационный номер в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.
Поднятие участником аукциона таблички с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на расчетную цену контракта.
Участником, сделавшим предложение на расчетную цену контракта, является участник, первый поднявший табличку с регистрационным номером, что подтверждается оглашением аукционистом его регистрационного номера.
Участник аукциона обязан опустить регистрационный номер после объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта.
Участник аукциона вправе делать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по расчетной цене до объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта. Делать предложения о цене контракта до приглашения аукциониста не допускается.
17.10. В процессе аукциона аукционист последовательно, с «шагом аукциона», объявляет процентное снижение начальной (максимальной) цены контракта (лота) и приглашает делать предложение по текущей расчетной цене.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при этом следующий шаг аукциона устанавливается от последнего пониженного шага.
17.11. После троекратного приглашения и отсутствия предложений по расчетной цене аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, регистрационный номер и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
В случае если после троекратного приглашения аукциониста предложение подается только одним участником аукциона, данный участник признается победителем аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наименьшую цену по лоту в ходе аукциона.
Если несколькими участниками сделаны одинаковые предложения о цене контракта, победителем признается участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о последней цене контракта.
17.12. В случае если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.
17.13. В случае проведения аукциона в соответствии с частью 4.1 статьи 37 Закона победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 Закона, наиболее низкую цену единицы услуги.
До заключения контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования победителем аукциона определяется цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, при этом общая цена запасных частей к технике, к оборудованию не должна превышать общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предложенную победителем аукциона.
17.14. После проведения аукциона по всем лотам аукциона председательствующий на заседании аукционной комиссии предлагает утвердить результаты аукциона.
После указанного предложения председательствующего на заседании аукционной комиссии участники аукциона имеют право, подняв табличку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председательствующим на заседании аукционной комиссии
Все спорные ситуации разрешаются с использованием технических средств видео- и/или аудиозаписи аукциона. Решение по каждой претензии принимается аукционной комиссией.
После принятия решения по всем спорным ситуациям аукционная комиссия принимает решение об утверждении результатов аукциона. После голосования секретарь комиссии объявляет победителей аукциона по лотам и сообщает об участниках аукциона, подавших по этим лотам предпоследнее предложение.
После объявления результатов аукциона участники аукциона обязаны сдать ему таблички с регистрационными номерами и покинуть помещение аукциона.
18. Заключение контракта
18.1. Заказчик заключает контракт с победителем аукциона на условиях, содержащихся в документации об аукционе, с ценой контракта, установленной в ходе аукциона.
18.2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передается один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в ходе аукциона, в проект контракта.
18.3. Контракт может быть заключен заказчиком и участником аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
18.4. Участник аукциона, с которым заключается контракт, должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с Общей частью документации об аукционе, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено Информационной картой, в срок, установленный Информационной картой.
18.5. В соответствии с частью 1 статьи 527 и статьей 765 Гражданского кодекса Российской Федерации подписание контракта с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, для заказчика является обязательным, если иное не установлено федеральным законом.
18.6. В соответствии с частью 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик не позднее двадцати календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукциона (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона) или со дня подписания протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона) обязан подписать контракт с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона.
18.7. Правоотношения между заказчиком и победителем аукциона по предмету аукциона возникают после подписания контракта и внесения его в Реестр государственных контрактов Ставропольского края.
19. Права и обязанности участников и заказчика
19.1. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
19.2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
19.3. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
20. Возврат заявок участникам
После процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе все поступившие заявки становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.





































III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта,
источник финансирования муниципального заказа
1.1. Предметом настоящего аукциона является выполнение работ по капитальному ремонту электроосвещения и устройству системы оповещения медицинского персонала родильного отделения МУЗ «Городская больница» города-курорта Железноводска.
1.2. Начальная (максимальная) цена контракта (только цифрами):


лота


Наименование
и описание лота

Начальная
(максимальная)
цена контракта (лота), руб.

Шаг аукциона

1.
Капитальный ремонт электроосвещения родильного отделения (техэтаж, подвал) МУЗ «Городская больница»
837 129

5%
2.
Устройство системы оповещения медицинского персонала родильного отделения МУЗ «Городская больница»
237 410
5%

1.3. Источник финансирования: софинансирование (местный, краевой бюджет).
2. Сведения о муниципальном заказчике: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска.
3. Содержание и состав документации об аукционе
Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:
1) Общая часть документации об аукционе;
2) Инструкция по подготовке и проведению аукциона;
3) Информационная карта документации об аукционе;
4) Техническое задание;
5) Проект муниципального контракта.

4. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона
Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом аукциона (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона):
4.1. Наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности: по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, подтверждающей право участника размещения заказа на проведение работ по составу, соответствующих работам, входящим в состав работ по сметной документации, осуществление функции генерального подрядчика.
Требование установлено подпунктом 101.2 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, № 153-154, 10.08.2001) .
При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.
4.2. Отсутствие сведений об участнике в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков.

5. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) - не установлено.

6. Требование обеспечения исполнения контракта - не установлено.

7. Документы и формы, входящие в состав заявки
Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать следующие документы и формы:
1) Форма «Опись документов и форм, представляемых для участия в аукционе».
2) Форма «Аукционное предложение».
3) Документ, подтверждающий правовой статус участника.
для юридических лиц:
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.
для индивидуальных предпринимателей:
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки.
для иных физических лиц:
копии документов, удостоверяющих личность.
для иностранных лиц:
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона.
4) Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона, подготовленные в соответствии с Общей частью документации об аукционе.
5) Копия лицензии на право осуществления видов деятельности: по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, подтверждающей право участника размещения заказа на проведение работ по составу, соответствующих работам, входящим в состав работ по сметной документации, осуществление функции генерального подрядчика.
8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов - не установлены.
9. Место, дата начала и окончания подачи заявок
9.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4
9.2. Заявки могут подаваться с 03.07.2008г.
9.3. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок (пункт 10.1 Информационной карты).
10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок и проведения аукциона
10.1. Рассмотрение заявок начнется по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в 10 ч.00 мин. 25.07. 2008 года.
10.2. Аукцион будет проводиться по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в 10 ч.00 мин. 06.08. 2008 года.
10.3. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.
11. Сроки подписания контракта, заключаемого по итогам аукциона
Победитель аукциона в течение 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, обязан подписать переданный ему проект контракта и представить его заказчику.



Приложение
к Информационной карте


IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых
для участия в аукционе»

Настоящим (участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование) – для участника юридического лица), фамилию, имя, отчество – для участника – физического лица) подтверждает, что нижеперечисленные документы и формы содержание описи и состав заявки на участие в аукционе совпадают.
Наименование документа и формы
Номер листа
Количество листов
Указываются все формы, документы и приложения в соответствии с пунктом 7 Информационной карты
























Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.


2. Форма «Аукционное предложение»
для участия в аукционе ______ (указать наименование аукциона)

1. Участник (для юридического лица):
1.1 Наименование и сведения об организационно-правовой форме

1.2 Почтовый адрес

1.3 Контактный телефон

1.4. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие


1. Участник (для физического лица):
1.1 Фамилия, имя, отчество

1.2. Паспортные данные

1.3 Сведения о месте жительства

1.4. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие


подтверждает, что ознакомлен с документацией об аукционе к настоящему аукциону в полном объеме, согласен с ее условиями и требованиями и обязуется выполнить в полном объеме работы в соответствии с техническим заданием аукционной документации ____________________________________________ (наименование работ, являющихся предметом аукциона).

Место, условия и сроки выполнения работ: _________________________________________________________________.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: _________________________________________________________________.

Срок предоставления гарантий качества работ: ___________________.

Порядок формирования цены муниципального контракта: _________________________________________________________________ .


Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)






3. Образец доверенности на подписание документов
от имени участника при проведении настоящего аукциона

ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) подписывать все необходимые документы, в том числе подписывать форму «Аукционное предложение», на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта ___________________________________ (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю.



Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица


4. Образец доверенности на право участия в аукционе

ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на ______________________________(указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись (Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.


Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица
















5. Образец доверенности на право присутствия на аукционе


ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) присутствовать на открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на _________________________ (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись (Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.


Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица















VI. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Общие требования
1.1 Наименование предмета торгов: капитальный ремонт электроосвещения и устройство системы оповещения медицинского персонала родильного отделения МУЗ «Городская больница» города-курорта Железноводска.
1.2 Требования к качеству выполняемых работ, сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ, услуг:
Требования к качеству выполняемых работ должны соответствовать СНИП и действующим стандартам и нормам РФ по качеству. Монтажные работы производить в соответствии с установленными нормами пожарной безопасности. Все изменения, возникающие в процессе работ подрядчик должен согласовывать с заказчиком. В случае выявления дефектов после приемки результатов работ – исправление дефектов производится за счет Подрядчика. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня подписания акта приемке выполненных работ после завершения работ.
1.3 Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдение сроков выполнения работ:
В ходе работ на объекте подрядчик должен вести журнал учета выполненных работ, делать акты на скрытые работы. Подрядчик представляет заказчику копии счетов-фактур на приобретаемые материалы с сертификатами качества. Подрядчик представляет промежуточные акты формы КС-2, КС-3 утвержденные постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100. По окончании работ Подрядчик представляет исполнительную документацию, включающую в себя: Исполнительные схемы; Акты испытаний; Акты выполнения пуско-наладочных работ; Акты приема объекта в эксплуатацию.
1.4 Место выполнения работ: МУЗ «Городская больница», ул. Чапаева, 5 города-курорта Железноводска.
1.5 Срок начала и окончания работ:
Начало выполнения работ - в течении 3 (трех) календарных дней со дня перечисления авансового платежа,
Окончание выполнения работ – 30 сентября 2008 год;
1.6 Условия выполнения работ:
Работы должны выполняться иждивением подрядчика.
1.7 Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг
Форма оплаты – безналичная, авансовый платеж в размере 30% от цены контракта со дня поступления денежных средств из городского бюджета, остаток денежных средств, составляющий 70% цены контракта перечисляются согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС-2, КС-3.
1.8 Сведения о наличии проектно-сметной документации с указанием наименования проектной организации: Приложение № 1, 2 к техническому заданию.
1.9 Требования к выполнению работ, оказанию услуг установленных законодательством Российской Федерации.
Наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности: по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, подтверждающей право участника размещения заказа на проведение работ по составу, соответствующих работам, входящим в состав работ по сметной документации.
Раздел 2. Основные технические требования к работам и услугам, являющимся предметом торгов
2.1 Работы выполняются в соответствии с Локальными сметными расчетами, являющимися неотъемлемой частью Технического задания (Приложение № 1, 2 к настоящему Техническому заданию).
2.2 Требования к безопасности услуг.
Обеспечение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности во время проведения работ, противопожарных мероприятий.
2.3 Порядок формирования цены контракта (цены лота), в том числе с учетом или без учета расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей:
Сметно-нормативная база – ТЕР-2001, метод расчета – базисно-индексный. Цена контракта должна включать расходы на выполнение работ, транспортные расходы, стоимость материалов и изделий, компенсацию издержек Подрядчика, уплату им налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Требования к порядку заполнения участником формы «Аукционное предложение» (при проведении аукционов на строительство)
3.1 Участник составляет Аукционное предложение в полном соответствии с Техническим заданием;



















Проект (Лот № 1)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ______
на выполнение работ по капитальному ремонту электроосвещения родильного отделения (техэтаж, подвал) МУЗ «Городская больница»


г. Железноводск «__» ________ 2008 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Начальника Новикова Вадима Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________ (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____________________ (должность, Ф.И.О.) , действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», по итогам открытого аукциона №____ заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.
Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключается в соответствии с Протоколом заседания Аукционной комиссии от________________2008г. №______
1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства произвести работы по капитальному ремонту электроосвещения родильного отделения (техэтаж, подвал) МУЗ «Городская больница» (далее - работы) расположенного по адресу: ул. Чапаева, 5 (далее - Объект), согласно смете, утверждаемой Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.2. контракта, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, а так же условиями контракта.
1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащим образом сертифицированы.

2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Работы оплачиваются «Инвестором» в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.2.Цена настоящего контракта составляет _____________ (Сумма прописью) рублей ___________ НДС 18%.
2.3. Оплата по настоящему контракту производится Инвестором по безналичному расчету с момента поступления денежных средств из городского бюджета. Инвестором осуществляется авансовый платеж в размере 30% цены контракта на основании предоставленного счета Подрядчиком. Остаток денежных средств перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС -2,КС -3.
2.4. Основанием к осуществлению Инвестором платежей является: настоящий контракт, подписанные сторонами унифицированные формы КС-2, КС-3, счета – Фактуры.

3. Обязательства сторон.

3.1. «Инвестор» обязан:
3.1.1. Оплатить выполненные работы, в соответствии с п. 2.3. настоящего контракта.
3.1.2. Предоставить доступ Подрядчику для выполнения работ, указанных в
п. 1.2. настоящего контракта.
3.1.3. При завершении работ принять с Заказчиком выполненные Подрядчиком работы.
3.2. «Заказчик» имеет право:
3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.3. «Подрядчик» обязан:
3.3.1. Приступить к работам с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика в течение 3-х дней и выполнить данные работы в срок: 30 сентября 2008 г.
3.3.2. Сдать работы Заказчику в состоянии и в сроки, соответствующем условиям настоящего контракта;
В случае задержки оплаты со стороны Инвестора согласно п. 2.3. начало выполнения работ сдвигается соответственно на это же количество дней.
3.3.4. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ, только с письменного разрешения Заказчика, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ;
3.3.5. За счет собственных средств, в течение 10 дней устранить недостатки, выявленные Заказчиком в ходе принятия работ;
3.3.6. При производстве работ обеспечить требования российских норм по технике безопасности, противопожарные мероприятия;
3.3.7. В ходе работ на объекте вести журнал учета выполненных работ, делать акты на скрытые работы;
3.3.8. В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит не учтенные в смете и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, он будет обязан сообщить об этом Заказчику.
3.3.9. Если Подрядчик не выполнить обязанности, установленные п. 3.3.8. настоящего контракта, он лишается права оплаты выполненных им дополнительных работ;
3.3.10. Подрядчик извещает Заказчика за два дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ письменным уведомлением. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка объекта осуществляется путем подписания сторонами настоящего контракта унифицированных форм КС-2 (акта выполненных работ) и КС-3 (справки о стоимости выполненных работ).
4.2. Датой завершения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков.

5.
Ответственность сторон.

5.1. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный им в ходе выполнения работ третьим лицам, а также Заказчику.
5.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшающими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
5.3. При просрочке выполнения работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.4. Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемого материала, оборудования.
5.5. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
5.6. В случае привлечения к работам субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик.
5.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.Действие обстоятельств непреодолимой силы.

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Подрядчик гарантирует нормальное и безаварийное функционирование объекта, указанного в пункте 1.2 настоящего контракта, в течение 24 месяцев со дня подписания сторонами акта приема объекта в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Подрядчик за счет собственных средств, в течение 10 дней устраняет выявленные недостатки выполненных по настоящему контракту работ. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения этих недостатков.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ставропольского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

9. Порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 6.3 настоящего контракта, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.


10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт, вступает в действие с момента подписания и действует до 31 декабря 2008 года, а по расчетам - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.4. Все изменения, дополнения, и приложения к настоящему Контракту совершаются сторонами в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.



11.Юридические адреса и подписи сторон.



«Заказчик»
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска
г. Железноводск ул. Оранжерейная, 4
-
ИНН 262702 0747
-
КПП 262701001
л/сч ________________________________ в ОКИБ по г.Железноводску
Министерство финансов СК в отделении по г.Железноводску
УФК по СК ГРКЦ ГУ Банка России по СК
р/с 40204810900000000639
- БИК 040702001
тел: 4-55-08








Начальник __________________Новиков В.А.



«Подрядчик»








Проект (Лот № 2)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ______
на выполнение работ по устройству системы оповещения медицинского персонала родильного отделения МУЗ «Городская больница»


г. Железноводск «__» ________ 2008 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Начальника Новикова Вадима Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________ (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____________________ (должность, Ф.И.О.) , действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», по итогам открытого аукциона №____ заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

2.
Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключается в соответствии с Протоколом заседания Аукционной комиссии от________________2008г. №______
1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства произвести работы по устройству системы оповещения медицинского персонала родильного отделения МУЗ «Городская больница» (далее - работы) расположенного по адресу: ул. Чапаева, 5 (далее - Объект), согласно смете, утверждаемой Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.2. контракта, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, а так же условиями контракта.
1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащим образом сертифицированы.

2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Работы оплачиваются «Инвестором» в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.2.Цена настоящего контракта составляет _____________ (Сумма прописью) рублей ___________ НДС 18%.
2.3. Оплата по настоящему контракту производится Инвестором по безналичному расчету с момента поступления денежных средств из городского бюджета. Инвестором осуществляется авансовый платеж в размере 30% цены контракта на основании предоставленного счета Подрядчиком. Остаток денежных средств перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС -2,КС -3.
2.4. Основанием к осуществлению Инвестором платежей является: настоящий контракт, подписанные сторонами унифицированные формы КС-2, КС-3, счета – Фактуры.

3. Обязательства сторон.

3.1. «Инвестор» обязан:
3.1.1. Оплатить выполненные работы, в соответствии с п. 2.3. настоящего контракта.
3.1.2. Предоставить доступ Подрядчику для выполнения работ, указанных в
п. 1.2. настоящего контракта.
3.1.3. При завершении работ принять с Заказчиком выполненные Подрядчиком работы.
3.2. «Заказчик» имеет право:
3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.3. «Подрядчик» обязан:
3.3.1. Приступить к работам с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика в течение 3-х дней и выполнить данные работы в срок: 30 сентября 2008 г.
3.3.2. Сдать работы Заказчику в состоянии и в сроки, соответствующем условиям настоящего контракта;
В случае задержки оплаты со стороны Инвестора согласно п. 2.3. начало выполнения работ сдвигается соответственно на это же количество дней.
3.3.4. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ, только с письменного разрешения Заказчика, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ;
3.3.5. За счет собственных средств, в течение 10 дней устранить недостатки, выявленные Заказчиком в ходе принятия работ;
3.3.6. При производстве работ обеспечить требования российских норм по технике безопасности, противопожарные мероприятия;
3.3.7. В ходе работ на объекте вести журнал учета выполненных работ, делать акты на скрытые работы;
3.3.8. В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит не учтенные в смете и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, он будет обязан сообщить об этом Заказчику.
3.3.9. Если Подрядчик не выполнить обязанности, установленные п. 3.3.8. настоящего контракта, он лишается права оплаты выполненных им дополнительных работ;
3.3.10. Подрядчик извещает Заказчика за два дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ письменным уведомлением. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка объекта осуществляется путем подписания сторонами настоящего контракта унифицированных форм КС-2 (акта выполненных работ) и КС-3 (справки о стоимости выполненных работ).
4.2. Датой завершения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков.

6.
Ответственность сторон.

5.1. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный им в ходе выполнения работ третьим лицам, а также Заказчику.
5.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшающими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
5.3. При просрочке выполнения работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.4. Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемого материала, оборудования.
5.5. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
5.6. В случае привлечения к работам субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик.
5.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.Действие обстоятельств непреодолимой силы.

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Подрядчик гарантирует нормальное и безаварийное функционирование объекта, указанного в пункте 1.2 настоящего контракта, в течение 24 месяцев со дня подписания сторонами акта приема объекта в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Подрядчик за счет собственных средств, в течение 10 дней устраняет выявленные недостатки выполненных по настоящему контракту работ. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения этих недостатков.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ставропольского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

9. Порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 6.3 настоящего контракта, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.


10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт, вступает в действие с момента подписания и действует до 31 декабря 2008 года, а по расчетам - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.4. Все изменения, дополнения, и приложения к настоящему Контракту совершаются сторонами в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.



11.Юридические адреса и подписи сторон.



«Заказчик»
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска
г. Железноводск ул. Оранжерейная, 4
-
ИНН 262702 0747
-
КПП 262701001
л/сч ________________________________ в ОКИБ по г.Железноводску
Министерство финансов СК в отделении по г.Железноводску
УФК по СК ГРКЦ ГУ Банка России по СК
р/с 40204810900000000639
- БИК 040702001
тел: 4-55-08








Начальник __________________Новиков В.А.



«Подрядчик»






















Приложение № 1 к Техническому заданию

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВОНО:




УТВЕРЖДАЮ:




МУЗ Городская больница





Управление жилкомунхоза



директор

главрач Алымова Н.А.



начальник Новиков В.А
' _____ ' ________________ 2008 г.
'_____' ________________ 2008 г.




'______ ' _______________2008 г


















(наименование стройки)
























ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №












(локальная смета)























на
Капитальный ремонт электроосвещения.Родильное отделение МУЗ 'Городская больница' г. Железноводск







(наименование работ и затрат, наименование объекта)























Основание:












Сметная стоимость ___________________________________________________________
___________________________837,129
тыс.руб.







Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2008 г.

































№ пп
Обоснование
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Стоимость единицы, руб.
Общая стоимость, руб.





Всего
В том числе
Всего
В том числе






Осн.З/п
Эк.Маш.
З/пМех

Осн.З/п
Эк.Маш.
З/пМех
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Раздел 1. Монтаж оборудования
1
ТЕРм08-02-403-01
Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в пустотах плит перекрытий
НР, (446 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (670 руб.)
СП, (392 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (670 руб.)
100 м
0,48
340,23
124,78
64,75
22,09
163
60
31
11
2
ТЕРм08-02-403-03
Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах
НР, (14708 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (22118 руб.)
СП, (12939 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (22118 руб.)
100 м
7,4
1207,86
271,58
129,18
45
8938
2010
956
333
3
ТЕР46-03-009-06
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см
НР, (1796 руб.): 110%*0.7 от ФОТ (2332 руб.)
СП, (1469 руб.): 70%*0.9 от ФОТ (2332 руб.)
100 шт.
0,52
1529,52
364,45
1165,07
108,77
795
190
605
57
4
ТЕР46-03-011-01
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
НР, (4551 руб.): 110%*0.7 от ФОТ (5910 руб.)
СП, (3723 руб.): 70%*0.9 от ФОТ (5910 руб.)
100 м борозд
4,4
673,84
112,14
561,7
30,21
2965
493
2472
133
5
ТЕР46-03-009-01
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм
НР, (13309 руб.): 110%*0.7 от ФОТ (17285 руб.)
СП, (10890 руб.): 70%*0.9 от ФОТ (17285 руб.)
100 шт.
5,32
1832,67
259,63
1573,04
84,59
9750
1381
8369
450
6
ТЕР46-03-010-04
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
НР, (683 руб.): 110%*0.7 от ФОТ (887 руб.)
СП, (559 руб.): 70%*0.9 от ФОТ (887 руб.)
100 отверстий
0,48
954,75
152,32
802,43
43,15
458
73
385
21
7
ТЕРм08-03-572-04
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене
НР, (1123 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (1689 руб.)
СП, (988 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (1689 руб.)
шт.
6
363,06
27,01
68,72
2,9
2178
162
412
17
8
ТЕРм08-03-593-06
Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
НР, (17452 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (26243 руб.)
СП, (15352 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (26243 руб.)
100 шт.
2,62
4112,59
683,44
1407,2
377,38
10775
1791
3687
989
9
ТЕРм08-03-593-07
Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый
НР, (6585 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (9902 руб.)
СП, (5793 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (9902 руб.)
100 шт.
0,85
4528,19
755,42
1750,82
478,49
3849
642
1488
407
10
ТЕРм08-03-594-07
Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2
НР, (18274 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (27480 руб.)
СП, (16076 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (27480 руб.)
100 шт.
1,74
5279,82
1145,52
1975,85
527,59
9187
1993
3438
918
11
ТЕРм08-03-593-10
Световые настенные указатели
НР, (483 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (726 руб.)
СП, (425 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (726 руб.)
100 шт.
0,1
2376,84
760,07
421,54
11,19
238
76
42
1
12
ТЕРм08-03-591-05
Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
НР, (766 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (1152 руб.)
СП, (674 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (1152 руб.)
100 шт.
0,48
285,34
253,87
8,31
0,4
137
122
4

13
ТЕРм08-03-591-02
Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
НР, (3183 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (4786 руб.)
СП, (2800 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (4786 руб.)
100 шт.
2,03
280,7
249,23
8,31
0,4
570
506
17
1
14
ТЕРм08-03-591-09
Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
НР, (4451 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (6693 руб.)
СП, (3915 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (6693 руб.)
100 шт.
2,4
386,24
294,89
8,31
0,4
927
708
20
1
15
ТЕРм08-03-591-08
Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
НР, (106 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (160 руб.)
СП, (94 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (160 руб.)
100 шт.
0,05
944,16
334,37
33,72
0,4
47
17
2

16
ТЕРм08-03-591-04
Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
НР, (126 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (189 руб.)
СП, (111 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (189 руб.)
100 шт.
0,06
937,88
339,79
33,72
0,4
56
20
2

17
ТЕРм08-03-591-01
Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
НР, (176 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (264 руб.)
СП, (154 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (264 руб.)
100 шт.
0,09
913,44
305,73
31,64
0,3
82
28
3

18
ТЕРм08-02-409-02
Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50
НР, (1206 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (1813 руб.)
СП, (1061 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (1813 руб.)
100 м
0,42
1667,88
252,5
669,37
204,93
701
106
281
86
19
ТЕРм10-06-037-08
Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до: 200х200
1,40 = 8,66 - 6,66 x 1,09
НР 100%*0.7 от ФОТ
СП 65%*0.9 от ФОТ
шт.
18
1,4

0,26

25

5

20
ТЕРм08-02-147-01
Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
НР, (1952 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (2936 руб.)
СП, (1718 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (2936 руб.)
100 м кабеля
2,75
533,2
87,23
381,53
25,69
1466
240
1049
71
21
ТЕРм08-02-147-02
Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 2
НР, (1801 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (2709 руб.)
СП, (1585 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (2709 руб.)
100 м кабеля
1,9
709,26
115,81
529,6
35,08
1348
220
1006
67
22
ТЕРм08-02-396-05
Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2
НР, (4130 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (6211 руб.)
СП, (3633 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (6211 руб.)
100 м
1,7
1293,1
275,98
561,57
111,46
2198
469
955
189
23
ТЕРм08-03-574-02
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 16
НР, (1418 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (2133 руб.)
СП, (1248 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (2133 руб.)
100 жил
0,84
1173,33
268,58
15,13
0,1
986
226
13

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
57839
11533
25242
3752
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
342651
108871
143626
35419
Накладные расходы
98726



Сметная прибыль
85598



Итоги по разделу 1 Монтаж оборудования :




Итого Строительные работы
124469



Итого Монтажные работы
402506



Итого
526975



ФОТ
144290



Итого по разделу 1 Монтаж оборудования
526975



Раздел 2. Материалы в действующих ценах
24

Электрощит освещения ЩО
шт
3
3400



10200



25

Электрощит управл вентил
шт
3
6800



20400



26

Труба винипластовая Д-32
м
42
18



756



27

Корбка соед наружняя
шт
18
92



1656



28

Короб пластиковый 25*16
м
95
38



3610



29

Короб пластиковый 40 *25
м
75
54



4050



30

Кабель ВВГ 5*6
м
150
162



24300



31

Кабель КВВГ 30*1.5
м
40
160



6400



32

Коробка соединительная, наружная
шт
32
48



1536



33

Светильник люмисцентный одноламповый TCS054 1xTL-D18W IC P
шт
71
464



32944



34

Электронный сенсор включения освещения, настенный Camelion LX-39
шт
11
330



3630



35

Лампа накаливания 100Вт
шт
110
12



1320



36

Люминисцентные лампы TL-D 18W-54
шт
270
24



6480



37

Светильник аварийного освещения односторонний TL EM 01 C14
шт
10
680



6800



38

Светильник пылевлагазащищенный, компенсированный TL WP 218 PC IP 65
шт
92
486



44712



39

MASTER PL E 20W CDL E27 230-240V лампа энергосберегающая
шт
260
286



74360



40

Светильник люминисцентный аккумуляторный KN-2296 2x18 Вт
шт
3
716



2148



41

Светильник HНC 62-006-A 85 (D5-7 Ежик) D=150мм Dосн=85мм со стеклом
шт
19
70



1330



42

Светильник влагозащитный 230В. 60 Вт. (с решеткой) CAMELION 1402
шт
41
134



5494



43

Светильник влагозащитный 230В. 100Вт. (без решетки) CAMELION 1101
шт
109
242



26378



44

Светильник НПБ-2501 степень защиты IP 54
шт
5
358



1790



45

Светильник НПО 22-2Х60-210 Таблетка опал ЛОН 2х60Вт Е27. Dоснования=210мм Dплафона=270мм
шт
85
180



15300



46

Светильник НСП 02-100-001(с решеткой) IP 54
шт
88
140



12320



47

Светильник ЛПО 1х18W
шт
8
280



2240



Итого по разделу 2 Материалы в действующих ценах
310154



ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ВСЕГО по смете
837129































Составил

Проверил

































Приложение № 2 к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВОНО:




УТВЕРЖДАЮ:




МУЗ Городская больница





Управление жилкомунхоза





главрач Алымова Н.А.



начальник Новиков В.А
' _____ ' ________________ 2008 г.
'_____' ________________ 2008 г.




'______ ' _______________2008 г


















(наименование стройки)
























ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №












(локальная смета)























на
Система оповещения мед. персонала














(наименование работ и затрат, наименование объекта)























Основание:












Сметная стоимость монтажных работ ___________________________________________________________
___________________________237,410
тыс.руб.







Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2008 г.

































№ пп
Обоснование
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Стоимость единицы, руб.
Общая стоимость, руб.





Всего
В том числе
Всего
В том числе






Осн.З/п
Эк.Маш.
З/пМех

Осн.З/п
Эк.Маш.
З/пМех
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Раздел 1. Монтажные работы
1
ТЕРм08-03-572-04
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200х1000
НР, (384,68 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (578,46 руб.)
СП, (338,4 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (578,46 руб.)
шт.
2
363,06
27,01
68,72
2,9
726,12
54,02
137,44
5,8
2
ТЕРм08-02-403-03
Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах
НР, (8000,64 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (12031,03 руб.)
СП, (7038,15 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (12031,03 руб.)
100 м
3,93
1207,86
271,58
129,18
45
4746,89
1067,31
507,68
176,85
3
ТЕРм08-03-532-04
Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до: 3
НР, (4129,96 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (6210,46 руб.)
СП, (3633,12 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (6210,46 руб.)
шт.
48
100,09
13,37
1,33
0,01
4804,32
641,76
63,84
0,48
4
ТЕРм08-03-574-01
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
НР, (1204,95 руб.): 95%*0.7 от ФОТ (1811,96 руб.)
СП, (1060 руб.): 65%*0.9 от ФОТ (1811,96 руб.)
100 жил
1,44
985,46
130,03
2,08
0,1
1419,06
187,24
3
0,14
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
11696,39
1950,33
711,96
183,27
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
62974,52
18859,7
4093,77
1772,22
Накладные расходы
13720,22



Сметная прибыль
12069,67



Итоги по разделу 1 Монтажные работы :




Итого Поз. 1-4
11696,39
1950,33
711,96
183,27
Всего с учетом 'Перевод в действующие цены ОЗП=9,67; ЭМ=5,75; ЗПМ=9,67; МАТ=4,43'
62974,52
18859,7
4093,77
1772,22
Накладные расходы 95%*0.7 ФОТ (от 20 631,91)
13720,22



Сметная прибыль 65%*0.9 ФОТ (от 20 631,91)
12069,67



Итого c накладными и см. прибылью
88764,41



В том числе:




Материалы
40021,06



Машины и механизмы
4093,77



ФОТ
20631,91



Накладные расходы
13720,22



Сметная прибыль
12069,67



Итого по разделу 1 Монтажные работы
88764,41



Раздел 2. Материалы в действующих ценах
5

Система оповещения
шт
2
70000



140000



6

Кабель ПВС 3*1.5
м
393
22



8646



Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
148646



Итоги по разделу 2 Материалы в действующих ценах :




Итого Поз. 5-6
148646



В том числе:




Материалы
148646



Итого по разделу 2 Материалы в действующих ценах
148646



ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ВСЕГО по смете
237410































Составил

Проверил
 


На правах рекламы:
Цены на путевки в санатории Железноводска 2011

Пользовательского поиска


Наши Новости в Вашем почтовом ящике!
Ваше имя:

E-Mail адрес:

Подписаться  
Отказаться от
      подписки

О погоде
Яндекс.Погода в Железноводске

Новости Сайта

Новый санаторий.
::[Март 12, 2011]::
12 марта 2011 г. размещены фото санатория 'Геолог Казахстана'

Подробно >>

* * *

Карта Железноводска
::[Апрель 21, 2009]::
Подготовлена подробная фотокарта с указанием всех санаториев Железноводска
Будем рады услышать Ваши отзывы и пожелания по усовершенствованию.

Курортинфо
Подробно >>

* * *

Архив первого официального сайта Администрации Железноводска
г. Железноводск 2003-2011 г.