Архив первого официального сайта администрации города Железноводска. Кавказские Минеральные Воды

  Реестр
  Борьба с наркоманией
  Контакты
  Основные сведения
  География
  История
  Администрация
  Торги и конкурсы
  Итоги работы
  Муниципальные торги
  Реестр муницип.торгов
  На главную (Home)

 Санатории Железноводска

Рейтинг@Mail.ru

  Открытый аукцион и открытый конкурс
ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О проведении открытого конкурса на выполнение работ по механизированной и ручной уборке объектов внешнего благоустройства, а так же отлов бродячих животных в городе-курорте Железноводске.
Уважаемые господа!
Муниципальный заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска приглашает принять участие в открытом конкурсе на выполнение работ по механизированной и ручной уборке объектов внешнего благоустройства, а так же отлов бродячих животных города-курорта Железноводска.
Адрес муниципального заказчика: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4. Тел./факс: 8 (87932) 4-55-08.
e-mail: admzhv.@beshtau.ru
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет муниципального контракта: механизированная и ручная уборка объектов внешнего благоустройства, а так же отлов бродячих животных.
Объем выполняемых работ:
1. Ручная уборка тротуаров, скверов, автобусных остановок, обочин – 175960 м2;
2. механизированная уборка – 320 000м2
3. отлов бродячих кошек и собак – 960 час.;
4. уборка газонов от случайного мусора – 6300 м2;
Место выполнения работ: г.Железноводск, пос. Иноземцево, пос. Капельница, восточный и западный въезд.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 3 500 000 руб.
Период выполнения работ: 2- 3 квартал 2008 г.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Документация предоставляется в письменной форме со дня опубликования извещения в официальном печатном издании и размещения его на официальном сайте в течении двух рабочих дней на основании заявления, поданного в письменной форме по адресу Заказчика до вскрытия конвертов.
Официальное печатное издание: газета «Курортный край»
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.torgi.stavkray.ru.; adm. zheleznovods.info.
Сроки предоставления: конкурсной заявки с 8-00 ч. до 17-00 ч. (время московское), перерыв с 12-00 ч.- 13-00 ч. в рабочие дни по адресу: Ставропольский край 357400 г.Железноводск, ул. Оранжерейная,4.
Начало: 13.03.2008 г.
Окончание: 14.04.2008 г.
Плата за предоставление конкурсной документации: не взимается.
Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4, «14» апреля 2008 года в 11-00 часов (время московское).
Рассмотрение заявок произойдет по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4. «17» апреля 2008 года в 11-00 часов (время московское).
Подведение итогов открытого конкурса состоится по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4, «18 » апреля 2008 года в 11-00 часов (время московское).
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов: не устанавливаются.
Ответственный: Кучеренко Сергей Михайлович, телефон для справок (87932) 4-38-66.








УТВЕРЖДАЮ
Начальник УЖКХ и С администрации города-курорта Железноводска
_________В.А.Новиков
«11» марта 2008 г.







КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
регламентирующая порядок открытого конкурса №1
по размещению заказа на выполнение работ по механизированной и руной уборке объектов внешнего благоустройства, а также отлов бродячих животных города-курорта Железноводска.



Торги проводит: Муниципальный заказчик

Муниципальный заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска.

Реквизиты муниципального заказчика:
Адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4
ИНН/КПП 2627020747/262701001
тел: 4-55-08



Железноводск, 2008 г.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I. КОНКУРС ….……………………………………….……….4
РАЗДЕЛ 1.1.ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ……4
РАЗДЕЛ 1.2.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА…………………5
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ…………………………………………………….5
1.1.Законодательное регулирование……………………………………….….5
1.2.Муниципальный заказчик………………………………………………………….5
1.3.Предмет конкурса. Место и сроки выполнения ……………………………….5
1.4.Начальная (максимальная) цена муниципального контракта .………………….5
1.5.Источник финансирования и порядок оплаты…………………………………6
1.6.Требования к участникам размещения заказа…………………………………….6
1.7. Привлечение субподрядчиков…………………………………………………….6
1.8.Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе……………………………7
1.9.Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы, организациям инвалидов………………………….…………………………………….7
1.11.Обеспечение исполнения муниципального контракта…………………………7
2.КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ……………………………………………….7
2.1.Содержание конкурсной документации……………………………………………7
2.2.Разъяснение положений конкурсной документации………………………………9
2.3.Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию…………….…9
2.4.Отказ от проведения конкурса……………………………………………………….9
3.ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ………………….10
3.1.Формы заявки на участие в конкурсе…………………………………………….10 3.2.Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе……….……10
3.3.Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе………………………………………………………………………….…….10
3.4.Цена и валюта заявки на участие в конкурсе……………………………………10
3.5.Требования к описанию выполняемых работ……………………………………. 10
3.6.Требование к оформлению заявок на участие в конкурсе……………………… 11
4.ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ…………….……………… .….11
4.1.Срок подачи и регистрация заявок на участие в конкурсе……………………….11
4.2.Порядок подачи заявок на участие в конкурсе………………………………….12
4.3.Изменения и отзыв на участие в конкурсе………………………………………12
4.4.Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием………………………….13
4.5.Срок действия заявок на участие в конкурсе……………………………………13
5.ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ………13
5.1.Порядок вскрытия конвертов……………………………………………………13
5.2.Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе…14
5.3.Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе…………………….15
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ…,16
6.1.Порядок принятия решения о признании победителя……………………….16
6.2.Публикация результатов конкурса……………………………………………….17
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА…………….……………….17
7.1.Срок заключения муниципального контракта…………………………………17
7.2.Права и обязанности победителя конкурса……………………………………….18
7.3.Права и обязанности Муниципального заказчика…………………………………18
8.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ…………………………….…… .20
РАЗДЕЛ 1.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА…………………………21
РАЗДЕЛ 1.4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ……………………………………………………………………….28
1.4.1.ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ………………………………………………………………………………28
1.4.2.ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ…………….……………….29
1.4.3.ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА…….……….…32
1.4.4.ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА………………………….…………………………………35
1.4.5.ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТА… ….37
1.4.6. ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ…….….39
1.4.7.ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ…….39
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА…………………………40


ЧАСТЬ I. КОНКУРС

2008 г.
РАЗДЕЛ 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ


Уважаемые господа!

Муниципальный заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска приглашает принять участие в открытом конкурсе по размещению заказа на выполнение работ по механизированной и ручной уборке объектов внешнего благоустройства, а также отлов бродячих животных города-курорта Железноводска.
Адрес муниципального заказчика: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная,4 , admzhv.@beshtau.ru, тел. (87932) 4-55-08.
Предмет муниципального контракта: механизированная и ручная уборка объектов внешнего благоустройства, а также отлов бродячих животных.
Объем выполняемых работ:
1.Ручная уборка тротуаров, скверов, автобусных остановок, обочин – 175960 м2;
2. механизированная уборка – 320 000м2
3. отлов бродячих кошек и собак – 960 час.;
4. уборка газонов от случайного мусора – 6300 м2;
Место выполнения работ: г.Железноводск, пос. Иноземцево, пос. Капельница, Восточный и Западный въезд.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 3 500 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: документация предоставляется в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения Конкурсной комиссией письменного заявления от Участника размещения заказа со дня опубликования Муниципальным заказчиком извещения о проведении конкурса в официальном печатном издании газеты «Курортный край» и размещения его на официальных сайтах: www.torgi.stavkray.ru, adm.zheleznovodsk.info. до вскрытия конвертов, с 8-00 часов до 17-00 часов (время московское), перерыв с 1200- 1300, в рабочие дни по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная,4.
Тел/факс: 8 (87932) 4-55-08
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.torgi.stavkray.ru.
Плата за предоставление конкурсной документации: не взимается.
Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4, «14» апреля 2008 года в 11-00 часов (время московское).
Рассмотрение заявок произойдет по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4. «17» апреля 2008 года в 11-00 часов (время московское).
Подведение итогов открытого конкурса состоится по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4, « 18 » апреля 2008 года в 11-00 часов (время московское).
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов: не устанавливаются.
Ответственный: Кучеренко Сергей Михайлович, телефон для справок (87932) 4-55-08.
РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1
Законодательное регулирование
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральными законами от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 20.04.2007 г. № 53-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом РСФСР от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским Кодексом РФ.
1.2
Муниципальный заказчик
1.2.1
Муниципальный заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации

1.3
Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ
1.3.1
Муниципальный заказчик желает выбрать «Исполнителя» на выполнение работ по механизированной и ручной уборке объектов внешнего благоустройства, а также отлов бродячих животных города-курорта Железноводска. Победивший участник конкурса должен выполнить работы, входящие в предмет муниципального контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, либо в конкурсном предложении победивших Участников, по цене, указанной в их заявке.
1.3.2
Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей конкурсной документации.

1.4
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
1.4.1
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении открытого конкурса, в Информационной карте конкурса. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в пункте 1.4.2. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом.
1.4.2
Муниципальный заказчик по согласованию с Исполнителем (Подрядчиком) в ходе исполнения муниципального контракта вправе изменить не более чем на 10% (десять процентов) предусмотренный муниципальным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен муниципальный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными муниципальным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Муниципальный заказчик по согласованию с Исполнителем (Подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену муниципального контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10% (десять процентов) такой цены муниципального контракта, а при внесении соответствующих изменений в муниципальный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Муниципальный заказчик обязан изменить цену муниципального контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно выполненных работ и цена единицы при сокращении потребности в работах должны определяться как частное от деления первоначальной цены муниципального контракта на предусмотренный в муниципальном контракте объем работ.

1.5
Источник финансирования и порядок оплаты
1.5.1
Финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте конкурса.
1.5.2
Порядок оплаты за выполненные работы, указан в Информационной карте конкурса.

1.6
Требования к участникам размещения заказа
1.6.1
В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
1.6.2
Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, а именно:
1.6.2.1. требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение работ являющимся предметом конкурса;
1.6.2.2. требованию о не проведении ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или не проведении в отношении Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
1.6.2.3. требованию о не приостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
1.6.2.4. требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято.
1.6.3
При размещении заказа путем проведения открытого конкурса Муниципальный Заказчик вправе установить дополнительные требования к Участникам конкурса, которые указаны в Информационной карте конкурса:
1.6.3.1. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.
1.7.
Привлечение субподрядчиков
1.7.1. Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь субподрядные организации (как это указано в Информационной карте конкурса), обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.
1.8.
Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе
1.7.1.
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе, и Муниципальный заказчик ни в коем случае не будет нести ответственности или иметь обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.
1.9.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы, организациям инвалидов
Не устанавливаются.
1.10.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе
Не устанавливается.
1.11.
Обеспечение исполнения муниципального контракта
Обеспечение исполнения муниципального контракта – не устанавливается
2.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1
Содержание конкурсной документации
2.1.1
Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также дополнения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела.

Часть I
Конкурс
Раздел I.1
Приглашение к участию в конкурсе
Раздел I.2
Общие условия проведения конкурса
Раздел I.3
Информационная карта конкурса
Раздел I.4
Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа
1.4.1.
Форма описи документов
1.4.2.
Форма заявки на участие в конкурсе
1.4.3.
Форма анкеты Участника размещения заказа
1.4.4.
Форма доверенности
1.4.5.
Форма оформления внешнего конверта
1.4.6.
Форма запроса на предоставление разъяснений
1.4.7.
Форма запроса на предоставление конкурсной документации
Часть II
Проект муниципального контракта
Приложение №1
Расчет начальной цены контракта на выполнение работ

2.1.2
Конкурсная документация может представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации, и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной Участником размещения заказа неофициально.
2.1.3
Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском Участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
2.1.4
Заявка участника, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям Муниципального заказчика будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

2.2
Разъяснение положений конкурсной документации
2.2.1
При проведении конкурса какие-либо переговоры Муниципального заказчика и Конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Муниципальный заказчик может давать разъяснения положений конкурсной документации.
2.2.2
Любой Участник размещения заказа вправе направить Муниципальному заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Муниципальный заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Муниципальному заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
2.2.3
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Муниципальным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.3
Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию
2.3.1
Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.
2.3.2
В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются Муниципальным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.4
Отказ от проведения конкурса
2.4.1
Муниципальный заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2.4.2
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации с извещением о проведении конкурса опубликовывается и размещается Муниципальным заказчиком соответственно в течение пяти рабочих дней и двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальных сайтах извещения о проведении открытого конкурса.
2.4.3
В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Муниципальным заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа подавшим заявки на участие в конкурсе.

3.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1
Формы заявки на участие в конкурсе
3.1.1
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями в Информационной карте конкурса. При этом на конверте указывается название конкурса и номер Лота (если конкурс объявляется по нескольким лотам).
3.1.2
Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
3.1.3
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе (на один и тот же Лот) при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются ему.
3.2
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.2.1
Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между Муниципальным заказчиком и Участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Вспомогательные документы и печатные материалы на иностранном языке могут быть представлены участником размещения заказа, в случае, если они сопровождаются надлежащим образом оформленным переводом на русский язык.

3.3
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.3.1
Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4. настоящей конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.
3.3.2
При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.4
Цена и валюта заявки на участие в конкурсе
3.4.1.
Цена муниципального контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальную (максимальную) цену (Лота) муниципального контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена муниципального контракта, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену (Лота) муниципального контракта, данная заявка не рассматривается Конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.4.2.
Участник конкурса производит расчет предложенной цены муниципального контракта (цены Лота) на выполнение работ (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей). Цена муниципального контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.

3.5
Требования к описанию выполняемых работ
3.5.1
Описание выполняемых работ производится участником в свободной форме согласно перечня и характеристики работ.
3.5.2
Все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в описи документов и формироваться в пакет. Все формы и приложения (справки, документы), предусмотренные конкурсной документацией должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) полистно, последний лист каждой формы и приложения скреплен печатью участника – юридического лица.
3.5.3
При описании условий и предложений Участников должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.5.4
Документы заявки предоставляются в оригинале либо в установленных конкурсной документацией случаях - заверенных надлежащим образом копиях. Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника и скреплена печатью участника с проставлением надписи «Копия верна». Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она заверена нотариально (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника).
3.5.5
Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию. Документы заявки, предоставляются в виде одного тома, прошитого нитью, скрепленного печатью участника и подписью уполномоченного лица с указанием на обороте последнего листа заявки общее количество страниц. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лиц, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов. Все документы, представляемые Участниками в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.5.6
Заявка на участие в конкурсе, поданная Участником в письменной форме оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.
3.5.7
После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.
3.5.8
Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику.
3.5.9
Не соблюдение Участником требований к оформлению заявки на участие в конкурсе и других документов влечет отклонение заявки.

4.
ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1
Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
4.1.1.
Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днём опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальных сайтах извещения о проведении конкурса. Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса.
4.1.2.
Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, такие заявки подаются на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.
4.1.3.
Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок, признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей (п. 4.4.1.).
4.1.4.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего Раздела, регистрируются Муниципальным заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об Участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени Участника размещения заказа, не допускается.
4.1.5.
По требованию Участника размещения заказа, подавшему конверт с заявкой на участие в конкурсе, Муниципальный заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

4.2
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
4.2.1
Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с
пунктом 3.6. настоящего Раздела направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.
4.2.2
Участники размещения заказа, подавшие заявки, Муниципальный заказчик, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.
4.2.3
Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, установленном в Информационной карте конкурса, Муниципальный заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.
4.2.4
В случае, если на конверте с заявкой указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) Участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован, такие конверты принимаются Муниципальным заказчиком и регистрируются. В случае получения такого конверта по почте Муниципальный заказчик также принимает его и регистрирует.

4.3
Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе
4.3.1
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить, или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия Конкурсной комиссией конвертов путем письменного уведомления Муниципального заказчика об этом до истечения срока подачи заявок, установленного в соответствии с пунктом 4.1.1. настоящего Раздела.
4.3.2
Изменения заявки должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктами 3.6. и 4.1. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться
«ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ______ » и отправляться адресату до даты вскрытия конвертов с заявками.
4.3.3
Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку, уведомляет Муниципального заказчика в письменной форме до наступления последнего срока подачи заявок. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование организации-участника, отзывающей заявку. Возврат отозванной заявки осуществляется при вскрытии конверта соответствующему представителю Участника.
4.4
Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
4.4.1
Заявки, полученные после момента вскрытия конвертов, возвращаются Участникам размещения заказа на участие в конкурсе вместе с соответствующим уведомлением. В случае, если на конвертах не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, конверты вскрываются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа.
4.5
Срок действия заявок на участие в конкурсе
4.5.1
Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

5.
ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
5.1
Порядок вскрытия конвертов.
5.1.1
Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты.
5.1.2
В день вскрытия конвертов, непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1. настоящего Раздела, Конкурсная комиссия объявит присутствующим Участникам размещения заказа в открытом конкурсе возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов. Указанное объявление будет сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.
5.1.3
Конкурсной комиссией вскрываются конверты, которые поступили Муниципальному заказчику до времени вскрытия конвертов.
5.1.4
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе, которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов.
5.1.5
Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители Участников размещения заказа в открытом конкурс предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа.
5.1.6
В случае присутствия представителей участников, не являющихся первыми лицами организации, должна быть представлена доверенность на представление интересов соответствующего Участника размещения заказа по форме, прилагаемой в Разделе I.4.
5.1.6.1
Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемым и подписываемым Конкурсной комиссии.
5.1.6.2
При вскрытии конвертов Конкурсной комиссией разъяснения не допускаются.
5.1.7
В процессе вскрытия конвертов информацию об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, о наличии документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией, Муниципальный заказчик вносит в протокол вскрытия конвертов.
5.1.8
Протокол вскрытия конвертов ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Муниципальным заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается Муниципальным заказчиком в течении дня, следующего после подписания такого протокола на официальном сайте.
5.1.9
Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом такой Участник должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить Конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.
5.1.10
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
5.2
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе
5.2.1
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие Участников размещения заказа в открытом конкурсе требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела.
5.2.2
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов.
5.2.3
Заявкой, в основном отвечающей требованиям конкурсной документации, считается та, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенным отклонением или оговоркой являются те:
а)
которые любым существенным образом оказывают влияние на объем, качество или функциональные показатели выполняемых работ;
б)
которые ограничивают любым существенным образом права Муниципального заказчика или обязательства Участника размещения заказа в открытом конкурсе по муниципальному контракту, как они предусмотрены в конкурсной документации;
в)
исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других Участников, представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.
5.2.4
В случае наличия в заявке арифметических ошибок, они будут классифицироваться как предоставление недостоверных сведений, и Конкурсная комиссия имеет право не допускать её к участию в конкурсе.
5.2.5
Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.
5.2.6
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:
а) о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса);
б)
об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.
5.2.7
Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

не предоставления определенных пунктом 3.3. настоящего Раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа

или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела;

наличие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;

несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:
а)
заявка не соответствует форме конкурсной документации и/или не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;
б)
документы не подписаны должным образом.
5.2.8
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего
Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у Участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, Муниципальный заказчик, Конкурсная комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
5.2.9
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа в открытом конкурсе, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
5.2.10
В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Муниципальным заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его Участником конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается Муниципальным заказчиком на официальном сайте.
5.2.11
Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным Участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.3
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
5.3.1
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками конкурса.
5.3.2
Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.2.10 настоящего Раздела.
5.3.3
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта по цене муниципального контракта и критериям, указанным в Информационной карте конкурса.
5.3.4
Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об Участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, об условиях исполнения муниципального контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении, о присвоении заявкам порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера.
5.3.5
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Муниципальным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок, размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после подписания указанного протокола.
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Муниципального заказчика, второй экземпляр передается победителю вместе с проектом муниципального контракта.
5.3.6
Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении муниципального контракта, не подлежит раскрытию Участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.
5.3.7
Конкурсная комиссия вправе отклонить заявку, получив на то предварительное согласие со стороны уполномоченного федерального органа, если он установит, что Участник размещения заказа, представивший данную заявку, предложил, дал или согласился дать, прямо или косвенно, члену Конкурсной комиссии, или другому представителю государственной власти, имеющему отношение к проведению настоящего конкурса, вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие Конкурсной комиссией решения, связанного с выбором победителя.
5.3.8
В случае, если Муниципальному заказчику или Конкурсной комиссии станет известен факт заключения Участником размещения заказа соглашения о зафиксированной цене или иного тайного соглашения с одним или более Участниками размещения заказа с целью оказания влияния на результаты конкурса, заявка такого Участника отклоняется. Такое отклонение заявки и его причины заносятся в протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а Участнику размещения заказа, заявка которого отклонена, незамедлительно сообщается об этом путем направления соответствующего уведомления.
5.3.9
Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте вправе направить Муниципальному заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить Участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

6.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
6.1
Порядок принятия решения о признании победителя
6.1.1
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией по каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта на основании цены муниципального контракта и критериев, содержащихся в конкурсной документации (пункт 5.3.3 настоящего Раздела), присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.
6.1.2
Победителями конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта по цене и критериям, указанным в Информационной карте конкурса, и заявке которого присвоен первый номер.
6.1.3
В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения муниципального контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
6.1.4
Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об Участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, об условиях исполнения муниципального контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении им порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Муниципальным заказчиком.

6.2
Публикация результатов конкурса
6.2.1
Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих после дня подписания указанного протокола.

7.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
7.1
Срок заключения муниципального контракта
7.1.1
Муниципальный контракт между победителем конкурса и Муниципальным заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.
7.1.2
Муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенным победителем конкурса в заявке, в проект муниципального контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
7.1.3
В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то муниципальный контракт заключается с Участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для Участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.
7.1.4
В случае, если победитель конкурса или Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Муниципальному заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
7.1.5
Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном муниципальном контракте в установленном порядке направляются Муниципальным заказчиком в Реестр муниципальных контрактов.


7.2
Права и обязанности победителя конкурса
7.2.1
Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником открытого конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, заявке и в конкурсной документации, с учетом положений пункта. 7.3.5 настоящего Раздела.
7.2.2
В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 7.1. настоящего Раздела, не представил Муниципальному заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.2. настоящего Раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
7.2.3
Участник конкурса, которому Заказчик в соответствии с пунктом 7.3.5. настоящего Раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.
7.2.4
При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.3
Права и обязанности Муниципального заказчика
7.3.1
Муниципальный заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с Участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

проведения ликвидации Участника конкурса – юридического лица или проведения в отношении Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела;

нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда,

если на момент истечения срока заключения муниципального контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
7.3.2
Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с Участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
7.3.3
В случае, если победитель конкурса признан уклонившимися от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2.1. настоящего Раздела, при этом заключение муниципального контракта для Участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.
7.3.4
В случае уклонения Участника конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании к понуждению такого Участника заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
7.3.5
В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктом 5.3. настоящего Раздела. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, Муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному Участнику открытого конкурса, подавшему заявку, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.2. настоящего Раздела. При этом муниципальный контракт заключается с Участником открытого конкурса на условиях, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену муниципального контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.
7.3.6
В случае, если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пунктов 5.1.10. и 5.2.9. настоящего Раздела, и только один Участник размещения заказа, подавший заявку, признан Участником конкурса, Муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.2.10. настоящего Раздела, обязан передать такому Участнику конкурса проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.2. настоящего Раздела. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену муниципального контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.
7.3.7
В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем (Подрядчиком) своих обязательств по такому контракту Муниципальный заказчик вправе заключить муниципальный контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом № 53-ФЗ заключается муниципальный контракт при уклонении победителя торгов с согласия такого участника размещения. Если до расторжения муниципального контракта Исполнителем (Подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта количество выполняемых работ должны быть уменьшены с учетом объема выполненных работ по муниципальному контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена муниципального контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.
7.3.8
В случае просрочки исполнения Исполнителем (Подрядчиком) обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Исполнитель (Подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.
Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
8.1.1
Решение Муниципального заказчика или Конкурсной комиссии об отстранении Участника размещения заказа от участия в конкурсе, либо решение Конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким Участником.
8.1.2
Допуск Муниципальным заказчиком или Конкурсной комиссией к участию в конкурсе Участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.2.7. настоящего Раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.
8.1.3
Включение сведений об Участнике конкурса, уклонившемся от заключения муниципального контракта, о Подрядчике, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в Реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в Реестре недобросовестных поставщиков, равно как и не исключение данных сведений из Реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.
8.1.4
Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) Муниципального заказчика, Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) Муниципального заказчика, Конкурсной комиссии в досудебном не является препятствием для обжалования Участником размещения заказа действий (бездействия) Муниципального заказчика, Конкурсной комиссии в судебном порядке.
8.1.5
Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации только судом.
8.1.6
Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) Муниципального заказчика, Конкурсной комиссии при размещении заказа для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа местного самоуправления или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
8.1.7
Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме, жалобу на действия (бездействие) Муниципального заказчика, Конкурсной комиссии при размещении заказа на выполнение работ в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти.
8.1.8
При подаче жалобы на действия (бездействие) Муниципальный заказчика, Конкурсной комиссии в соответствии с пунктами 8.1.6 и 8.1.7 настоящего Раздела Участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно Муниципальному заказчику, в Конкурсную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.
8.1.9
Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

п/п
Ссылка на пункт Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов
Наименование пункта,
текст пояснений
1
Пункт 1.2.1.
Наименование Муниципального заказчика, контактная информация, адрес официального сайта
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4, тел. (87932) 4-55-08, www.torgi.stavkray.ru, adm.zheleznovodsk.info.

2
Пункт 1.3.1.
Вид и предмет конкурса
Открытый конкурс по размещению заказа на выполнение работ по механизированной и ручной уборке объектов внешнего благоустройства, а также отлов бродячих животных города-курорта Железноводска.
3
Пункт 1.3.2.
Место и срок выполнения работ
Ставропольский край. г. Железноводск, пос. Иноземцево, п. Капельница, Восточный и Западный въезд города.
Период выполнения: 2-3 квартал 2008 г.
4
Пункт 1.4.1.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
5
Пункт 1.5.1.
Источники финансирования: местный бюджет

Пункт 1.5.2.
Порядок оплаты
Оплата будет производиться в порядке, предусмотренном в проекте Муниципального контракта, а именно, путем перечисления «Заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с удержанием суммы перечисленного аванса.
«Заказчик» перечисляет «Исполнителю» авансовый платеж в размере 30 % от суммы Муниципального контракта.
6
Пункт 1.3.1.

Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
1. Ручная уборка тротуаров, скверов, автобусных остановок, обочин – 175960 м2;
2. механизированная уборка – 320 000м2
3. отлов бродячих кошек и собак – 960 час.;
4. уборка газонов от случайного мусора – 6300 м2;
7
Пункт 1.6.
Требования к участникам размещения заказа
В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели.
8
Пункт 1.6.2.
Обязательные требования к участникам размещения заказа
Участник размещения заказа должен удовлетворять следующим обязательным требованиям:
- соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса:
а) наличие действующих лицензий на выполнение работ по предмету конкурса;
б) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности Участника размещения заказа (для юридических лиц - определенных на основании его учредительных документов).
- непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
- неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
9
Пункт 1.6.3.
Требования, установленные Муниципальным заказчиком
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.
10
Пункт 1.7.
Привлечение субподрядных организаций
Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.
11
Пункт 1.9.
Преимущества
Не устанавливаются
12
Пункт 1.10.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе
Не устанавливается
13
Пункт 1.11
Обеспечение исполнения муниципального контракта – не устанавливается

14
Пункт 3.1.1.
Формы заявки на участие в конкурсе
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается название конкурса (Лот).
При этом на таком конверте Участник размещения заказа вправе не указывать свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.
15
Пункт 3.3.1.
Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4 настоящей конкурсной документации, и содержать следующее:
1.Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, подготовленные по форме, представленной в Разделе I.4. (Анкета Участника размещения заказа) настоящей конкурсной документации;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведение открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа;
2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
а) документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса:
- копии действующих лицензий на виды работ по предмету конкурса;
3. Расчет цены контракта на выполнение работ по механизированной и ручной уборке объектов внешнего благоустройства, а также отлов бродячих животных города-курорта Железноводска (в свободной форме расчета согласно локальной сметы);
4. Описание выполняемых работ (согласно свободной форме)
5. Любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа.
16
Пункт 3.4.2.
Требования к предложениям о цене муниципального контракта
Цена муниципального контракта должна быть указана с учетом затрат на страхование, уплату налогов, и других обязательных платежей.
Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом.
Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения муниципального контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный муниципальным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен муниципальный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных муниципальным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными муниципальным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Муниципальный заказчик по согласованию с Исполнителем (Подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену муниципального контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены муниципального контракта, а при внесении соответствующих изменений в муниципальный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Муниципальный заказчик обязан изменить цену муниципального контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно выполненных работ и цена единицы при сокращении потребности в работах должны определяться как частное от деления первоначальной цены муниципального контракта на предусмотренный в муниципальном контракте объем работ.
Участник размещения заказа производит Расчет цены контракта на выполнение работ (Приложение №1 к конкурсной документации).
В случае наличия в заявке арифметических ошибок, они будут классифицироваться как предоставление недостоверных сведений, и Конкурсная комиссия имеет право не допускать её к участию в конкурсе.
Все налоги, пошлины и прочие сборы, Подрядчик в ходе исполнения муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа.
В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по такому контракту Муниципальный заказчик вправе заключить муниципальный контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом № 53-ФЗ заключается муниципальный контракт при уклонении победителя торгов с согласия такого Участника размещения. Если до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому муниципальному контракту, при заключении нового муниципального контракта количество выполняемых работ должно быть уменьшено с учетом объема выполненных работ по муниципальному контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена муниципального контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.
В случае просрочки исполнения Исполнителем (Подрядчиком) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.
Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя (Подрядчика).
17
Пункт 3.6.5.
Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса, поданная Участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом:

Участник размещения заказа должен подготовить конверт. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе поступивший в срок, регистрируются Муниципальным заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени Участника размещения заказа, не допускается.

Язык заявки – русский.

Валюта – российский рубль.
18
Пункт 4.1.1.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее 11-00 часов (время московское) « 14» апреля 2008 г.

Пункт 4.1.2.
Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес)
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: Ставропольский край, 357400 г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
19
Пункт 5.1.1.
Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4, «14» апреля 2008 г. в 11-00 часов (время московское).
Рассмотрение заявок произойдет по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4. «17» апреля 2008 г. в 11-00 часов (время московское).
Подведение итогов открытого конкурса состоится по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4. «18» апреля 2008 г. в 11-00 часов (время московское).
20
Пункт 5.3.3.
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе являются: цена контракта. (Значимость критерия 100%)
21
Пункт 7.1.1.
Срок заключения муниципального контракта
Муниципальный контракт между победителем конкурса и Муниципальным заказчиком должен быть заключен в срок не ранее чем через десять дней, но не более 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ

I.4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых для участия в открытом конкурсе по механизированной и ручной уборке объектов внешнего благоустройства, а также отлов бродячих животных города-курорта Железноводска.
Настоящим __________________________________________ подтверждает, что для участия в
(наименование организации-Участника размещения заказа)
конкурсе по размещению заказа на выполнение работ по механизированной и ручной уборке объектов внешнего благоустройства, а также отлов бродячих животных города-курорта Железноводска, нами направляются ниже перечисленные документы:
№ п\п

Наименование
Количество
страниц
1.

Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела I.4.)

2.

Анкета Участника размещения заказа (по форме 1.4.3. Раздела I.4.)

3.

Расчет цены контракта на выполнение данных работ (по форме 1.4.4. Раздела I.4.)

4.

Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная Инспекцией ФНС России (для юридических лиц)

5.

Оригинал или нотариально заверенная копия выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей)

6.

Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

7.

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)

8.

Копии действующих лицензий на виды работ, предусмотренных предметом конкурса

9.

Другие документы, согласно конкурсной документации и документы прикладываемые по усмотрению Участником размещения заказа

I.4.2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации
Дата, исх. номер
УЖКХ и С администрации города-курорта Железноводска.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
по размещению заказа на выполнение работ по механизированной и ручной уборке объектов внешнего благоустройства, а также отлов бродячих животных города-курорта Железноводска.

1. Изучив конкурсную документацию регламентирующий порядок открытого конкурса по размещению заказа на выполнение работ по механизированной и ручной уборке объектов внешнего благоустройства, а также отлов бродячих животных города-курорта Железноводска, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты _______________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в лице, __________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении и по цене_____________________________________(вставить общую цену заявки цифрами и прописью)
3. Предложение имеет следующие приложения:
3.1. Расчет начальной цены контракта на выполнение работ по механизированной и ручной уборке объектов внешнего благоустройства, а также отлов бродячих животных города-курорта Железноводска, форме Приложение №1 к конкурсной документации [сводного сметного расчета / локальных смет] _______ на стр.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном объеме согласно конкурсной документации в пределах предлагаемой нами стоимости муниципального контракта.
5. Сроки выполнения данных работ: 2-3 квартал 2008 г.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в муниципальный контракт.
7. Мы согласны, с тем, что если в нашей заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.
8. Настоящим подтверждаем, что в случае наличия в нашей заявке арифметических ошибок, Конкурсная комиссия имеет право не допускать её к участию в конкурсе.
9. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________________


(наименование организации Участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
10. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Муниципального заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
11. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с Муниципальным заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в срок не ранее чем через десять дней, но не более 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
12. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Муниципальным заказчиком мы обязуемся подписать данный муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.
13. Мы извещены о включении сведений о _________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.
14. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком нами уполномочен ________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
15. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
16. Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: _____________________________________________
17. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________
18. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________ (Фамилия И.О.)
МП




(подпись)
I.4.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1.
Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

2.
Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности

3.
Регистрационные данные:
3.1. Дата, место и орган регистрации
(на основании Свидетельства о государственной регистрации)

3.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика

3.3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника

Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:

Устав, положение, учредительный договор;

Свидетельство о государственной регистрации;

Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4.
Юридический адрес Участника размещения заказа
Страна

Адрес
5.
Почтовый адрес Участника размещения заказа
Страна

Адрес

Телефон

Факс
6.
Банковские реквизиты (может быть несколько):

6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК

7.
Сведения о выданных Участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены:

формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1.
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
2.
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
………………………………………………………………………………………….
n. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Руководитель организации


___________________ _____________________



(подпись) (Ф.И.О.) М.П.
Главный бухгалтер



___________________ _____________________


(подпись) (Ф.И.О)


1.4.4. ФОРМА РАСЧЕТА ЦЕНЫ КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ И РУЧНОЙ УБОРКЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, А ТАКЖЕ ОТЛОВ БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ ГОРОДА-КУРОРТА жЕЛЕЗНОВОДСКА

Расчет производится в соответствии (сметных расчетов) в свободной форме.

Цена муниципального контракта должна быть указана с учетом затрат на страхование, уплату налогов, и других обязательных платежей.



Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________ (Фамилия И.О.)
МП




(подпись)


I.4.7. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,
ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ
ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА


На бланке организации
Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____


Город ____________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник размещения заказа:_________________________________
(наименование организации)
доверяет _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________ «____» ____________

представлять интересы _________________________________________________________
(наименование организации)
на конкурсах, проводимых [указать название муниципального заказчика].

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Конкурсной комиссии необходимые документы, разъяснения, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________ ______________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 2006 г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)






1.4.8. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
ВНЕШНИХ КОНВЕРТОВ

внешний конверт

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ____________________________________

Предмет конкурса _______________________________________


куда: ___________________________________________________

кому:___________________________________________________

НА КОНКУРС





внутренний конверт

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ____________________________________

Предмет конкурса _______________________________________

куда: ___________________________________________________
кому:___________________________________________________


НА КОНКУРС
ДРЕС И НАИМЕНОВАНИЕ ОТПРАВИТЕЛЯ: _________________________________
___________________________________________________________________________









1.4.9. ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

УЖКХ и С администрации города-курорта Железноводска
№ _____________________

“_____”__________200__ г.

Запрос на разъяснение
конкурсной документации
Уважаемые господа!
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

п/п
Раздел конкурсной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационные карты и т.п. )
Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить
Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации




























Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________
(почтовый адрес, e-mail организации,
направившей запрос)
С уважением,
Генеральный директор
_______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.








1.4.10. ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

УЖКХ и С администрации города-курорта Железноводска

№ ____________________

“_____”__________ 200 __ г.


Запрос на представление
конкурсной документации


Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить _______________________________________________
(наименование организации)
комплект конкурсной документации для участия в открытом конкурсе по размещению заказа на выполнение работ _________________________
Этим письмом подтверждаю доверенность на получение комплекта конкурсной документации, представление заявки на участие в конкурсе и присутствие на процедуре вскрытия конвертов с заявками сотруднику нашей организации (действительно при предъявлении удостоверения личности) ________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_____________________________________________________________________________
С уважением,
Генеральный директор
_______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)









ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА


ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ______
на выполнение работ по механизированной и ручной уборке объектов внешнего благоустройства города-курорта Железноводска.

Управление жилищно – коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице начальника Новикова Вадима Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны,
и_____________________________________ (наименование организации, Ф.И.О. физического лица) именуем в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем.
1. Предмет контракта.
1.1 .Подрядчик обязуется выполнять по заданию Заказчика работы, указанные в п. 1.2
настоящего Контракта, и сдавать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принимать
результат работ и оплачивать его.
1.2. Исполнитель обязуется своими силами и средствами в течение срока действия
настоящего Контракта выполнять работы по механизированной уборке и ручной очистке
объектов внешнего благоустройства, а также по отлову бродячих животных в городе-
курорте Железноводске.
1.3.Наименование и места расположения объектов, подлежащих механизированной
уборке и ручной очистке (далее - объекты), общее количество бродячих собак и кошек,
подлежащих отлову в течение срока действия настоящего Контракта, а также объемы и
стоимость выполняемых работ указаны в Перечне объектов механизированной уборки на
территории г.Железноводска на 2-3 кв. 2008г., в Перечне объектов ручной уборки на
территории г.Железноводска на 2-3 кв. 2008г., в Расчете работы автотранспорта и
механизмов для механизированной уборки города-курорта Железноводска на 2-3 кв. 2008г.
и в Смете на ручную уборку объектов внешнего благоустройства на 2-3 кв. 2008г.,
которые являются неотъемлемыми приложениями к настоящему Контракту
2. Цена контракта и порядок расчетов.
2.1.Цена настоящего Контракта на момент его заключения составляет: ________________ рублей (в т. ч. НДС 18 % - ___________ руб.).
2.2.3аказчик производит оплату фактически выполненных работ ежемесячно в
строгом соответствии с объемами выделенных из бюджета г.Железноводска ассигнований
в следующем порядке:
2.2.1. Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере 30%
цены настоящего Контракта (________________ руб.);
2.2.2.остаток денежных средств, составляющий 70% цены настоящего Контракта (_________________ рублей, в т.ч. НДС 18% - ______ руб.), перечисляется согласно подписанным сторонами настоящего Контракта унифицированным формам КС-2 и КС-3. 2.3.В случае изменения объемов выполняемых работ, осуществленного по
Инициативе Заказчика, цена настоящего Контракта подлежит изменению соответственно
изменяемым объемам, но не более чем на 10% первоначальных объемов.
2.4.Основанием к осуществлению. Заказчиком платежей являются: настоящий
Контракт, подписанные сторонами унифицированные формы КС-2 и КС-3, счета-фактуры.

3. Обязательства сторон.
3.1.
Заказчик имеет право:
3.1.1.
во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем1
не вмешиваясь в его деятельность;
3.1.2.
отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи ему результата
работы, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы
выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.
3.2.
Заказчик обязан:
3.2.1.принимать выполненные Исполнителем работы;
3.2.2.производить оплату работ согласно условиям, установленным пунктами
2.2.2 настоящего Контракта.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1.по согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда
специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения предусмотренных
настоящим Контрактом работ, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ;
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1.выполнять работы на объектах в соответствии с действующими санитары
правилами и нормами, иными нормативными актами;
3.4.2.производить погрузку и вывоз мусора;
3.4.3.не допускать образования наносов мусора на прилотковой части дорог;
3.4.4.производить отлов бродячих животных;
3.4.5.сдавать работы Заказчику на условиях, установленных настоящим Контрактом
3.4.6.при производстве работ обеспечить требования российских норм по технике
безопасности.
4. Порядок сдачи и приемки работ.
4.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком путем подписания сторонам]
настоящего Договора унифицированных форм КС-2 (актов приемки выполненных работ) и
КС-3 (справок о стоимости выполненных работ).
4.2.В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям
настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя (Подрядчика), составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.
5. Ответственность сторон.
5.1. Ответственность сторон за неисполнение условий настоящего Контракта
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Действие обстоятельств непреодолимой силы.
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
7. Порядок разрешения споров.
7.1.
Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
7.2.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ставропольского края согласно порядку,
установленному законодательством Российской Федерации.

8. Порядок изменения и расторжения контракта.
8.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.2.
Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон
либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3.
Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой стороне не
позднее чем за 35 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.
9. Прочие условия.
9.1.
Настоящий Контракт вступает в действие с _________2008г. и действует до 30
сентября 2008г.
Условия настоящего Контракта применяются к отношениям, возникшим между
Заказчиком и Исполнителя (Подрядчиком) с 01 апреля 2008г. (в соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ).
9.2.
В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия,
банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3-х дней письменно известить об
этом другую сторону.
9.3.
Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

10. Юридические адреса и подписи сторон.
Заказчик
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска
г. Железноводск ул. Оранжерейная, 4
-
ИНН 262702 0747
-
КПП 262701001
л/сч ________________________________ в ОКИБ по г.Железноводске
Министерство финансов СК в отделении по г.Железноводску
УФК по СК ГРКЦ ГУ Банка России по СК
р/с 40204810400000000061
- БИК 040702001
тел: 4-55-08

Начальник __________________В.А.Новиков



«Исполнитель»



















Приложение № 1
к муниципальному контракту
№______ от ________




РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДЕМОНТАЖУ И ЗАМЕНЕ ОКОН В МОУ ИСОШ № 5 ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА


Цена муниципального контракта должна быть указана с учетом затрат на страхование, уплату налогов, и других обязательных платежей.




заказчик Подрядчик
_______________Ф.И.О. ___________________Ф.И.О.
М.П. М.П.












Извещение № 1А-К
О проведении открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту городского свето-музыкального фонтана города-курорта Железноводска.


1. Наименование торгов: открытый аукцион.
2. Адрес муниципального заказчика: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4; тел. (87932) 4-55-08

e-mail: admzhv.@beshtau.ru
3. Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт городского свето-музыкального фонтана.
4. Объем выполняемых работ указан в техническом задании документации об аукционе.
5. Место выполнения работ: город-курорт Железноводск.
6. Период выполнения работ: до 1 июля 2008 год.
7. Источник финансирования: софинансирование (местный бюджет, краевой бюджет).
8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов): 10 000 000 рублей.
9. Гарантийный срок: 24 месяца.
10. Порядок оплаты: оплата производится Заказчиком по безналичному расчету с момента поступления денежных средств из городского бюджета. Заказчиком осуществляется авансовый платеж в размере 30% цены контракта на основании предоставленного счета Подрядчиком. Остаток денежных средств перечисляется согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС -2,КС -3.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов: не устанавливаются.
12. Срок и место предоставления документации об аукционе: Документация подается в письменной форме, в течении двух рабочих дней со дня получения аукционной комиссией письменного заявления от участника размещения заказа до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Плата за предоставление документации об аукционе: не взимается.
Сроки предоставления: Аукционные заявки с 8-00 ч. До 17-00 ч. (Время московское), перерыв с 12-00 ч. – 13-00 ч. В рабочие дни по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
Официальное печатное издание: газета «Курортный край».
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе www.torgi.stavkray.ru/; adm.zheleznovodsk.info.
13. Рассмотрение заявок произойдет по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4. «01» апреля 2008г. в 10-00 часов (время московское).
14. Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится по адресу : г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей, «04» апреля 2008г. в 10-00 часов (время московское).
Ответственный: Кучеренко Сергей Михайлович, телефон для справок (87932)4-55-08.










УТВЕРЖДАЮ
Начальник УЖКХ и С администрации города-курорта Железноводска
_________В.А.Новиков
«__» ________ 2008 г.










ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №
регламентирующая порядок открытого аукциона по размещению заказа на выполнение работ по капитальному ремонту городского свето-музыкального фонтана города-курорта Железноводска.



















г. Железноводск
2008 г.

Оглавление

I. Общая часть документации …………………………………………………стр.3
II. Инструкция по подготовке и проведению аукциона …………………….стр. 3-4

1. Особенности документации об аукционе …………………………стр. 3-4

2. Изучение участниками документации об аукционе ……………….стр. 4

3. Внесение изменений в документации об аукционе ………………стр. 4

4. Разъяснение документации об аукционе ………………………….стр. 4-5

5. Отказ от проведения аукциона ……………………………………стр. 5

6. Требование к участникам …………………………………………….стр. 5-6

7. Язык заявки ……………………………………………………………стр. 6

8. Аукционное предложение участника ………………………………стр. 6-7

9. Расходы на участие в аукционе и заключения контракта ………….стр. 7

10. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки

11. Оформление и подписание заявки …………………………………стр.7-9
12. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона………………………………….стр.9-11
13. Срок и место подачи заявок …………………………………………стр.11
14. Изменение в заявках и их отзыв ……………………………………стр.12
15. Проверка комиссией заявок на соответствие требований………стр.12-13
16. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе …………стр.13-17
17. Порядок проведения аукциона ……………………………………стр.17-20
18. Заключение контракта ……………………………………………стр.20-21
19. Права и обязанности участников и заказчика ……………………стр.21-22
20. Возврат заявок участникам ……………………………………………стр.22
III. Информационная карта документации об аукционе ………………………стр.23
1. Предмет аукциона ……………………………………………………….стр.23
2. Источник финансирования ……………………………………………стр.23
3. Содержание и состав документации об аукционе ……………………стр.23
4. Требование к участникам …………………………………………стр.23-24
5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки
6. Требование обеспечения исполнения контракта ……………………стр.24
7. Документы и формы, входящие в состав заявки ……………………стр.24
8. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов ………………………………стр.25
9. Место, дата начала и окончания подачи заявок ………………………стр.25
10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок …………………стр. 25
11. Сроки подписания муниципального контракта ……………………стр. 25
IV. Образцы форм для заполнения …………………………………………стр. 26-30
V. Техническое задание ………………………………………………………стр. 31

1. Общие требования ………………………………………………………стр.31

2. Основные технические требования к работам ………………………стр.31
3. Требования к порядку заполнения участником форм «Аукционного предложения» …………………………………………………………….стр. 32
VI. Проект муниципального контракта ……………………………………стр. 33-36







I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ
Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон).
В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:
аукционист – лицо, управляющее процессом аукциона;
комиссия - комиссия по размещению заказов.
заказчик–Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства города-курорта Железноводска;
заявка - заявка на участие в аукционе;
контракт – муниципальный контракт;

официальное печатное издание – официальное печатное издание города-курорта Железноводска в сфере информационного обеспечения муниципального заказа - газета «Курортный край»;
официальный сайт – официальный сайт Ставропольского края в сети Интернет для размещения информации о размещении: www.torgi.stavkray.ru, adm.zheleznovods.info.;
продукция - поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для муниципальных нужд города-курорта Железноводска;
уполномоченное лицо участника - участник размещения муниципального заказа - физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа - юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа Ставропольского края при проведении аукциона.
участники - участники размещения муниципального заказа.

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА
1. Особенности документации об аукционе
1.1. В Информационную карту включены сведения о начальной (максимально) цене контракта (цене лота), начальной (максимальной) цене единицы товара, услуги в случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для муниципальных нужд Информационной картой предусмотрено право муниципального заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа; начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также начальной (максимальной) цены запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг; предмете контракта; заказчике.
1.2.
Предложения о размере обеспечения заявки, размере обеспечения исполнения контракта могут устанавливаться самостоятельно в качестве защитных механизмов.
2. Изучение участниками документации об аукционе
2.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию об аукционе.
2.2. Представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
3. Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок организатор аукциона вправе внести изменения в документацию об аукционе.
3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.
3.3. Изменения направляются организатором аукциона заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе.
3.4. Участники, получающие и использующие документацию об аукционе только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте.
3.5. Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе.
4. Разъяснение положений документации об аукционе
4.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры организатора аукциона, специализированной организации или аукционной комиссии с участником не допускаются.
4.2. Любой участник вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее - запрос).
Участник должен направить запрос заказчику в строгом соответствии с их компетенцией.
4.3. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения документации об аукционе на официальном сайте.
4.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.
4.5. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме.
4.6. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.
4.7. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного Информационной картой, не рассматриваются.
5. Отказ от проведения аукциона
5.1. Организатор аукциона, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.
5.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.
5.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона организатором аукциона вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.
6. Требования к участникам
6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
6.2. Участие в аукционе в соответствии с антимонопольным законодательством не могут принять соответствующий заказчик, юридическое лицо, привлеченное на основе договора для осуществления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения торгов, и их работники.
6.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:
требованию о не проведении ликвидации участника - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
требованию о не приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;
требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.
6.4. Организатор аукциона вправе также установить в Информационной карте следующие требования к участникам:
обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если такие требования установлены постановлением Правительства Российской Федерации.
7. Язык заявки
7.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.
7.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.
7.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
8. Аукционное предложение участника
8.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно аукционное предложение по форме, установленной Информационной картой (далее - форма «Аукционное предложение»).
Форма «Аукционное предложение», представляемое участником обязательно должно содержать:
- информацию о соответствии предлагаемого к поставке товара, выполняемых работ, оказываемых услуг пунктам Технического задания документации об аукционе, не включенным в Форму «Сведения о качественных характеристиках товара, работ, услуг»;
- информацию о порядке формирования цены муниципального контракта;
- информацию о гарантиях качества;
- информацию о таре, упаковке и т.д.
Отсутствие названных требований является основанием для отказа в допуске участника к участию в аукционе.
8.2. Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), является российский рубль.
8.3. Цена контракта, предлагаемая участником (далее - ценовое предложение), не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (лота), указанную в Информационной карте.
4. Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Техническим заданием.
9. Расходы на участие в аукционе и заключение контракта
9.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта.
9.2. Организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.
10. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) - не установлено.
11. Оформление и подписание заявки
11.1. Заявка оформляется в письменной форме.
Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
11.2. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник в соответствии с настоящей документацией должна:
- быть подготовлена по формам, представленным в Информационной карте;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте.
Заявки могут оформляться в следующем порядке: все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные документы для каждого лота, оформленные с учетом требований Общей части аукционной документации.
11.3.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона, не заполнение ячеек форм, несоответствие представленных форм, формам, представленным Информационной карте настоящей документации является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник будет отстранен заказчиком, аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.
11.4.
При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
11.5.
Все сведения в формы впечатываются на печатной машинке, набираются на компьютере или вписываются от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.
11.6.
В формах должны быть заполнены все требуемые сведения. Ячейки, не содержащие информацию должны содержать слово «нет». Наличие пустых ячеек не допускается.
11.7.
Все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в описи документов и формируются в пакет.
11.8.
Все формы и приложения (справки, документы), предусмотренные аукционной документацией должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) полистно, последний лист каждой формы и приложения скреплен печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).
Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами.
Все документы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).
11.9.
Документы заявки представляются в оригинале либо в установленных аукционной документацией случаях - в заверенных надлежащим образом копиях. Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати) с проставлением надписи «Копия верна». Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она заверена нотариально (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).
11.10.
Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.
11.11.
Документ экземпляра-оригинала заявки, представленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.
11.12.
Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию. Документы заявки, представляются в виде одного тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника размещения заказа (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 100 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.
11.13.
Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы участнику размещения заказа не возвращаются.
11.14.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование аукциона, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом аукционе №__ ________________________________________________. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
12. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона
12.1. Если уполномоченным представителем участника являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:
12.1.1. Документами, подтверждающими полномочия руководителя юридического лица, являются:
а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц;
в) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Это может быть заверенная копия протокола (выписка из протокола) или решения (в хозяйственных обществах), копия приказа или распоряжения (в государственных унитарных предприятиях, государственных учреждениях).
Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму «Аукционное предложение», полностью совпадают в форме «Аукционное предложение», выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.
Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:
- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму «Аукционное предложение», полностью или частично не совпадают в форме «Аукционное предложение», выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица;
- не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.
12.1.2. Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, являются:
а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.
12.1.3. Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ, удостоверяющий личность физического лица.
12.2. Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:
Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:
а) оригинал доверенности, составленной по форме, являющейся приложением к Информационной карте;
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического лица);
в) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем);
г) копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником-физическим лицом);
д) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если доверенность подписана иностранным лицом).
Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами.
12.3. Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке.
Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства).
Форму «Аукционное предложение» может подписывать:
руководитель юридического лица;
директор филиала (представительства);
лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.
Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанная руководителем юридического лица, или оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица по форме, являющейся приложением к Информационной карте.
13. Срок и место подачи заявок
13.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в Информационной карте, не позднее времени и даты начала рассмотрения таких заявок, установленных Информационной картой.
13.2. Организатор аукциона может продлить срок подачи заявок в порядке, установленном Законом. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора аукциона и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.
13.3. Прием заявок заканчивается в день начала рассмотрения заявок, установленный Информационной картой, но не позднее непосредственно начала процедуры рассмотрения заявок (часть 6 статьи 35 Закона).
13.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный документацией об аукционе, регистрируется должностными лицами организатора аукциона, специализированной организацией.
Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера.
Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления конвертов с заявками.


14. Изменения в заявках и их отзыв
14.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры рассмотрения заявок.
Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.
14.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, маркировано и доставлено в соответствии с Общей частью документации об аукционе. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».
Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.
14.3. Участник, подавший заявку, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).
При этом в уведомлении в обязательном порядке должно быть указано наименование аукциона.
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).
14.4. Стоимость комплекта документации об аукционе не возвращается.

15. Проверка комиссией заявок на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе
15.1. Комиссия проверяет заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе в отсутствие уполномоченных лиц участников.
15.2. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе.
15.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, организатор аукциона, комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
15.4. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки и не допущенным к участию в аукционе, направляются (выдаются) уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.
15.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.
16. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе
При рассмотрении заявок участник не допускается комиссией к участию в аукционе только по следующим основаниям.
16.1. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе, связанные с несоответствием участника обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона, Общей частью документации об аукционе и Информационной картой. Иные положения документации об аукционе не могут содержать обязательные требования к участникам.
16.1.1. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в аукционе (пункты 2-4 части 1 статьи 11 Закона и Общей части документации об аукционе).
Факт несоответствия участника требованиям пунктов 2-4 части 1 статьи 11 Закона подтверждается только надлежащим образом оформленными документами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, в которых должна содержаться соответствующая информация об участнике.
16.1.2. В предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.
16.1.3. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (далее – требования), если требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 4 Информационной карты, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены копии документов (формы), предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
Требования в пункте 4 Информационной карты могут быть предусмотрены только действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, актами законодательства бывшего СССР, действующими на территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке).
16.1.4. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и Информационной картой, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены копии документов, предусмотренные пунктом 7 Информационной картой, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
16.1.5. Участник не обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности и такое требование установлено Информационной картой, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие участника указанным требованиям, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
16.2.6. Участник не соответствует требованию пункта 4 Информационной карты к выполнению им за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион, в том числе не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты (копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство), либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об участнике.
Данное основание для отказа в допуске к участию в аукционе применяется только при проведении аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с начальной (максимальной) ценой контракта (цена лота) пятьдесят миллионов рублей и более при условии, что данное требование установлено пунктом 4 Информационной карты.
16.1.7. Участие в аукционе участника не допускается федеральным законом, либо федеральный закон предусматривает дополнительные основания для отказа в допуске к участию в аукционе.
16.1.8. Заявка не соответствует формальным требованиям документации об аукционе: заявка оформлена не в соответствии с требованиями документации об аукционе.
Не представлена форма «Аукционное предложение». В форме «Аукционное предложение» не указаны номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие (в случае если аукцион проводится по двум и более лотам).
В форме «Аукционное предложение» не указано наименование аукциона, для участия в котором подана заявка, либо указанное наименование аукциона содержит грубые ошибки, что не позволяет определить, для участия в каком аукционе подана заявка.
16.1.9. В составе заявке отсутствуют полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, либо указанные документы не соответствуют вышеперечисленным требованиям к их оформлению (документы получены ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона либо представлены с нарушением указанных требований к их оформлению).
16.1.10. В форме «Аукционное предложение» отсутствуют сведения о фирменном наименовании (наименовании) или сведения об организационно-правовой форме, или о почтовом адресе либо сведения о фирменном наименовании (наименование), либо сведения об организационно-правовой форме (для участника-юридического лица), указанные в форме «Аукционное предложение», не соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного реестра юридических лиц или представленных документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) и не позволяют определить от имени какого юридического лица подана заявка.
Почтовый адрес участника может не совпадать с местом нахождения участника, указанным в выписке из единого государственного реестра юридических лиц или документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
16.1.11. В форме «Аукционное предложение» отсутствуют сведения о фамилии, имени, отчестве или паспортных данных или сведения о месте жительства либо данные сведения, указанные в форме «Аукционное предложение», существенно не соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), представленной копии документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц), представленных документах о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) и не позволяют определить от имени какого физического лица подана заявка.
16.1.12. В составе заявки не представлены или представлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 7 Информационной картой, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника, либо представленные документы не подтверждают полномочия лица на осуществление действий от имени участника.
16.1.13. Выписка единого государственного реестра юридических лиц не содержит сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилию, имя, отчество, должность).
16.2.14. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, указанные в выписке из единого государственного реестра юридических лиц, не соответствуют соответствующим сведениям в представленных в составе заявки документах, представленных для подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника, в том числе, в случае если доверенность на осуществление действий от имени участника подписана лицом, не указанным в выписке в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.
16.1.15. Представленная доверенность не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (статьи 185-187 Гражданского кодекса Российской Федерации и т.д.).
16.1.16. В составе заявки отсутствуют (полностью или частично) копии документов, предусмотренные пунктом 7 Информационной карты, подтверждающие соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.
При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.
17. Порядок проведения аукциона
17.1. Участники аукциона должны заблаговременно прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться у организатора аукциона. Регистрацией на аукционе участники аукциона соглашаются с правилами проведения аукциона, изложенными в Общей части документации об аукционе.
17.2. Уполномоченные лица участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации предъявляют следующие документы:
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность на право участие в настоящем аукционе, оформленную в соответствии с Информационной картой.
Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
17.3. На процедуре аукциона, кроме уполномоченного лица участника, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).
Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации предъявляют следующие документы:
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) иные представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность на право присутствия на настоящем аукционе, оформленную в соответствии с Информационной картой.
Доверенность остается у организатора аукциона.
Прочие представители участника после регистрации получают пропуск на аукцион установленный формы.
17.4. При регистрации уполномоченное лицо участника получает регистрационный номер (пронумерованную карточку) и расписывается в ознакомлении с инструкцией о порядке проведения аукциона.
Регистрационный номер получает только одно уполномоченное лицо участника. В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее регистрационный номер.
17.5. Во время начала аукциона в помещение для проведения аукциона по листу регистрации приглашаются уполномоченные лица участников, имеющие регистрационный номер, а также прочие представители участника, имеющие пропуск на аукцион.
После приглашения участникам аукциона пройти в помещение для проведения аукциона регистрация заканчивается, опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.
17.6. Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее регистрационный номер. Иные представители участников, не имеющие регистрационного номера, в аукционе не участвуют.
17.7. Участникам аукциона запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и аукционной комиссии, вступать в переговоры между собой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и аукционной комиссии.
Все спорные ситуации между участниками аукциона и аукционистом рассматриваются аукционной комиссией после окончания аукциона по всем лотам аукциона, перед принятием решения о победителях аукциона.
Участники аукциона и иные представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения аукциона.
17.8. Аукцион начинается с объявления аукционистом:
- начала проведения аукциона (лота);
- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам);
- предмета контракта;
- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в случаях, предусмотренных Информационной картой, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги связи, юридических услуг;
- «шага аукциона»;
- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;
- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если Информационной картой предусмотрены преимущества для таких участников аукциона;
- предложения участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.
17.9. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает регистрационный номер в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.
Поднятие участником аукциона таблички с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на расчетную цену контракта.
Участником, сделавшим предложение на расчетную цену контракта, является участник, первый поднявший табличку с регистрационным номером, что подтверждается оглашением аукционистом его регистрационного номера.
Участник аукциона обязан опустить регистрационный номер после объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта.
Участник аукциона вправе делать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по расчетной цене до объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение на расчетную цену контракта. Делать предложения о цене контракта до приглашения аукциониста не допускается.
17.10. В процессе аукциона аукционист последовательно, с «шагом аукциона», объявляет процентное снижение начальной (максимальной) цены контракта (лота) и приглашает делать предложение по текущей расчетной цене.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при этом следующий шаг аукциона устанавливается от последнего пониженного шага.
17.11. После троекратного приглашения и отсутствия предложений по расчетной цене аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, регистрационный номер и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
В случае если после троекратного приглашения аукциониста предложение подается только одним участником аукциона, данный участник признается победителем аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наименьшую цену по лоту в ходе аукциона.
Если несколькими участниками сделаны одинаковые предложения о цене контракта, победителем признается участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о последней цене контракта.
17.12. В случае если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.
17.13. В случае проведения аукциона в соответствии с частью 4.1 статьи 37 Закона победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 Закона, наиболее низкую цену единицы услуги.
До заключения контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования победителем аукциона определяется цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, при этом общая цена запасных частей к технике, к оборудованию не должна превышать общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предложенную победителем аукциона.
17.14. После проведения аукциона по всем лотам аукциона председательствующий на заседании аукционной комиссии предлагает утвердить результаты аукциона.
После указанного предложения председательствующего на заседании аукционной комиссии участники аукциона имеют право, подняв табличку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председательствующим на заседании аукционной комиссии
Все спорные ситуации разрешаются с использованием технических средств видео- и/или аудиозаписи аукциона. Решение по каждой претензии принимается аукционной комиссией.
После принятия решения по всем спорным ситуациям аукционная комиссия принимает решение об утверждении результатов аукциона. После голосования секретарь комиссии объявляет победителей аукциона по лотам и сообщает об участниках аукциона, подавших по этим лотам предпоследнее предложение.
После объявления результатов аукциона участники аукциона обязаны сдать ему таблички с регистрационными номерами и покинуть помещение аукциона.
18. Заключение контракта
18.1. Заказчик заключает контракт с победителем аукциона на условиях, содержащихся в документации об аукционе, с ценой контракта, установленной в ходе аукциона.
18.2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передается один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в ходе аукциона, в проект контракта.
18.3. Контракт может быть заключен заказчиком и участником аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
18.4. Участник аукциона, с которым заключается контракт, должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с Общей частью документации об аукционе, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено Информационной картой, в срок, установленный Информационной картой.
18.5. В соответствии с частью 1 статьи 527 и статьей 765 Гражданского кодекса Российской Федерации подписание контракта с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, для заказчика является обязательным, если иное не установлено федеральным законом.
18.6. В соответствии с частью 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик не позднее двадцати календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукциона (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона) или со дня подписания протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона) обязан подписать контракт с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона.
18.7. Правоотношения между заказчиком и победителем аукциона по предмету аукциона возникают после подписания контракта и внесения его в Реестр государственных контрактов Ставропольского края.
19. Права и обязанности участников и заказчика
19.1. Заказчик при исполнении контракта по согласованию с поставщиком вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.
При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
19.2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
19.3. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
20. Возврат заявок участникам
После процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе все поступившие заявки становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.





































III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта,
источник финансирования муниципального заказа
1.1. Предметом настоящего аукциона является капитальный ремонт городского свето-музыкального фонтана города-курорта Железноводска.
1.2. Начальная (максимальная) цена контракта рублей (только цифрами): 10 000 000


лота


Наименование
и описание лота

Начальная
(максимальная)
цена контракта (лота), руб.

Шаг аукциона

1
Подрядные работы по капитальному ремонту городского свето-музыкального фонтана

10 000 000

5%

1.3. Источник финансирования: софинансирование (краевой бюджет, местный бюджет).
2. Сведения о муниципальном заказчике: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска.
3. Содержание и состав документации об аукционе
Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:
1) Общая часть документации об аукционе;
2) Инструкция по подготовке и проведению аукциона;
3) Информационная карта документации об аукционе;
4) Техническое задание;
5) Проект муниципального контракта.

4. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона
Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом аукциона (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона):
4.1. Наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности: по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, подтверждающей право участника размещения заказа на проведение работ по составу, соответствующих работам, входящим в состав работ по сметной документации, осуществление функции генерального подрядчика.
Требование установлено подпунктом 101.2 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, № 153-154, 10.08.2001) .
При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.
4.2. Отсутствие сведений об участнике в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков.

5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) - не установлено.

6. Требование обеспечения исполнения контракта - не установлен.

7. Документы и формы, входящие в состав заявки
Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать следующие документы и формы:
1) Форма «Опись документов и форм, представляемых для участия в аукционе».
2) Форма «Аукционное предложение».
3) Документ, подтверждающий правовой статус участника.
для юридических лиц:
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.
для индивидуальных предпринимателей:
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки.
для иных физических лиц:
копии документов, удостоверяющих личность.
для иностранных лиц:
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона.
4) Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона, подготовленные в соответствии с Общей частью документации об аукционе.
5) Копия лицензии на право осуществления видов деятельности: по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, подтверждающей право участника размещения заказа на проведение работ по составу, соответствующих работам, входящим в состав работ по сметной документации, осуществление функции генерального подрядчика.
8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов - не установлены.
9. Место, дата начала и окончания подачи заявок
9.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Железноводск, ул.Оранжерейная, 4
9.2. Заявки могут подаваться с 13.03.2008г.
9.3. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок (пункт 10.1 Информационной карты).
10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок и проведения аукциона
10.1. Рассмотрение заявок начнется по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в 10 ч.00 мин. 01.04. 2008 года.
10.2. Аукцион будет проводиться по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 в 10 ч.00 мин. 04.04. 2008 года.
10.3. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.
11. Сроки подписания контракта, заключаемого по итогам аукциона
Победитель аукциона в течение 15 дней со дня подписания протокола аукциона обязан подписать переданный ему проект контракта и представить его заказчику.



Приложение
к Информационной карте


IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых
для участия в аукционе»

Настоящим (участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование) – для участника юридического лица), фамилию, имя, отчество – для участника – физического лица) подтверждает, что нижеперечисленные документы и формы содержание описи и состав заявки на участие в аукционе совпадают.
Наименование документа и формы
Номер листа
Количество листов
Указываются все формы, документы и приложения в соответствии с пунктом 7 Информационной карты
























Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.


2. Форма «Аукционное предложение»
для участия в аукционе ______ (указать наименование аукциона)

1. Участник (для юридического лица):
1.1 Наименование и сведения об организационно-правовой форме

1.2 Почтовый адрес

1.3 Контактный телефон

1.4. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие


1. Участник (для физического лица):
1.1 Фамилия, имя, отчество

1.2. Паспортные данные

1.3 Сведения о месте жительства

1.4. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие


подтверждает, что ознакомлен с документацией об аукционе к настоящему аукциону в полном объеме, согласен с ее условиями и требованиями и обязуется выполнить в полном объеме работы в соответствии с техническим заданием аукционной документации ____________________________________________ (наименование работ, являющихся предметом аукциона).

Место, условия и сроки выполнения работ: _________________________________________________________________.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: _________________________________________________________________.

Срок предоставления гарантий качества работ: ___________________.

Порядок формирования цены муниципального контракта: _________________________________________________________________ .


Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)







3. Образец доверенности на подписание документов
от имени участника при проведении настоящего аукциона

ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) подписывать все необходимые документы, в том числе подписывать форму «Аукционное предложение», на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта ___________________________________ (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю.



Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица


4. Образец доверенности на право участия в аукционе

ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на ______________________________(указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись (Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.


Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица
















5. Образец доверенности на право присутствия на аукционе


ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления Дата выдачи


Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании (устава, положения и т.п.), уполномочивает (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) присутствовать на открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на _________________________ (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в Информационной карте документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись (Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.


Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица















VI. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Общие требования
1.1 Наименование предмета торгов:
1.2 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ, услуг.
Гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет 24 месяца со дня подписания акта приемке выполненных работ после завершения работ.
1.3 Место выполнения работ: город-курорт Железноводск.
1.4 Срок начала и окончания работ:
Начало выполнения работ - в течении 5 (пяти) календарных дней со дня перечисления авансового платежа,
Окончание выполнения работ – 1 июля 2008 год;
1.5 Условия выполнения работ:
Работы должны выполняться иждивением подрядчика.
1.6 Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг
Форма оплаты – безналичная, авансовый платеж в размере 30% от цены контракта со дня поступления денежных средств из городского бюджета, остаток денежных средств, составляющий 70% цены контракта перечисляются согласно подписанными сторонами унифицированных форм КС-2, КС-3.
1.7 Сведения о наличии проектно-сметной документации с указанием наименования проектной организации:
Проектно-сметную документацию разработал: ООО «АКВА МИР», директор Чотчаев М.М.
1.8 Требования к выполнению работ, оказанию услуг установленных законодательством Российской Федерации.
Наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности: по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, подтверждающей право участника размещения заказа на проведение работ по составу, соответствующих работам, входящим в состав работ по сметной документации, осуществление функции генерального подрядчика.
Раздел 2. Основные технические требования к работам и услугам, являющимся предметом торгов
2.1 Работы выполняются в соответствии с Локальными сметными расчетами, являющимися неотъемлемой частью Технического задания (Приложение № 1, 2, 3 к настоящему Техническому заданию).
2.2 Требования к безопасности услуг.
Обеспечение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности во время проведения работ, противопожарных мероприятий.
2.3 Порядок формирования цены контракта (цены лота), в том числе с учетом или без учета расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей:
Цена контракта должна включать расходы на выполнение работ, транспортные расходы, стоимость материалов и изделий, компенсацию издержек Подрядчика, уплату им налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Требования к порядку заполнения участником формы «Аукционное предложение» (при проведении аукционов на строительство)
3.1 Участник составляет Аукционное предложение в полном соответствии с Техническим заданием;






































Проект


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___
на выполнение строительных подрядных работ по капитальному ремонту городского свето-музыкального фонтана города-курорта Железноводска


г. Ставрополь «_____» ____________2008г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города-курорта Железноводска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Новикова Вадима Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» (лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом от ________200__ г. № ______ регистрационный номер ____________ и лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) от _________ 200__ года № ______) в лице ______________________, действующего на основании _____________с другой стороны, вместе именуемые «стороны», по итогам открытого аукциона № ____ (протокол аукционной комиссии от __________2008г.№________) заключили настоящий муниципальнй контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить строительные подрядные работы по капитальному ремонту городского свето-музыкального фонтана города-курорта Железноводска (далее – работы), в соответствии с технической документацией и сдать результаты выполненных работ Заказчику.
1.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащего качества в соответствии с технической документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет ___________ рублей и включает стоимость материалов, транспортные расходы, компенсацию издержек Подрядчика с учетом расходов на страхование, на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
2.2. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с выполненными объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.3. Оплата производится по безналичному расчету в следующем порядке:
авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов с момента поступления денежных средств из городского бюджета.
Далее – оплата в течение 15 (пятнадцати) банковских дней по факту выполнения и подписания акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), с удержанием выплаченного аванса.
2.4.Контракт финансируется за счет городского бюджета на 2008 год.
2.5. Цены на работы по Объекту являются фиксированными и изменению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.4.3. настоящего контракта.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить работы в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, и сдать результат работ Заказчику.
3.1.2. До начала выполнения работ передать Заказчику на утверждение график выполнения работ, указанных в Техническом задании (далее – график выполнения работ).
3.1.3. В согласованные с Заказчиком сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ, поставить на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
3.1.4. Обеспечить на Объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, противопожарные мероприятия.
3.1.5. Осуществлять за свой счет в процессе работ систематическую, а после завершения работ окончательную уборку строительной площадки от строительного мусора.
3.1.6. Письменно информировать Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности, а также приемки отдельных этапов работ в соответствии с графиком выполнения работ.
3.1.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, своими силами и без увеличения стоимости работ в согласованный с Заказчиком срок, а в случае если стороны не могу прийти к согласию - в разумный срок, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
3.1.8. Передать Заказчику за пять дней до начала сдачи-приемки результатов работ два экземпляра исполнительной документации.
3.1.9. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта сдачи-приемки результата работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции.
3.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Организовать производство работ на Объекте по своим планам и графикам, увязанным с графиком выполнения работ.

3.3 Заказчик обязан:
3.3.1. На период выполнения работ и до их завершения предоставить Подрядчику в однодневный срок со дня подписания контракта Объект.
3.3.2. Передать Подрядчику в однодневный срок со дня подписания контракта техническую (проектно – сметную) документацию, предусмотренную пунктом 1.2 настоящего контракта.
3.3.3. В течение двух рабочих дней утвердить представленный Подрядчиком график выполнения работ.
3.3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1.Потребовать устранить недостатки в работе Подрядчика, ухудшившие результат работы или делающие его непригодным для предусмотренного в контракте использования (обычного использования) в случае, если Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок не исправит некачественно выполненные работы, с привлечением других лиц для их устранения и возмещением расходов за счет Подрядчика.

3.4.3. По согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Начальный срок выполнения работ – со дня подписания контракта.
Конечный срок выполнения работ – до 1 июля 2008г. со дня подписания контракта.
4.2. Промежуточные сроки определяются графиком выполнения работ, представляемого Подрядчиком и утверждаемого Заказчиком в порядке, установленном контрактом, и могут корректироваться по соглашению между сторонами.

5. Производство работ

5.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет все документы, связанные с выполнением работ.
Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2. Между представителем Заказчика и Подрядчиком на объекте будут регулярно производиться совещания по согласованию возникающих вопросов.
5.3. Подрядчик осуществляет согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на Объекте и его соблюдение.
5.4. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

6. Приемка законченного капитальным ремонтом Объекта

Приемка Объекта после завершения ремонтных работ осуществляется в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания акта в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует качество всех выполненных работ в соответствии с технической (проектно-сметной) документацией и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта после капитального ремонта устанавливается Заказчиком и Подрядчиком 24 (двадцать четыре) месяца, со дня подписания акта сдачи-приемки результатов работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.
7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной эксплуатации, последующего ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
7.4. Течение гарантийного срока прерывается на время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
7.5. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов, связанных с некачественным выполнением Подрядчиком работ, а так же поставкой дефектных строительных материалов, Заказчик в трехдневный срок со дня обнаружения дефекта составит рекламационный акт с обязательным участием Подрядчика или лиц, уполномоченных им для этой цели, которые должны быть своевременно уведомлены, после чего Подрядчик за свой счет обязуется устранить обнаруженные дефекты в течение пяти дней.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную государственную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц.
В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов.

8. Сертификаты

Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.
9. Расторжение контракта

9.1 Расторжение контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
9.2. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта в случаях:
-задержки начала выполнения работ более 14 (четырнадцати) дней после подписания контракта по независящим от Заказчика причинам.
-нарушения Подрядчиком условий выполнения контракта, ведущим к ухудшению качества работ.
-аннулирования лицензии у Подрядчика.
9.3. При расторжении контракта по соглашению сторон незавершенный объем работ передается Заказчику.



10. Ответственность сторон

10.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальный контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
10.2. За задержку устранения дефектов и недоделок в работах и конструкциях против сроков, указанных в акте обнаружения дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01 (одной сотой) от цены контракта за каждый день до фактического исполнения обязательств.
10.3. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
10.4. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
11.2. Обстоятельства непреодолимой силы учитываются при исчислении срока действия контракта.

12. Срок действия контракта

Контракт вступает в силу со дня его заключения и до 1 июля 2008 г., а по взаиморасчетам между сторонами и гарантийным обязательствам – до полного исполнения обязательств по нему.


13. Особые условия

13.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами в виде дополнительных соглашений и не противоречат нормам действующего законодательства РФ.
13.3.
Если Подрядчик после завершения работ по контракту оставит на Объекте принадлежащие ему материалы, то Заказчик задержит оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им Объекта.
13.4.
Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
13.5. Споры и разногласия, которые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту и по которым не было достигнуто соглашения путем переговоров, будут разрешаться Арбитражным судом Ставропольского края.

14. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

«Заказчик»

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства
администрации города-курорта Железноводска
357405 г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4
ИНН/КПП 2627020747/262701001
БИК 040702001
р/с 40204810900000000639
л/с________________________
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю
Г. Ставрополь
Тел. 4-55-08; 4-71-16








Начальник __________________Новиков В.А.



«Подрядчик»







Приложение №1
к Техническому заданию




п/п
Раздел
Наименование оборудования
Кол-во
Ед. изм.
1.

Насадки Geyser Jet 2 1/2'
3
шт
2.

Фонтанный насос консольно-моноблочный 15,0 кВт
1
шт
3.

Подводный светильник FL 150-07 с кластером
12
компл.
4.

Трубопроводы и фитинги
1
компл.







Оборудование




Накладные и транспортные расходы




ИТОГО


5.

Насадки Snowy Jet M-80 mm с соединением
8
компл.
6.

Фонтанный насос консольно-моноблочный 15,0 кВт
1
компл.
7.

Подводный светильник FL 150-07 с кластером
16
компл.
8.

Трубопроводы и фитинги
1
компл.







Оборудование




Накладные и транспортные расходы




ИТОГО


9.

Насадки Schaumsprudler 1' с соединением
40
компл.
10.

Фонтанный насос консольно-моноблочный 5,0 кВт
4
компл.
11.

Подводный светильник FL 150-07 с кластером
40
компл.
12.

Трубопроводы и фитинги
1
компл.







Оборудование




Накладные и транспортные расходы




ИТОГО


13.

Подводный кабельный ввод, латунный
2
компл.
14.

Датчик ветра
1
компл.
15.

Кабель подводный 4х4,0 мм, 14 мм
1000
м
16.

Кабель подводный 4х2,5 мм, 13 мм
200
м
17.

Датчик уровня НС с эл/маг. клапаном
1
компл.
18.

Шкаф управления по силе ветра с датчиком
1
компл.
19.

Шкаф управления насосом, подсветкой
1
компл.







Оборудование




Накладные и транспортные расходы




ИТОГО
























Приложение № 2
к Техническому заданию




Центр ГРАНД
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления ЖКХ города-курорта Железноводск
_____________________НОВИКОВ В.А.
Дефектный акт
«__» ___________2008 года. г.Железноводск
Комиссия в составе: Начальника УЖКХ города-курорта Железноводск Новикова В.А.,
ведущего специалиста тех.отдела УЖКХ го рода-курорта Железноводск Русакова A.M. ,Директора МУП «Курортный парк» Ласковец А.И. с одной стороны,
и исполнителя, директора ООО 'АКВА МИР' Чотчаева М.М. с другой стороны, произвела
осмотр технического состояния городского свето-музыкального фонтана города-курорта Железноводск
Осмотром и обследованием установлено:
Городской свето-музыкальный фонтан не пригоден к использованию. Трубы и запорная арматура
пришли в полную эксплутационную негодность в связи с временной коррозией металла. Полностью
разрушена внутренняя и наружняя облицовки чаши фонтана, и, как следствие, полностью разрушен
гидроизоляционный слой чаши фонтана. Необходимо восстановление электроосвещения фонтана
Необходимо выполнить следующие работы:
№ пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
1
2
3
4
Раздел 1. Общестроительные работы
1
Сбивка бетона при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200
1 мЗ
5
2
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2
100 отверстий
0,04
3
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до
20см2
100 отверстий
0,2
4
Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до
0,1 м2
1 мЗ заделки
0,2
5
Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до
0,2 м2
1 мЗ заделки
0,6
6
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
4,8
7
Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки
добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
100 м2 стяжки
4,8
8
Заполнение бетоном отдельных мест
1 мЗ
12,5
9
Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементным раствором по
камню и бетону простая
100 м2
4,8
10
Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее,:
первый слой
100 м2
4,8
11
Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее,
: последующий слой
100 м2
4,8
12
Облицовка стен и днища полированными плитами мраморными толщиной до 30
мм, число плит в 1 м2: до 4
100 м2
6,32
13
Установка фигурных бордюров из мраморных плит
1 м2
22
Раздел 2. Работы по устройству фонтана
14
Прокладка трубопроводов водоснабжения из ПВХ труб низкого давления
среднего типа наружным диаметром: 50 мм
100 м
трубопровода
2,1
15
Кран ПВХ диаметром до 50 мм
1 шт
15
16
Кран шаровый бронзовый диаметром 25 мм
1 шт
42
17
Прокладка трубопроводов водоснабжения из ПВХ труб низкого давления
среднего типа наружным диаметром: 63 мм
100 м
трубопровода
0,93
18
Кран ПВХ диаметром: 63 мм
1 шт
25
19
Прокладка трубопроводов водоснабжения из ПВХ труб низкого давления
среднего типа наружным диаметром: 75 мм
100 м
трубопровода
0,63
20
Кран ПВХ диаметром: 75 мм
1 шт
10
21
Прокладка трубопроводов водоснабжения из ПВХ труб низкого давления
среднего типа наружным диаметром: 90 мм
100 м
трубопровода
0,33
22
Прокладка трубопроводов водоснабжения из ПВХ труб низкого давления
среднего типа наружным диаметром: 110 мм
100 м
трубопровода
0,42
23
Прокладка трубопроводов водоснабжения из ПВХ труб низкого давления
среднего типа наружным диаметром: 160 мм
100 м
трубопровода
0,24
24
Фильтр напорный песчаный 14 мЗ/ч
шт.
2
25
Насос циркуляционный 14 мЗ/ч
шт.
2
26
Блок управления фильтрами
шт.
1
27
Форсунка для подачи воды диаметром 50мм
100 шт.
0,15
28
Донный дренаж
шт.
4
29
Скиммер
шт.
7
30
Устройство регулирования уровня жидкости
шт.
1
31
Дренажный насос
шт.
2
32
Насадки фонтанные воздушно-водяные, декоративные
100 шт.
0,51
33
Насос фонтанный, масса, т: 0,054
шт.
1
34
Насос фонтанный, масса, т: 0,047
шт.
2
35
Насос фонтанный, масса, т: 0,035
шт.
4
36
Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на
условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50
шт.
8
37
Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на
условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 25
шт.
40
Раздел 3. Установка электрооборудования и автоматики
38
Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту,
мм, до: 700x1000
шт.
5
39
Щит (шкаф) коммутационный сценический типа ШИК
шт.
1
40
Светильник подводный с кластером
100 шт.
0,7
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
Начальник УЖКХ и С администрации
города-курорта Железноводска __________________В.А. Новиков

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

Директор МУП «Курортный парк» ____________________А.И. Ласковец

Ведущий специалист ТО УЖКХ и С администрации
города-курорта Железноводска _____________________А.М. Русаков


Директор ООО «АКВА МИР» ____________________М.М. Чотчаев
 


На правах рекламы:
Цены на путевки в санатории Железноводска 2011

Пользовательского поиска


Наши Новости в Вашем почтовом ящике!
Ваше имя:

E-Mail адрес:

Подписаться  
Отказаться от
      подписки

О погоде
Яндекс.Погода в Железноводске

Новости Сайта

Новый санаторий.
::[Март 12, 2011]::
12 марта 2011 г. размещены фото санатория 'Геолог Казахстана'

Подробно >>

* * *

Карта Железноводска
::[Апрель 21, 2009]::
Подготовлена подробная фотокарта с указанием всех санаториев Железноводска
Будем рады услышать Ваши отзывы и пожелания по усовершенствованию.

Курортинфо
Подробно >>

* * *

Архив первого официального сайта Администрации Железноводска
г. Железноводск 2003-2011 г.